бурение» (стр. 2 )

* - Количество объектов (скважин) – корректируется в соответствии с утвержденным графиком строительства скважин Заказчика.

** - Сроки начала оказания услуг могут быть изменены согласно утвержденному графику строительства скважин и согласовываются с Организатором.

Заказчик имеет право не более чем на 15 % увеличить или уменьшить объём закупаемых Работ по согласованию с Победителем конкурса.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ на оказание услуг по электроснабжению.

1. Участник конкурса должен предоставить в бурение»:

-лицензии (сертификаты) на осуществление того или иного вида работ (если данные услуги подлежат лицензированию).

- состав оборудования, дату изготовления оборудования, технические характеристики оборудования, расход ГСМ при различных режимах работы.

- конкурсную заявку предусматривающую расчет стоимости оказания услуг в днях, (либо за фактически потребленную электроэнергию в кВт*час), с выделением отдельной строкой затрат на: мобилизацию (демобилизацию), монтаж (демонтаж) и пусконаладочным работам энергокомплекса.

2. Участник должен при необходимости обеспечить возможность мобильной передислокации собственными силами собственных автономных источников электроэнергии в необходимый район работы.

3. Участник должен при необходимости по согласованию с Организатором обеспечить мобилизацию - монтаж оборудования на объекте оказания услуг и демонтаж – демобилизацию с объекта оказания услуг.

4. Участник должен обеспечить надежное электроснабжение объекта строительства скважин.

5. Участник должен обеспечить технический, (коммерческий) учет дизельного топлива.

6. Участник должен обеспечить технический (коммерческий) учет вырабатываемой и отпускаемой электрической энергии.

7. Суммарная номинальная мощность энергокомплекса должна быть не менее, чем установленная мощность буровой установки. При увеличении потребления мощности буровой установкой работа энергокомплекса в параллельном режиме.

Участник должен иметь:

1.Собственные автономные источники электроэнергии.

2.Все виды материальных ресурсов, необходимых для выполнения услуг по электроснабжению.

3.Участник должен показать, что он имеет доступ или имеет в наличии ликвидные активы, кредитные линии и другие финансовые ресурсы в достаточном объеме без учета обязательств Участника по другим договорам.

4. Жилые вагон-дома для проживания собственного персонала.

Квалификационные требования

1.  Участник должен обладать необходимыми для выполнения работ компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.

2.  Руководители и технический персонал Подрядчика, обеспечивающие выполнение Работ, должны иметь соответствующее специальное образование и аттестацию по профилю. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией, иметь выездные (вахтовые) бригады специалистов для проведения работ.

3.  Работы по предмету конкурса выполняются организациями, предприятиями, фирмами, для которых такой вид деятельности предусмотрен положением (Уставом).

4.  Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Организатор вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

5.  Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен представить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Заказчик обязан:

Не позднее10 рабочих дней со дня внесения изменений (дополнений) в график строительства скважин уведомлять об этом исполнителя (подрядчика).

6. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ на оказание услуг по электроснабжению применимые к лотам.

Вид БУ	Установленная мощность кВт	Вид бурения	Среднесуточное потребление э/э за1 месяц кВт ч	Максимальное среднесуточное потребление э/э кВт ч
БУ-2500 ЭП	1800	бурение	6500	8000
освоение	4000	5000

ЛОТ №1,2,3,4,5

1. Участник должен при необходимости по согласованию с Организатором обеспечить приобретение и доставку дизельного топлива в объеме необходимом на период работы автономных источников электроэнергии, а также в период распутицы и бездорожья.

2. Участник должен по возможности по согласованию с Организатором обеспечить собственными силами хранение дизельного топлива в собственных емкостях в необходимом объеме на период энергоснабжения.

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ___________

«___» ________ 20___ года

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава с одной сторона, и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании Устава с другой стороны,

также именуемые ниже в тексте по отдельности как «Сторона», а вместе - как «Стороны», заключили настоящий договор (далее в тексте – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по бесперебойному обеспечению электрической энергией, БУ 2500 ЭП при строительстве скважины №_______ на Оренбургском НГКМ, вырабатываемой с использованием своих автономных источников питания и иного оборудования (далее – Оборудование), обеспечивающего прием нагрузки и устойчивую работу при больших перегрузках.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.3. Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора, а также любую информацию и данные, предоставленные каждой из сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты, или информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика или Исполнителя. Обязательства по конфиденциальности и неиспользовании, наложенные на Исполнителя настоящим Договором, не будут распространятся на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя.

1.3.1. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим Договором, предназначена исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Исполнителя, кроме случаев, когда предоставление такой информации необходимо для исполнения обязанностей по настоящему Договору.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, определяется Протоколом согласования стоимости работ и услуг, составленным Исполнителем и согласованным Заказчиком (Приложения №1). Стоимость оказываемых Исполнителем услуг может быть изменена по соглашению сторон.

2.1.1. Ориентировочная стоимость работ и услуг по настоящему договору составляет ________ руб. ___ коп., в том числе НДС по ставке 18% - _______________ руб. ____ коп.

2.2. Расчетный период оказания услуг по обеспечению объекта Заказчика, электрической энергией, с использованием Оборудования, по настоящему договору, устанавливается в размере календарного месяца.

2.3. Оплата оказанных услуг электроснабжения производится Заказчиком в течение от 60 (шестидесяти) до 90 (девяносто) дней с момента подписания Акта оказанных услуг и получения Заказчиком Счета-фактуры выставленного Исполнителем и оформленного в соответствии с требованиями п.3 ст.168, п. п.5 и 6 ст.169 НК РФ.

2.4. Платежи по Договору осуществляются путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом, не противоречащем законодательству РФ.

2.5. В платежном документе должны быть указаны: номер и дата договора, номер и дата счета-фактуры, сумма НДС.

2.6. Датой исполнения обязательств Заказчика в части оплаты, считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.7. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за кварталом, по результатам проведенных расчетов между Заказчиком и Исполнителем подписывается акт сверки взаимных расчетов по экземпляру для каждой из подписавших сторон, и при наличии расхождений – протокол расхождений по экземпляру для каждой из подписавших сторон. Акты сверки взаимных расчетов являются документами финансовой отчетности и не влекут возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязательств из настоящего Договора.

2.8. Работы по транспортировке, строительству, монтажу, пуско-наладке и демонтажу оборудования Исполнителя на объекте Заказчика, принимаются Заказчиком в порядке предусмотренном для принятия строительно-монтажных работ с составлением Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки стоимости выполненных работ за отчетный месяц по форме КС-3.

Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится в течение от 60 (шестидесяти) до 90 (девяносто) дней с момента предъявления Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Счета-фактуры, выставленного и оформленного в соответствии с требованиями п.3 ст.168, п. п.5 и6 ст.169 НК РФ.

2.9. Исполнитель возмещает Заказчику стоимость услуг, оказываемых Исполнителю (административно-хозяйственные расходы Заказчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ, выполняемых Исполнителем, приемкой и сдачей работ, решением вопросов материально-технического снабжения; затраты по обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, оказанию дополнительной медицинской помощи, плата за пользование частично в течение рабочего дня подъемными механизмами Заказчика). Стоимость услуг, предоставляемых Заказчиком Исполнителю составляет ____% (_________ процентов) от стоимости выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ в отчетном месяце с учетом НДС в размере 18%. По факту оказания Заказчиком услуг Стороны ежемесячно подписывают Акт об оказании услуг.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Услуги по настоящему Договору выполняются исполнителем своими силами и собственным Оборудованием.

3.2. По окончании монтажа/демонтажа Оборудования и его ввода/вывода в/из эксплуатации Сторонами оформляется Акт ввода/вывода Оборудования в/из эксплуатации на объекте Заказчика.

Моментом начала оказания услуг считается дата подписания Сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию на объекте Заказчика по форме согласно Приложению №2.

Окончание оказания услуг подтверждается подписанием уполномоченными лицами Сторон Акта вывода оборудования из эксплуатации на Объекте заказчика по форме согласно Приложению №2.

3.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг для проведения технического обслуживания Оборудования в соответствии с техническими регламентами производителя Оборудования. Конкретные даты проведения технического обслуживания Оборудования и его продолжительность согласовываются Сторонами дополнительно.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Исполнитель в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня оказания услуг, представляет Заказчику оформленный со своей стороны Акт оказанных услуг и Счет-фактуру, выставленный и оформленный в соответствии с требованиями п.3 ст.168, п. п.5 и 6 ст.169 НК РФ, с приложением Акта о количестве полученных/принятых услуг (Приложение ).

4.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения рассмотреть и подписать Акт оказанных услуг. В случае несогласования указанного Акта Заказчик обязан в срок, определенный для подписания данного Акта, предоставить свои мотивированные возражения. В случае если Заказчик не представит в указанный срок мотивированного отказа от подписания Акта, то Услуги за отчетный период считаются оказанными надлежащим образом, а Акт подписанным.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель осуществляет эксплуатацию и обслуживание Оборудования используемого при оказании Услуг.

5.2. Исполнитель в течение всего срока оказания Услуг обеспечивает соблюдение своими работниками норм, правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, трудовой и производственной дисциплины, за исключением случаев, когда ответственность за соблюдение соответствующих норм и правил возлагается на Заказчика в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Исполнитель обеспечивает доступ представителей Заказчика и предоставляет всю необходимую документацию при оказании Услуг на его Объекте, для осуществления контроля соблюдения Исполнителем требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности с правом приостановки оказания Услуг в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих.

5.4. Исполнитель предоставляет Заказчику рекомендации по обустройству и подготовке площадки для размещения энергокомплекса.

5.5. Исполнитель своими силами доставляет Оборудование на объект Заказчика, в том числе вагон-дом обслуживающего персонала, ремонтный бокс. В период действия Договора Исполнитель обеспечивает свой персонал обслуживающий Оборудование, собственным жилищным фондом, либо по соглашению сторон Заказчик обеспечивает персонал Исполнителя жильем по отдельному заключенному договору.

5.6. До начала оказания услуг и по окончании срока оказания Услуг на Объекте Заказчика Исполнитель своими силами осуществляет завоз и вывоз Оборудования Исполнителя.

5.7. Исполнитель своими силами осуществляет монтаж, демонтаж, пуско-наладочные работы оборудования и узла учета дизельного топлива, находящегося в собственности Исполнителя (согласно п. 1.1 Договора).

5.8. Исполнитель обязан произвести монтаж/демонтаж в течение 72-х часов с момента окончания разгрузки/прекращения оказания услуг. Исполнитель обязан произвести пуско-наладочные работы в течение 24 часов с момента окончания монтажа.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик предоставляет Исполнителю подготовленную площадку для монтажа и наладки используемого Оборудования (в соответствии с требованиями по установке Оборудования (п.5.4.), включая монтаж парка ГСМ.

6.2. Заказчик обязан, не позднее 15 календарных дней до начала оказания услуг по энергоснабжению объекта направить Исполнителю письменную заявку на оказание услуг по энергоснабжению объекта с предоставлением плана площадки для монтажа. В случае невозможности своевременной доставки грузоподъемной и большегрузной техники Исполнителем, Заказчик может выполнить работы по транспортировке, погрузке/разгрузке Оборудования Исполнителя своими силами за счет Исполнителя по отдельно заключенному Договору.

6.3. В период действия Договора Заказчик обеспечивает персонал Исполнителя обслуживающий Оборудование на Объекте, горячим питанием за наличный расчет.

6.4. Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимым количеством дизельного топлива для Оборудования, используемого при оказании Услуг, в соответствии с технической документацией на Оборудование и требованиями по его эксплуатации. Дизельное топливо передается Исполнителю на давальческой основе, с оформлением Акта фактического потребления дизельного топлива на основании Акта снятия показаний приборов коммерческого учета дизельного топлива (Приложение ).

Техническая документация на Оборудование и требования по его эксплуатации предоставляется Исполнителем Заказчику не позднее 20 календарных дней до момента расстановки оборудования.

Качество топлива должно соответствовать ГОСТ 305-82.

6.5. Заказчик обязан, предварительно не позднее 15 дней до окончания оказания услуг по энергоснабжению объекта направить Исполнителю письменное уведомление об окончании оказания услуг по энергоснабжению объекта, с подтверждением не позднее 3-х дней до окончания оказания услуг по энергоснабжению объекта.

6.6. Заказчик обеспечивает подвод топливопроводов до ответных фланцев контейнеров электростанций.

6.7. Заказчик осуществляет подвод линий электропередач к нижним контактам автоматического выключателя, входящего в комплект дизель-генераторной установки.

6.8. В обязанность Заказчика входит подвод трубопроводов, к стенке каждого контейнера с дизель-генераторными установками, для аварийного слива топлива, моторного масла и антифриза.

6.9. Заказчик в период распутицы при аварийных ситуациях обеспечивает Исполнителя транспортом для доставки на объект и с объекта запчастей, материалов и персонала за счет Исполнителя.

7. ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик несет ответственность за поддержание нагрузки не превышающей заявленной в ТУ, при этом резкий сброс/наброс нагрузки не должен превышать мощности электродвигателя привода бурового насоса и разрешенной в ТУ на энергоснабжение объекта Заказчика. В случае нарушения этих требований Исполнитель не несет ответственности за качество энергоснабжения и вправе приостановить энергоснабжение.

7.2. В ответственность Заказчика входит поддержание оптимального значения реактивной энергии (мощности) на вводных шинах оборудования Исполнителя с обеспечением величины cos f не ниже 0.8. В случае нарушения этих требований Исполнитель не несет ответственности за качество энергоснабжения и вправе приостановить энергоснабжение.

7.3. Заказчик отвечает за равномерное распределение нагрузки в сети, создаваемой его оборудованием, при этом перекос нагрузки по фазам не должен составлять более 15 % от номинальной мощности ДГУ. В случае нарушения этих требований Исполнитель не несет ответственности за качество энергоснабжения и вправе приостановить энергоснабжение.

7.4. Заказчик не несет ответственность за последствия, вызванные неверными рекомендациями Исполнителя (п. 5.4. Договора).

7.5. В ответственность Заказчика входит обеспечение длительного поддержания нагрузки в сети на уровне 200 кВт и выше. При нагрузках на объекте менее 200 кВт работы электростанции более 1 (одного) часа Исполнитель обращается к Заказчику с требованием запустить аварийную электростанцию и останавливает свое оборудование с оформлением Акта ввода/вывода в/из эксплуатации оборудования.

8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель несет ответственность за перебои в энергоснабжении свыше 8 (восьми) часов в месяц (данное время предоставляется Заказчиком Исполнителю для устранения аварийных ситуаций, возникшие по его вине). Согласованный размер компенсации убытков Заказчика за 1 (один) час простоя Объекта Заказчика (свыше 8 часов в месяц), возникшего из-за перебоев в электроснабжении, составляетруб.00 коп., в том числе НДС по ставке 18% - 5 338 (пять тысяч триста тридцать восемь) руб. 98 коп. Факт и продолжительность простоя фиксируется двухсторонним Актом, подписываемым ответственными лицами Сторон.

Исполнитель компенсирует простои Заказчика в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания Акта.

Исполнитель не несет ответственности за перебои в электроснабжении, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц в зоне ответственности Заказчика.

8.2. В случае несвоевременной подготовки площадки на объекте оказания Услуг по вине Заказчика, исполнитель не несет ответственности за несоблюдение срока начала оказания Услуг.

8.3. В случае повреждения или уничтожения Оборудования Исполнителя по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю остаточную стоимость Оборудования или возмещает полную стоимость ремонта (при повреждении).

8.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

8.5. Стороны вправе применить друг к другу договорные санкции только после предъявления письменного требования об их уплате. Срок ответа на претензию устанавливается 10(Десять) календарных дней.

8.6. В случае приостановки услуг Исполнителя представителями контролирующих органов по вине Исполнителя, затраты понесенные по исполнению предписаний принимает на себя Исполнитель.

8.7. Стороны несут материальную ответственность за аварии, вызванные ненадлежащим исполнением Договора, согласно р.7 настоящего Договора. Определение виновной Стороны в произошедшей аварии расследуется комиссией с участием представителей обеих сторон. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения аварии. В Акте расследования указывается виновная Сторона и размер возмещения понесенных убытков потерпевшей Стороне. В случае несогласия с решением комиссии любая сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

8.8. В случае нарушения срока предоставления счет-фактуры (п.4.1 Договора) Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,03% от суммы, указанной в счет-фактуре, за каждый день просрочки.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении настоящего Договора, путем переговоров.

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства РФ и других компетентных органов на деятельность сторон, а также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

10.2. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств.

11. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ

11.1. . Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года, а в части взаиморасчетов до полного их завершения.

11.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю фактически оказанные услуги, демонтаж и демобилизацию Оборудования по согласованной Договором стоимости. В случае досрочного отказа Заказчика от предоставления Услуг, Заказчик обязан в письменной форме уведомить об этом Исполнителя в срок не позднее 15 рабочих дней до момента окончания оказания услуг.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и удостоверены печатями Сторон.

12.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3. По всем вопросам взаимоотношений Сторон, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложения:

№1 – Протоколом согласования стоимости работ и услуг.

№2 – Акта ввода (вывода) оборудования в (из) эксплуатацию (ии);

№3 - Акт о количестве полученных/принятых услуг.

№4 - Акт снятия показаний приборов коммерческого учета дизельного топлива.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель	Заказчик
_______________________________	_______________________________________

					Приложение
					к договору № ___________________ от____ _______ 2012 года
Протокол
согласования стоимости работ и услуг
№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Наименование оборудования	Договорная цена
Стоимость, руб.	НДС 18%	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		Строительно-монтажные и пусконаладочные работы
2		Демонтажные работы
3		Затраты на мобилизацию оборудования, механизмов и материалов
4		Затраты на демобилизацию оборудования, механизмов и материалов
ИТОГО
5		Стоимость энергоснабжения в сутки от эгнергокомплекса	рабочий режим
7
	Примечание
	Рабочий режим - работа ДГ под нагрузкой.
Исполнитель ______________________________	Заказчик _____________________________________________

Приложение