Документация (стр. 4 )

Примечание:

Графы 1-4 заполняются заказчиком (уполномоченным органом) при составлении документации об ОАЭФ. В графе 3 должны быть перечислены все характеристики товара, являющиеся значениями эквивалентности и указанные в технической части документации об ОАЭФ, в графе 4 отражаются единицы измерения значений данных характеристик.

Участник размещения заказа при заполнении графы 6 таблицы должен отразить значения этих характеристик в отношении предлагаемого им товара, используя единицы измерения, установленные заказчиком в технической части документации об ОАЭФ и указанные в графе 4 таблицы.

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

на выполнение работ по капитальному ремонту

наружной сети холодного водоснабжения

г. о.Тольятти «____» __________ 2011г.

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение Поликлиника № 1 городского округа Тольятти, . Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании _______________, с другой стороны и вместе именуемые Стороны, на основании протокола _________________ открытого аукциона в электронной форме № ________ от ___________ 2011 г., заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по капитальному ремонту наружной сети холодного водоснабжения Заказчика, расположенного по адресу: РФ, Самарская область, городской округ Тольятти, Приморский бульвар, 24, МЛПУ «Поликлиника № 1» (далее – Объект) в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение ), локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные договором.

1.2. Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора.

Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по договору составляет ________ (______) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18 % - _________ (_______) рублей _____ копейки, в соответствии с протоколом ______________ открытого аукциона в электронной форме № ___________ от _________2011 г. (Приложение к договору).

2.2. Источники оплаты договора - средства бюджета городского округа Тольятти.

2.3. Цена договора является фиксированной и изменению не подлежит на весь период его действия.

2.4. Цена договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 договора, а именно: стоимость материалов, расходов по их доставке, перевозке и разгрузке, расходы на получение необходимой сопроводительной документации на материалы и выполняемые работы, использование техники, приобретение инвентаря, инструмента, оборудования, соблюдение норм и правил производственной и пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидемиологических норм, охрану Объекта, устройство временных зданий и сооружений, оплату труда, оборудование рабочих мест, благоустройство и содержание рабочей площадки, вывоз мусора, пуско - и режимо-наладочные работы, сопутствующих непредвиденных работ, страхования, уплату таможенных пошлин, всех налогов и других обязательных платежей.

2.5. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком безналичным платежом на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставления Подрядчиком счет-фактуры (счета).

2.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением строительных норм и правил, технических требований, Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.

3. Права и обязанности сторон, обеспечение работ материалами и оборудованием

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Предоставить Подрядчику локальный ресурсный сметный расчет с указанием коэффициента снижения на сумму договора, в соответствии с протоколом ______________ открытого аукциона в электронной форме № ____________ от __________2011 г.

3.1.2. Обеспечить в согласованном порядке доступ на Объект представителей Подрядчика для производства работ.

3.1.3. Назначить ответственных лиц по контролю за выполнением работ Подрядчиком на соответствие их количества, объема и качества, требованиям, установленным договором, за соблюдение Подрядчиком правил и норм охраны труда, пожарной, экологической и санитарной безопасности при выполнении работ. Ответственным лицом со стороны Заказчика является: заместитель главного врача по технике .

3.1.4. Обеспечить взаимодействие Подрядчика со службами эксплуатации.

3.1.5. Произвести приемку и оплату выполненных работ после подписания акта о приемке выполненных работ сторонами в соответствии с формами КС-2 и КС-3.

3.1.6. Своевременно принимать или согласовывать возникающие в ходе работ технические решения.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. В любое время требовать у Подрядчика информацию о ходе производства работ.

3.2.2.Производить проверки ведения и правильного оформления объектной документации.

3.2.3. Постоянно осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.4. Для проверки выполненных работ, соблюдения технологии и качества привлекать независимых экспертов.

3.2.5. Не оплачивать работы, выполненные с нарушением строительных норм и правил, технических требований, до полного устранения Подрядчиком всех нарушений и замечаний.

3.2.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

3.2.7. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения договора либо поручить исправление недостатков работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, в случае если во время выполнения объема работ станет очевидным, что он не будет выполнен надлежащим образом.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Приступить к работе не позднее 3-х календарных дней с момента заключения договора и выполнить работы в сроки, предусмотренные п.1.2. договора.

3.3.2. Выполнить все работы по договору в объеме и в сроки, предусмотренные договором и приложениями к нему, сдать Объект в эксплуатацию в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

3.3.3. До начала работ предоставить Заказчику:

- приказ о закреплении за Объектом своих сотрудников, в том числе назначении лиц, ответственных за соблюдение при производстве работ норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористического режима, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований правовых актов об охране окружающей среды, а также список строительной и автомобильной техники для въезда на территорию Заказчика. Въезд личного транспорта Подрядчика на территорию Заказчика запрещен;

- копии документов, подтверждающие квалификацию сварщиков. Все копии указанных документов должны быть заверены Подрядчиком.

3.3.4. Все поставляемые на Объект материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов, заверенные Подрядчиком, должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства работ.

3.4. Подрядчик должен обеспечить:

- соблюдение норм и правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, режима работы Заказчика, требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды при производстве работ;

- доставку до места проведения работ, разгрузку, правильное складирование и охрану за свой счет и своими силами необходимых материалов, механизмов и инструментов;

- выполнение всех работ только специалистами, обладающими квалификацией, соответствующей виду работ, и представившими документы, подтверждающие квалификацию сварщиков;

- производство работ в полном соответствии с дефектной ведомостью (Приложение ), локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение );

- качество всех работ с соблюдением требований строительных норм и правил СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, ГОСТ, правил устройства электроустановок ПУЭ-2003, правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, правил техники безопасности;

- бесплатное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта с момента обращения Заказчика с составлением двухстороннего акта с указанием срока устранения;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования;

- содержание в чистоте и ежедневную уборку рабочей площадки и прилегающей территории;

- устройство временных сооружений по ограждению строительной площадки с обеспечением безопасного перехода людей в здание поликлиники;

- устройство временных сооружений для хранения материалов, размещения работников и проведения прочих мероприятий, необходимых для производства работ;

- содержание временных зданий и сооружений, материалов, оборудования и техники в соответствии с установленными правилами и требованиями техники безопасности;

- фотофиксацию с последующей ее передачей Заказчику на бумажном и электронном носителях всех этапов выполняемых работ (в том числе и скрытых работ);

- вывоз в 5-тидневный срок после завершения всех работ и подписания акта приемки выполненных работ принадлежащих Подрядчику строительных машин и механизмов, оборудования, материалов, временных сооружений, строительного мусора. Производить вывоз строительного мусора с рабочей площадки не реже чем 2 раза в неделю;

- опрятный вид своих рабочих;

- принятие мер по нераспространению строительного мусора на территории Заказчика;

- корректное обращение с сотрудниками Заказчика;

3.4.1. Подрядчик обязуется в ходе выполнения работ вести на Объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию, а именно:

- общий журнал производства работ;

- исполнительные схемы;

- акты освидетельствования скрытых работ, испытаний.

3.4.2. Подрядчик обязуется немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

-  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-  иных обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.4.3.Подрядчик обязан своевременно сообщить Заказчику об обнаруженных в ходе ремонта не учтенных в технической документации работах и, в связи с этим, необходимости проведения дополнительных работ.

3.4.4. В течение действия договора Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность по претензиям, финансовым потерям, ущербу, ошибочным действиям, которые произошли по вине, небрежности или недосмотру Подрядчика. В случае нанесения материального ущерба Заказчику Подрядчик обязан в трехдневный срок составить двухсторонний акт для определения размера причиненного ущерба Заказчику. В случае отказа Подрядчиком подписать вышеуказанный акт Заказчик своей комиссией составляет акт, прикладывает к нему фотоматериал и в дальнейшем действует в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов и оборудования; предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц; обнаружившуюся невозможность использования материалов и оборудования без ухудшения качества работ, если Подрядчик не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3.4.6. Подрядчик обязуется выполнить в полном объеме другие обязательства, предусмотренные договором.

3.4.7. До завершения на Объекте всех работ, предусмотренных пунктом 1.1 договора, и подписания сторонами соответствующего акта приемки выполненных работ (форма КС-2) Подрядчик несет риски пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, случайной гибели или случайного повреждения Объекта, материалов, оборудования и иного, необходимого для исполнения договора имущества. Для обеспечения указанных рисков Подрядчик использует свои материалы и денежные средства, а также имеет право застраховать Объект от указанных рисков.

3.4.8. Подрядчик несет ответственность за соблюдение «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности», «Правил эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». При этом Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение вышеперечисленных правил его сотрудниками при производстве ремонтных работ.

3.4.9. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

3.5.Подрядчик имеет право:

3.5.1.Требовать у Заказчика принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора.

4. Порядок приемки работ и требования к качеству работ

4.1. Сдача результатов работ на соответствие их объема и качества требованиям договора и приложений к нему оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2), которые подписываются уполномоченными представителями обеих сторон.

4.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов освидетельствования скрытых работ, акта о проведении промывки (продувки) трубопроводов, акта испытания трубопровода на прочность и герметичность, а также сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных материалов и оборудования.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые допустил Подрядчик.

4.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость исправления, доработки выполненных работ, Подрядчик обязан прибыть к Заказчику в течение 3-х календарных дней для составления Акта об устранении недостатков в выполненных работах (далее – Акт). В Акте указываются виды работ и сроки устранения недостатков.

4.5. В случае неявки Подрядчика для составления Акта об устранении недостатков Заказчик вправе в одностороннем порядке составить Акт и направить Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней подписать Акт либо составить мотивированный отказ и направить его Заказчику. В случае отсутствия ответа на претензию Заказчик вправе обратиться в арбитражный суд.

4.6. Подрядчик не позднее чем за 3 (три) дня уведомляет Заказчика о необходимости приемки скрытых работ и ответственных конструкций. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии подписанных сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. Гарантийный срок на выполненные и принятые работы устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ после полного их завершения. Если в пределах гарантийного срока обнаруживаются дефекты, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.

4.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по договору считается выполнение работ с нарушением СНиП, правил техники безопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ, с отступлением от требований, предусмотренных дефектной ведомостью, локальным ресурсным сметным расчетом и нарушением сроков выполнения работ.

5.3. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, СанПиН, ГОСТ, с отступлением от требований, предусмотренных в технической документации, в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, с использованием некачественных материалов, оборудования, Подрядчик уплачивает штраф в размере 2 % от цены договора.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, до фактического завершения обязательства (включая устранение дефектов и недоделок). При этом неустойка взыскивается сверх сумм возмещения убытков.

5.5. За несвоевременное освобождение рабочей площадки от мусора и принадлежащего Подрядчику имущества (оборудование, материалы, машины) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3000 (трех тысяч) рублей за каждый день просрочки.

5.6. Неустойка уплачивается по реквизитам, которые Заказчик указывает в соответствующей претензии. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

5.7. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.8. Подрядчик несет ответственность за качество, объем и количество выполняемых работ на соответствие требованиям, установленным договором.

5.9. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или Заказчика во время производства работ, предусмотренных договором.

5.10. Подрядчик обязан, в срок 5 (пять) банковских дней с момента предъявления счета, уплатить начисленную сумму пени, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. Уплата пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по договору или устранения нарушений.

5.11. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении договора в следующих случаях:

5.11.1. При существенном нарушении договора Подрядчиком, в том числе, если Подрядчик не приступает к выполнению работ, предусмотренных договором, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному в договоре, становится явно невозможным, если Подрядчик не исполняет требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 2 календарных дней со дня предъявления такого требования или устранить недостатки результата работ в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков.

5.11.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, более чем на 10 (десять) календарных дней.

5.11.3.Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, который является предметом договором.

5.11.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытия в отношении него конкурсного производства.

5.11.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.11.6. Наличии у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.11.7. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.

5.11.8. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны не несут ответственность по договору в силу его невыполнения, если задержки с выполнением договора или невыполнение обязательств по договору являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Форс-мажор означает событие, не подвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер (военные события, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, карантины, теракты, забастовки в отрасли и регионе, принятие органом государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора).

6.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Разрешение споров

7.1. Все разногласия, связанные с заключением и исполнением договора, стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области.

7.2. В случае направления какой-либо стороне претензии срок ответа на нее составляет 5 рабочих дней.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2011 года, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда, в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

9. Прочие условия

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

9.2. В случае изменения банковских и почтовых реквизитов Сторона, изменяющая их, банковских дней.

9.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.

9.4. Приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Приложение . Протокол _____________________открытого аукциона в электронной форме № _______________от _______________ 2011 года - на _ листах.

2. Приложение . Дефектная ведомость – на ___ листах;

3. Приложение . Локальный ресурсный сметный расчет – на ___ листах;

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:	Подрядчик:

Заказчик: Подрядчик:

Главный врач __________________

____________ __________________

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения аукциона в электронной форме

на выполнение капитального ремонта наружной сети холодного водоснабжения.

Раздел 1. Общие требования.

1.1  Предмет аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена контракта.

1.1.1 Предметом аукциона в электронной форме является право на заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту наружной сети холодного водоснабжения МЛПУ «Поликлиника № 1».

1.1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: рублей 79 копеек из средств бюджета городского округа Тольятти.

1.1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (локальный ресурсный сметный расчет) рассчитана на основе сборников территориальных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы по Самарской области ТЕР-2001, территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы по Самарской области ТЕРр-2001, территориальных средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Самарской области ТССЦ-2001 и территориальных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств по Самарской области ТСЭМ-2001, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 01.01.2001г., введенных в действие с 01 июля 2010 г. и предусмотренных для применения при определении сметной стоимости объектов на территории Самарской области, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов под регистрационным номером 21 от 01.01.2001 г. (письмо Минрегиона России /08 от 01.01.2001 г.) с использованием программного комплекса Estimate и территориального эталона ТСНБ-2001 Самарской области на дату разработки сметной документации (июнь 2011 года).

1.1.4. Срок выполнения работ по капитальному ремонту наружной сети холодного водоснабжения – в течение 15 календарных дней с момента заключения договора.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

2.1. Целями выполнения работ по капитальному ремонту наружной сети холодного водоснабжения является восстановление работоспособности наружных сетей холодного водопровода.

3. Место выполнения работ.

3.1. Местом выполнения капитального ремонта, является г. о. Тольятти, Приморский бульвар, 24, МЛПУ «Поликлиника №1».

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом

аукциона в электронной форме

4. Требования к объему работ.

4.1. Работы, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение к техническому заданию), локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение к техническому заданию).

5. Требования к качеству и безопасности работ

5.1.Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьёй 721 ГК РФ. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен, в момент передачи Заказчику, обладать свойствами, указанными в договоре или определенным обычно предъявляемым требованиям, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, Подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям и качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил:

-СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительство объектов. Основные положения (с Изменением № 1)». Постановление Госстроя СССР .

-СНиП * Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями № 1,2. Постановление Минстроя России -7).

- СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы. Постановление Госстроя СССР .

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП IV-14-84 Сборник 2-1 Земляные работы.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

5.3. Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы.

Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований СНиП «Безопасность труда в строительстве», утвержденного Постановлением Госстроя России (Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП . Официальное издание - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год), «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», утвержденных приказом МЧС России от 01.01.01 года № 000 (официальное издание "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003).

6. Требования к техническим характеристикам работ

6.1. Требования к техническим и качественным характеристикам работ, применяемым материалам установлены дефектной ведомостью Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания об аукционе в электронной форме (Приложение к техническому заданию).

При выполнении работ необходимо применение сертифицированных материалов, применяемые материалы должны соответствовать техническим и качественным требованиям дефектной ведомости.

6.2. Все содержащиеся в Приложении № 1 к техническому заданию (дефектная ведомость) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент» (аналог), Подрядчик может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим характеристикам материалы, указанные в дефектной ведомости. Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями и показателями, изложенными в Приложение 1 к техническому заданию.

7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

(приемка работ)

7.1. Приемка работ, оказанных Подрядчиком, осуществляется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительство объектов. Основные положения (с Изменением № 1)». Постановление Госстроя СССР .

-СНиП * Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями №1,2. Постановление Минстроя России -7).

- СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы. Постановление Госстроя СССР .

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП IV-14-84 Сборник 2-1 Земляные работы.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

Раздел 3. Технического задания.

Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его

неотъемлемой частью.

Приложение : Дефектная ведомость.

Приложение : Локальный ресурсный сметный расчет.

С объектом можно ознакомиться у инженера МЛПУ "Поликлиника № 1" Соловьевой Галины Александровны (Приморский, 24, в рабочие дни с 8-00 час до 17-00 час).

Приложение к техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

___________

«___»___________2011 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по капитальному ремонту наружных сетей холодного водоснабжения.

№ п/п	Наименование работ, характеристика основных материальных ресурсов	Ед. изм.	Количество (объем)
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	3
2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	19,53
3	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	43,4
4	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	43,4
5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1	м3	320
6	Перевозка груза 1 класса до 1 км	т	224
7	Перевозка груза 1 класса до 15 км	т	336
8	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм	м	85
9	Устройство основания под трубопроводы песчаного Песок природный для строительных работ средний.	м3	8,5
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм. Характеристики трубы: трубы изготовлены из трудновоспламеняемого полипропилена и по огнестойкости соответствуют классу В1. Химическая стойкость: стоек к воздействию различных кислот, солей, щелочей, воды. Не поддается воздействию органических растворителей, не подвержены коррозии. Трубы стойки к механическим воздействиям, стойки к воздействию низких температур. Срок службы – 50 лет.	м	85
11	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов Втулка под фланец удлиненная диаметром 110 мм ПЭ100SDR11/17. – 2 шт. Отвод 90 град. электросварной ПЭ100SDR11, диаметром 110мм – 2 шт. Муфта электросварная ПЭ100SDR11, диаметром 110 мм – 6 шт.	шт	10
12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм Известь строительная негашеная хлорная, марки А.	м	85
13	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 2 Песок природный для строительных работ средний.	м3	144
14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	м3	43,4
15	Устройство бетонной подготовки толщиной 200 мм Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20мм, класс В3,5 (М50)	м3	43,4
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I	м2	217
17	Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) Бетон тяжелый, класс В15 (М200) Раствор готовый кладочный цементный марки 100.	м	3
18	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л. с.), группа грунтов 1	м3	168
19	Планировка участка механизированным способом	м2	168
20	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную Семена газонных трав (смесь)	м2	168

________________