Котировочная документация № ЗапК_21_0000111_2013 «Устройство спортивной площадки на Санкт-Петербургской бумажной фабрике – филиале », базе отдыха Сосново по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная, дом 27» (стр. 3 )

3.6. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требо­ваниями РДПР, действующими строительными нормами и правилами.

3.7. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и авто­транспорта Подрядчика на Объект.

3.8. Принять законченные Работы.

3.3. Обеспечить финансирование производства Работ.

3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.  ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН

4.1. Принять от Заказчика по акту утвержденную к производству работ Проектную документацию.

4.2. Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала произ­водства работ.

4.3. Соблюдать при осуществлении работ требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды, охране труда, промышленной и пожарной безопасности и правил внутри объектного режима. Соблюдать безопасность при проведении работ, ежедневно производить уборку рабочих мест.

Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответст­вии с действующим законодательством и за риск причинения вреда жизни и здоровью персонала Подрядчика, а также за вред, причиненный жизни, здоровью персонала и имуществу Заказчика в зоне производства работ и хранения материалов.

4.4. Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания Акта рабочей комиссией, в случае их предоставления Заказчиком.

4.5. Выполнить Работы собственными и/или привлеченными силами (по согласованию с Заказчиком), средствами и из его материалов (иждивением Подрядчика) по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведом­ственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Графиком производства работ (Приложение ).

4.6. Допускать к выполнению работ персонал, аттестованный по электробезопасности, прошедший необходимое профессиональное обучение, обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке, инструктаж по пожарной безопасности и спецрежиму.

4.7. Приступать к выполнению работ повышенной опасности с обязательным оформлением наряда-допуска.

4.8. Очистить от строительного мусора и иных отходов места проведения строительных работ.

4.9. Для оформления соответствующих документов своевременно известить Заказчика об окончании работ, по завершении которых проводятся работы, скрывающие результат выполненных Работ.

4.10. Сдать законченные Работы на Объекте.

4.11. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора.

4.12. Осуществлять вывоз и размещение отходов (строительных отходов), образующихся при выполнение работ по договору, на лицензированные свалки с ежеквартальным подтверждением факта размещения отходов.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по Договору должны быть начаты, завершены и производиться в соот­ветствии с Графиком производства работ (Приложение ).

Начало Работ: с момента подписания договора.

Окончание Работ: 30.09.2013 г.

5.2. График производства работ может быть изменен путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является начальник ОКСиР или лицо ею назначенное.

6.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является _________________________________ ____________________________________________________или лицо, им назначенное.

6.3. Подрядчик ежемесячно, в срок до 25-го числа, представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (фор­ма КС-3), счета-фактуры и соответствующую исполнительную документацию.

6.4. Выполненные Подрядчиком работы принимаются Заказчиком поэтапно, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2). Право собственности на результаты работ Подрядчика переходит к Заказчику с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения актов сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ.

6.6. Перечень дефектов и сроков их исправления оформляется актом за подписью Сторон. Обнаруженные недостатки выполненных работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ, согласованных сроков платежей и выставляемых счетов-фактур в течение 10-ти дней.

7.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ.

7.3. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации результата работ, в том числе после пусковые га­рантийные обязательства, устанавливаются не ме­нее 12 месяцев с момента подписания Акта или иного документа, свидетель­ствующего об окончании Работ по настоящему Договору или вводу Объекта в эксплуата­цию.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение согласованного обеими сторонами срока, но не превышающего 30 дней с момента обнаружения дефектов. Срок гарантийной эксплуатации автоматически продлевается на весь период календарного времени по устранению Подрядчиком выявленных дефектов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

9.2. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате выполненных работ по настоящему договору Подрядчик имеет право начислить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

9.3. В случае если Подрядчик в сроки, установленные пунктом 8.2., не устранил допущенные по его вине дефекты, Заказчик вправе устранить их своими силами (привлеченными силами) за счет Подрядчика либо за свой счет с отнесением на Подрядчика возникших расходов. Кроме того Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% стоимости работ по устранению дефектов.

9.4. Начисление пени и неустойки производится после письменного уведомления стороны о начисления пени и неустойки. При этом право на получение пени и неустойки возникает у каждой из сторон после того, как она выставит претензию с обоснованным расчетом пени и неустойки, а другая сторона признает их, либо после того, когда суд вынесет решение о взыскании пени и неустойки и данное решение вступит в законную силу.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в течение 5 дней известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 30.10.2013.

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – споры разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Лен. Области. Стороны обязуются соблюдать до арбитражный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию 20 дней с момента ее получения.

13. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Если одна из Сторон сочтет, что ввиду несоблюдения договорных обязательств или ненадлежащего их исполнения другой Стороной возникают препятствия к дальнейшему исполнению Договора, то она обязана отправить письменное сообщение другой Стороне, в котором указываются причины, побуждающие к расторжению Договора.

13.2. Сторона, получившая такое сообщение, обязана в течение 15 дней изложить в письменной форме свои позиции и предложения.

Если, исходя из обусловленных позиций Стороны, нельзя надеяться на устранение возникших трудностей либо, если исполнение Договора нельзя продолжить в течение 30 дней, то обе Стороны вправе расторгнуть Договор в течение 30 дней со дня письменного сообщения, указанного в пункте 13.1 настоящего Договора.

13.3. В случае расторжения Договора по основаниям предшествующих пунктов настоящей статьи Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения Договора.

13.4. При нарушении персоналом Подрядчика требований охраны труда, пожарной безопасности, трудовой дисциплины и режимных требований Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке путем направления уведомления Подрядчику. Расторжение договора по вышеуказанным основаниям производится в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления Подрядчику, независимо от срока окончания работ.

13.5. При расторжении Договора Подрядчик и Заказчик имеют право на возмещение расходов в соответствии с действующим законодательством.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

14.3. Заказчик передает право собственности Подрядчику на отходы, образующиеся при выполнении работ по договору. Ответственность за вывоз и размещение отходов на лицензированных свалках несет Подрядчик.

14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.5. Договор составлен на ___ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одина­ковую юридическую силу, 1 экземпляр для Подрядчика, 1 экземпляр для Заказчика.

14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.

15. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Заказчик: »

г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3 литера В

Грузополучатель: Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 144

, ,

,

E-mail: *****@

Платежные: ИНН// Санкт-Петербургская бумажная фабрика Гознака

р/с 405 028 109 390 000 в ОПЕРУ ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

к/с 301 018 102 000 000 , код

Подрядчик: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.  Техническое задание с Приложениями ,

2.  Смета

3.  График производства работ

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

Директор Санкт-Петербургской бумажной

фабрики - филиала »

________________ ___________

М. П. М. П.

Приложение к договору №___ от______

Министерство финансов РФ

Санкт-Петербургская бумажная фабрика-

филиал Федерального государственного унитарного предприятия «ГОЗНАК»

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

СПб БФ – филиала

”

____________

«____»  ________ 2013г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на устройство спортивной площадки на Санкт-Петербургской бумажной фабрике – филиале », базе отдыха Сосново по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная,.

1.  Спланировать территории под спортивную площадку согласно чертежу НТ 12-332

2.  Осуществить строительство спортивной площадки в пределах указанных чертежом НТ 12-332 (приложение ) и в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение )

3.  Строительство вести согласно действующим государственным нормам и правилам для данных типов сооружений.

4.  Изготовить и смонтировать металлические ограждающие конструкции спортивной площадки

5.  Защиту от коррозии металлических конструкций провести в соответствии со СНиП 2.03.11.

6.  По окончании работ предоставить исполнительную документацию с подтверждением в соответствия конструкций ГОСТам и СНиПам.

Объем исполнительной документации.

-пояснительная записка;

-чертежи;

-сертификаты на применяемые материалы.

  Приложение:  

 1.Чертеж НТ12-332;

2. Ведомость объемов работ на устройство спортивной площадки.

Согласовано:

Зам. директора по общим вопросам

Начальник б/о «Сосново»

Начальник ТО

Начальник ОКСиР

Приложение к техническому заданию на устройство спортивной площадки на Санкт-Петербургской бумажной фабрике – филиале », базе отдыха Сосново по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная,.

Приложение

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

СПб БФ – филиала

”

____________

«____»  ________ 2013г.  

Ведомость объемов работ к техническому заданию на устройство спортивной площадки на Санкт-Петербургской бумажной фабрике – филиале », базе отдыха Сосново по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная,.

№ п/п	Наименование работ	Ед изм.	Объем
	Устройство подпорной стенки
1	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м	100 м3	0,53
2	Устройство стен подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 500 мм	100 м3	0,34
-	Арматурная сталь класса А-III диам. 12 мм	т	2,8
-	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 22,5 (М300), П4	м3	34,5
3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	100 м2	1,57
	Устройство спортивной площадки
4	Разработка растительного слоя под основание площадки	100 м3 грунта	0,936
5	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3	279
6	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3	111,6
7	Укладка геосетки (Геотекстиль "Тайпар SF-94", 320 г/м2 (5,2 мх100 м))	1000 м2	0,558
8	Устройство покрытий: щебеночных	100 м2	5,58
9	Устройство спортивного покрытия (Покрытие "искусственная трава" Edel Grass (Нидерланды)).	100 м2	5,58
10	Установка металлических оград без цоколя из сетки высотой: до 3,0 м	100 м. п.	0,98
-	Сетки сварные стальные с порошковым покрытием 50х200 мм (Ограждение «Спорт» - каталог Палисад)	м2	294
-	Стойки для сетчатых ограждений	шт.	40
11	Монтаж опорных стоек	1 т	1,2
-	Отдельные конструктивные элементы из горячекатаных профилей, массой до 0,1 т	т	1,2
12	Навеска сетки волейбольной	1 шт.	1
-	Сетка волейбольная	шт.	1
13	Монтаж ворот для минифутбола	шт.	2
-	Ворота минифутбольные	шт.	2
14	Уборка и вывоз мусора	т

Согласовано:

Зам. директора по общим вопросам

Начальник ОКСиР

		ПРОЕКТ Приложение к договору _______ от ________
"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик ____________________		Заказчик _________________
___________________		__________________________
ФОРМА № 4
Наименование стройки - Санкт-Петербургская бумажная фабрика - филиал ФГУП "Гознак"
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на Устройство спортивной площадки на Санкт-Петербургской бумажной фабрике – филиале », базе отдыха Сосново по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная, дом 27
Основание
Чертежи №
Составлена в ценах Января 2000 г., пересчитана на.........................
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины
ед. изм.
Основной зарплаты	В т. ч. зарплаты	В т. ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:	0	0	0	0
0	0
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Приложение

к договору-подряда №______________ от_________________

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

__________________ФИО

__________________ ФИО

Санкт-Петербургская бумажная фабрика-филиал ФГУП "Гознак"

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Устройство спортивной площадки на Санкт-Петербургской бумажной фабрике – филиале », базе отдыха Сосново по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Дорожная, дом 27

Объемы работ

июнь

июль

август

сентябрь

Укрупненно вид работ

срок начала работ

Сдача объекта Заказчику

до 30.09.2013 г

Ожидаемое выполнение

в тыс. руб.