Управление федерального казначейства по Чеченской республике (стр. 8 )

по открытому аукциону в электронной форме

№ УФК94/2010/ОАЭФ-3

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию систем инженерного обеспечения на объектах Отделений Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике

г. Грозный «__» __________ 2010 г.

Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике (далее - УФК по Чеченской Республике) от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (указывается Положение, или другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Заказчика заключать настоящий государственный контракт), с одной стороны, и (наименование участника аукциона, с которым заключается государственный контракт), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф. И.О.), действующего на основании (Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Подрядчика заключать настоящий государственный контракт), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел открытый аукцион в электронной форме № УФК94/2010/ОАЭФ-3: «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию систем инженерного обеспечения на объектах Отделений Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике» по выбору Подрядчика на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию систем инженерного обеспечения на объектах Отделений Управлений Федерального казначейства по Чеченской Республике и принял предложение Подрядчика на сумму ____________ рублей ___ копеек (Цена предложения Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ____________ рублей ___ копеек (сумма НДС цифрами, в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»), заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. В настоящем Контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а) «Заказчик» означает УФК по Чеченской Республике;

(б) «Подрядчик» означает ____________________, с которым Заказчик заключил Контракт по итогам открытого аукциона № УФК94/2010/ОАЭФ-3: «Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по созданию систем инженерного обеспечения на объектах Отделений Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике»;

(в) «Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки;

(г) «Работы» означает все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по созданию систем инженерного обеспечения на объектах Отделений УФК по Чеченской Республике, согласно приложению № 2 «Заказ на работы» к настоящему Контракту, которые Подрядчик должен выполнить на условиях настоящего Контракта;

(д) «Цена Контракта» означает цену в размере ________ рублей ______ копеек (цена предложения Подрядчика о цене государственного контракта цифрами и прописью), включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью; в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(е) «Место выполнения Работ» означает объекты Отделений УФК по Чеченской Республике, согласно приложению №1 «Перечень объектов», где Подрядчик должен выполнять Работы.

2. Предмет Контракта

2.1. Подрядчик обязуется выполнить все строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по созданию систем инженерного обеспечения на объектах Отделений УФК по Чеченской Республике, согласно приложению № 2 «Заказ на работы» к настоящему Контракту, которые Подрядчик должен выполнить на условиях настоящего Контракта (Работы), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта в обусловленные настоящим Контрактом сроки.

3.  Права и обязанности Сторон

3.1.  Права и обязанности Подрядчика

3.1.1. Подрядчик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Контракта и действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами, а также несет ответственность за исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

3.1.3. Подрядчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на Местах выполнения Работ. При выполнении Работ повышенной опасности выдачу наряда-допуска и ответственность за его выполнение несет Подрядчик.

3.1.4. Подрядчик обязан выставлять Заказчику Акты выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3.1.5. Подрядчик обязан отвечать по искам третьих лиц, в случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков в связи с выполняемыми Работами.

3.1.6. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.7. Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.  права и обязанности Заказчика

3.2.1.  Заказчик обязуется обеспечить готовность Мест выполнения Работ для выполнения Работ.

3.2.2.  Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчика на Места выполнения Работ.

3.2.3.  Заказчик обязуется при надлежащем выполнении Работ принять их результат и подписать Акты выполненных работ в порядке и сроки, указанные в пункте 4 настоящего Контракта.

3.2.4.  Заказчик обязан оплатить Подрядчику надлежаще выполненные Работы в порядке и сроки, указанные в пункте 5 настоящего Контракта.

3.2.5.  Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.6.  Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4. Работы

4.1. Требования к порядку выполнения Работ

4.1.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с приложением № 2 «Заказ на работы» к настоящему Контракту.

4.1.2. Работы по настоящему Контакту должны быть выполнены Подрядчиком до 25 декабря 2010 года.

4.1.3. На выполняемые работы должна быть установлена гарантия 12 (двенадцать) календарных месяца с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Приемка Работ

4.2.1. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней по окончании выполненных работ направляет для согласования Заказчику подписанные Подрядчиком Акты выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации счета.

4.2.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.2.1 настоящего Контракта, должен возвратить Подрядчику 1 экземпляр подписанного Акта выполненных работ или направить Подрядчику отказ от приемки таких Работ с изложением причин отказа и выявленных недостатков.

5. Платежи

5.1. Оплата по контракту производится по факту выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ, счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

5.3. Оплата выполненных Работ производится за счет средств федерального бюджета.

5.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

6. Использование контрактной документации и информации

6.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

6.2. В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.3. Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая информацию Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании настоящего Контракта получающая Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(1) которая на момент получения является общедоступной;

(2) которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(3) которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае сомнений, относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, Подрядчик должен незамедлительно обратиться к Заказчику за разъяснениями.

6.5. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать документы или информацию, определенные в пункте 6.1 настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения настоящего Контракта.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения условий Контракта для Подрядчика не устанавливается.

8. Непреодолимая сила

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Подрядчика для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

8.3. Невыполнение Стороной каких-либо обязательств по Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.5. Стороны не несут ответственности в виде выплаты неустоек и/или расторжения Контракта в силу невыполнения его условий, если просрочка исполнения Контракта или невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

9. Внесение изменений и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10. Платежи при расторжении

10.1. При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Подрядчику, на условиях и по цене согласно настоящего Контракта, подлежат Работы, фактически выполненные Подрядчиком, но не оплаченные Заказчиком в соответствии с приложением № 2 «Заказ на работы» к настоящему Контракту.

10.2. Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11. Просрочка исполнения настоящего Контракта Подрядчиком

11.1. Если в период действия настоящего Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на надлежащее выполнение Работ, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предполагаемой продолжительности и причине (причинах) возникновения.

12. Неустойки

12.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком любого обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2. В случае взыскания с Подрядчика неустойки, указанной в пункте 12.1 настоящего Контракта, к соответствующему Акту выполненных работ оформляется приложение к Акту выполненных работ, в котором, в том числе, указывается порядок расчета суммы взыскиваемой неустойки на конкретную дату, сумма неустойки по настоящему Контракту, а также реквизиты счета, на который Подрядчик должен перечислить денежные средства, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ, в уплату такой неустойки. Такое приложение к Акту выполненных работ подписывается Сторонами по настоящему Контракту одновременно с соответствующим Актом выполненных работ. Оплата по Акту выполненных работ осуществляется в полном объеме.

12.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12.4. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.5. Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Контракта.

13. Разрешение споров

13.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров.

13.2. При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Чеченской Республики для разрешения возникшего спора.

14. Официальный язык

14.1. Контракт должен быть составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15. Применимое право

15.1. Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта.

16.2. Настоящий Контракт действует до надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

17. Уведомления

17.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения; уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Чеченская Республика, 5

Адрес Подрядчика для направления уведомлений:

___________________ (указывается адрес Подрядчика).

17.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Заказчика и Подрядчика:

От Заказчика: ________________________.

От Подрядчика: _______________________.

18. Налоги и пошлины

18.1. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением настоящего Контракта.

19. Перечень приложений

19.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение «Перечень объектов».

Приложение «Заказ на работы».

19.2. В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

20. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик: УФК по Чеченской Республике

ПУ БАНКА РОССИИ № 000 Г. ГРОЗНЫЙ

Р/С

Подрядчик:

________________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Заказчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

М. П.

От Подрядчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] ___________________________

М. П.

Приложение № 1

к государственному контракту №___

от ___.___.200__

Перечень объектов

Наименование	Адрес
Отделение по Гудермесскому р-ну УФК по Чеченской Республике	Чеченская Республика, А
Отделение по Шалинскому р-ну УФК по Чеченской Республике	Чеченская Республика,
Отделение по Ачхой-Мартановскому р-ну УФК по Чеченской Республике	Чеченская Республика, с. Ачхой-Мартан, ул. Почтовая, 4
Отделение по Наурскому р-ну УФК по Чеченской Республике	Чеченская Республика, ст. Наурская, ул. Тверская, д. 26

От Заказчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] __________________________

М. П.

От Подрядчика

Должность

[Ф. И.О. представителя] ___________________________

М. П.

Приложение № 2

к государственному контракту №___

от ___.___.200__

Заказ на работы

1) Отделение по Гудермесскому району УФК по Чеченской Республике:

№	Наименование работ	Eдиница измерения	Количество
1	2	3	4
Строительные работы на создание подсистемы информационных коммуникаций
1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж.-б. конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 100мм	100 отв.	0,040
2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж.-б. конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200мм диаметром 40мм	100 отв.	0,560
3	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,030
4	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 кв. м	куб. м	0,010
Монтажные работы на создание подсистемы информационных коммуникаций
5	Электрическая проверка мультиплексора (коммутаторов ЛВС)	шт.	2,00
6	Настройка простых сетевых трактов	тракт	48,00
7	Кабели, прокладываемые в коробах, массой до 1 кг	100 м	9,54
8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	100 шт.	0,11
9	Монтаж пластикового короба	100 м	3,80
10	Установка розетки(штепсельная утопленного типа для скрытой проводки)	100 шт.	1,28
11	Установка вентилятора	шт.	2,00
12	Монтаж коммутационных панелей	шт.	8,00
13	Установка платформы (кроссовая)	стрейф	8,00
14	Заделки концевые для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 кв. мм	шт.	132,00
15	Монтаж углов плоских, внутренних, внешних	шт.	100,00
16	Разделка кабеля и включение кабеля в розетки, емкостью 5х2	10 концов кабеля	20,80
17	Кроссировка четырехпроводная параллельная в кроссе в шкафу	10шт.	20,00
18	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке ближнем конце	100 измер. при одной частоте	3,84
19	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке дальнем конце	100 измер. при одной частоте	3,84
20	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях	кабель	7,68
21	Установка шкафа (напольный, высота и ширина до 1700х1100 мм)	шт.	2,00
22	Прокладка труб ПВХ диаметром 50 мм	100 м	0,12
23	Прокладка труб (гофрированная негорючая 16 мм)	100 м	0,25
24	Установка коробки (распределительная)	шт.	17,00
25	Прокладка кабеля «витая пара» в коробах	100 м	57,95
26	Установка заглушки (торцевая)	100 шт.	0,32
27	Контрольные и приемо-сдаточные испытания СКС	объект	1,00
28	Установка блоков кондиционеров весом до 0,18т	шт.	2,00
29	Установка согласователя работы кондиционеров	шт.	1,00
30	Электрическая проверка СРК	шт.	1,00
31	Установка плат разного назначения	шт.	4,00
32	Установка центрального управляющего устройства (УАТС)	устройство	1,00
33	Установка аппарата телефонного	шт.	40,00
34	Электрическая проверка абонентского оборудования станции, емкость номеров до 256	комплект	1,00
35	Электрическая проверка соединительных линий, исходящих или входящих, количество линий до 128	комплект	1,00
36	Тренировка соединительных линий станции, количество линий до 128	комплект	1,00
37	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	шт.	60,00
Пусконаладочные работы на создание подсистемы информационных коммуникаций
38	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,08
39	Установка АСУ II категории технической сложности с количеством каналов Кобщ.=2	система	1,00
40	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	4,00
41	Измерение сопротивления изоляции	1 линия	6,00
Строительные работы на создание подсистемы электроснабжения
42	Изготовление платформы для ДГУ	т	0,592
43	Очистка поверхности щетками	кв. м	17,200
44	Обеспыливание поверхности	кв. м	17,200
45	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза вручную грунтовкой ГФ-021, К=2*1,1	100 кв. м	0,172
46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза вручную, К=2*1,1	100 кв. м	0,172
47	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	100 куб. м	0,120
48	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 куб. м	0,120
49	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж.-б. конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 100мм	100 отв.	0,040
50	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж.-б. конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200мм диаметром 100мм	100 отв.	0,060
Монтажные работы на создание подсистемы электроснабжения
51	Установка агрегат в собранном виде, масса до 2 т	шт.	1,00
52	Прокладка кабелей до 35кВ по установленным конструкциям и лоткам, масса 1м до 1 кг	100 м	4,00
53	Установка короб по стенам и потолкам	100 м	1,10
54	Установка щита на стене	шт.	1,00
55	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 16 кв. мм	100 шт.	0,06
56	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей. Провод сечением до 70 кв. мм	100 шт.	0,34
57	Формирование и контрольные заряд-разряд аккумуляторных батарей ДГУ	формирование	1,00
58	Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи ДГУ	шт.	1,00
59	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	24,00
60	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	2,00
61	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 250 А	шт.	2,00
62	Установка рубильника (трехполюсный на ток, А, до 250)	шт.	2,00
63	Прокладка трубы (гофрированная ПВX 20 мм)	100 м	0,40
64	Установка клеммника	шт.	1,00
65	Щиток, устанавливаемый на стене, до 600х600 мм	шт.	3,00
66	Установка рукава (наружный диаметр до 48 мм)	100 м	1,25
67	Электрические счетчики, устанавливаемые на стене	шт.	1,00
68	Кабельный ввод в здание	шт.	3,00
69	Установка лотка магистральный металлический 200х50х2500	т	0,04
70	Прокладка шины (медная сечение до 250 кв. мм)	100 м	0,03
71	Кабель подвешиваемый на тросе, масса до 4 кг	100 м	0,40
72	Установка трансформатора (масса до 20 кг)	шт.	3,00
73	Щитки, устанавливаемые на стене, массой до 6 кг	шт.	1,00
74	Установка источника бесперебойного питания, массой до 0,5 т	шкаф	1,00
75	Формирование и контрольные заряд-разряд аккумуляторных батарей ИБП	формирование	1,00
76	Каждая последующая батарея при одновременном формировании	шт.	3,00
77	Установка съемных и выдвижных блоков (масса до 50 кг)	шт.	4,00
78	Установка заземлителя (вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм)	10 шт.	0,60
79	Установка заземлителя (горизонтальный из стали полосовой открыто по строительным основаниям)	100 м	0,25
Пусконаладочные работы на создание подсистемы электроснабжения
80	Установка устройства перевода токов цепей защиты на трансформаторе (тока обходного выключателя)	комплекс	1,00
81	Установка устройства измерения и фиксации изменения частоты в энергосистемах	шт.	1,00
82	Установка устройства контроля мощности исходного режима с кол-вом ступеней до четырех	шт.	1,00
83	Установка системы независимого возбуждения синхронного генератора, тиристорная	система	1,00
84	Установка устройства перевода токов цепей защиты на трансформаторе (тока обходного выключателя)	комплекс	1,00
85	Установка устройства фиксации аварийной перегрузки линии по факту увеличения аварийной мощности	шт.	1,00
86	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	токоприемник	33,00
87	Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ	линия	83,00
Строительные работы на создание подсистемы безопасности
88	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в ж.-б. конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200мм диаметром 40 мм	100 отв.	0,020
89	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,590
Монтажные работы на создание подсистемы безопасности
90	Установка короба 12,5х20	100 м	8,60
91	Установка короба (электротехнический 100x50)	100 м	0,02
92	Прокладка трубы (гофрированная негорючая 16 мм)	100 м	0,10
93	Кабели, прокладываемые в коробах, трубах массой до 1 кг	100 м	10,37
94	Присоединение электрических проводок пайкой	100 концов	5,28
95	Установка извещателей (пожарные автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой)	шт.	92,00
96	Установка извещателя (магнито-контактный врезной)	шт.	1,00
97	Установка извещателя (охранный пассивный ИК)	шт.	1,00
98	Установка извещателя (охранный поверхностный звуковой)	шт.	1,00
99	Установка извещателя (охранный точечный магнитоконтактный)	шт.	5,00
100	Установка извещателя (пожарный ручной MCP3A)	шт.	7,00
101	Установка светового оповещателя	шт.	1,00
102	Монтажное основание для извещателей	шт.	92,00
103	Установка источника вторичного питания	шт.	1,00
104	Установка аккумулятора 12 В	шт.	2,00
105	Установка электромагнитного замка	шт.	1,00
106	Установка доводчика дверного	шт.	1,00
107	Установка кнопки выхода, тревожной сигнализации	шт.	1,00
108	Установка считывателя proximity-карт со встроенной клавиатурой	шт.	1,00
109	Установка пульта управления	шт.	1,00
110	Установка пульта служебной связи и контроля	шт.	1,00
111	Установка прибора пожарной сигнализации на один луч	шт.	7,00
112	Установка модуля релейного	шт.	1,00
113	Установка модуля расширения ППКО	шт.	1,00
114	Установка прибора (приемно-контрольный)	шт.	1,00
Пусконаладочные работы на создание подсистемы безопасности
115	Установка АСУ III категории технической сложности с количеством каналов Кобщ.=25	система	1,00

2) Отделение по Шалинскому району УФК по Чеченской Республике: