ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № ____
на поставку ГСМ по пластиковым картам
г. Краснодар «______» _____________ 2012г.
ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . Г. Никифорова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения закупки путем проведения запроса котировок (извещение от «____»___________2012 г. № _________________________) на основании Протокола № _________________________ от «____»____________ заседания Единой, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок для нужд ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик поставляет Заказчику ГСМ (далее нефтепродукты) в количестве и ассортименте, согласно спецификации (Приложение № ___), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта в период с 01 октября 2012 года по 31 декабря 2012 года по пластиковым топливным картам на АЗС Поставщика, расположенных на территории: в приложении № ___.
1.2. Качество нефтепродуктов, продаваемых по настоящему контракту, должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов на соответствующий вид нефтепродуктов.
1.3. Заказчик обязуется произвести оплату приобретаемых у Поставщика нефтепродуктов путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Общая сумма контракта составляет ___________________________________________________________ руб. (__________________________________________________________________________) в том числе и НДС рублей ( ). При этом в случае изменения стоимости нефтепродуктов в сторону уменьшения, Стороны заключают соответствующие соглашение к настоящему контракту и отпуск нефтепродуктов осуществляется по цене указанной в соглашении.
2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ СТОРОНАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1. Для оформления контракта на получение нефтепродуктов с оплатой их в порядке безналичных платежей с использованием пластиковой карты, Заказчик предоставляет Поставщику письмо-заявку с указанием количества необходимых пластиковых карт и установленного им расходного лимита нефтепродуктов в рублях по каждой пластиковой карте, вида пополнения этих карт денежными средствами на расчётный счёт Поставщика, а именно: "дебетовым" - т. е. на определённую Заказчиком сумму или с "периодическим (револьверным) пополнением" суммы через определённый промежуток времени (1-30 дней).
2.2. Пластиковые карты передаются Заказчику в течение 3 (трех) дней со дня получения Поставщиком письма-заявки.
За утрату пластиковой карты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты стоимости пластиковой карты.
2.3. Одновременно с пластиковой картой представителю Заказчика выдаётся информация о персональном идентификационном номере (ПИН-код), являющимся аналогом подписи руководителя Заказчика-владельца пластиковой карты. Знание ПИН-кода обязательно пользователю, непосредственно использующему пластиковую карту, для приобретения нефтепродуктов у Поставщика на АЗС.
Заказчик, непосредственный пользователь, обязан держать ПИН-код в тайне и обеспечивать сохранность полученных карт.
2.4. В случае утери, порчи, кражи (т. е. утраты) пластиковой карты Заказчиком он извещает об этом Поставщика в письменном виде: письмом, телеграммой, по факсу, а в исключительных случаях телефонограммой с последующим (на следующий день) подтверждением письмом с указанием номера карты.
Поставщик, получив сообщение Заказчика об утрате пластиковой карты, не позже чем на другой рабочий день после получения сообщения Заказчика об утрате пластиковой карты, вносит номер карты для прекращения отпуска нефтепродуктов.
2.5. Поставщик обязан обеспечивать:
- беспрепятственный отпуск нефтепродуктов Заказчику в порядке заправки транспорта Заказчика на АЗС Поставщика, по предъявлении работником или иным представителем (пользователем) Заказчика пластиковой карты и сообщении ПИН-кода оператору АЗС,
- доступ к оперативной информации об использовании пластиковых карт каждые 12 часов на сайте поставщика в личном кабинете заказчика (возможность предоставления отчетных документов в электронном виде по окончанию отчетных периодов, и по требованию заказчика в период действия контракта с отражением по каждой карточке информации по выбранному ГСМ, объему потребления, даты и времени заправки транспортного средства, на какой АЗС была произведена заправка ТС, в каком количестве, на какую сумму);
- предоставление информации о блокировке или замене топливной карты, корректировка информации об остатке средств в случае недополучения нефтепродуктов, отпускаемых на АЗС (если эта информация уже была записана на топливную карту, а нефтепродукт не получен из-за переполнения бака или неисправности топливозаправочной колонки);
- формирование ведомости для возврата перечисленных сумм, согласно фактически выбранному количеству топлива за отчетный период; предоставление полностью оформленной отчетной и бухгалтерской документации с 5 по 10 число месяца следующего за отчетным;
- предоставление отчетов об использовании лимитов, динамике исполнения контракта, активности топливных карт.
- по окончании месяца выдаёт Заказчику письменную информацию, предусмотренную п.2.7. настоящего контракта.
2.6. После совершения оператором АЗС операции по отпуску заказанного пользователем нефтепродукта, оператор возвращает пользователю пластиковую карту и одновременно выдаёт ему один экземпляр чека, служащий подтверждением совершения отпуска нефтепродукта и их стоимости.
Пользователь обязан получить чек и проверить правильность указания номера карты, суммы и даты операции.
2.7. Заказчик получает у Поставщика письменную документацию об отпущенных ему Поставщиком нефтепродуктах за прошедший месяц, в том числе по видам нефтепродуктов, пользователям, остатке его денег на расчётном счёте Поставщика, или его задолженности Поставщику.
Документация выдаётся Заказчику по предоставлении соответствующей доверенности.
В течение 10-ти календарных дней после получения информации Заказчик вправе заявить письменную претензию Поставщику в случае несогласия с полученной информацией по результатам месяца с приложением копий чеков.
2.8. Ежемесячно стороны подписывают накладную формы Торг 12 поставленного товара, не позднее 7-го числа месяца следующего за отчетным, а также производят сверку отпущенных нефтепродуктов по пластиковым картам, не реже одного раза в период действия настоящего контракта.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ЦЕНЫ
3.1. Оплата нефтепродуктов производится по факту подписания акта сдачи-приема представителями Заказчика и Поставщика. Заказчик производит оплату получаемых нефтепродуктов на расчетный счет Поставщика в порядке безналичных расчётов своим платёжным поручением. Стороны вправе предусмотреть авансовой способ оплаты, в размере, не превышающем 100 000 (сто тысяч) рублей в неделю до окончания срока действия контракта.
3.2. В стоимость топлива входит стоимость услуг по учёту и регистрации карт, информационных услуг.
3.3. По письменному требованию Заказчика, направленному Поставщику, в случае прекращения действия контракта, Поставщик обязан возвратить Заказчику остаток его денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней, не считая даты получения письменного требования о возврате денег.
3.4. Пластиковая карта является собственностью Поставщика и передаются Заказчику во временное пользование для получения от Поставщика на его АЗС нефтепродуктов. По истечении срока действия контракта пластиковые карты возвращаются Поставщику.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры и разногласия по действующему контракту разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством;
4.2. За недопоставку, просрочку поставки товара или поставку некачественного товара Поставщик выплачивает неустойку (штраф, пени) в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки вплоть до момента фактического надлежащего исполнения обязательств.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки вплоть до момента фактического надлежащего исполнения обязательств, но не более 5 (пяти) % от стоимости контракта. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.
4.4. Поставщик несёт ответственность за отпуск нефтепродуктов по утраченной Заказчиком пластиковой карте по истечении одних рабочих суток после получения письменного сообщения Заказчика об утере, краже пластиковой карты (п. 2.4. контракта). Ответственность перед Заказчиком за неправомерное использование пластиковой карты, нефтепродуктов, полученных по пластиковой карте, несет лицо, которому Заказчик выдал пластиковую карту.
4.5. В случае утраты пластиковой карты, Заказчику взамен утраченной карты по его письменному заявлению, выдаётся новая пластиковая карта.
4.6. О фактах кражи карт Заказчик вправе сообщить правоохранительным органам и при обнаружении виновных в их хищении, имущественный ущерб, причинённый Заказчику кражей карт, он взыскивает с виновных лиц самостоятельно.
4.7. Стороны договорились о неразглашении коммерческой тайны по настоящему контракту, ставшей известной партнерам на договорной или доверительной основе. В случае несоблюдения данного условия, нарушившая его сторона несет ответственность согласно действующего законодательства РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае возникновения у сторон подозрения на совершение мошеннических действий со стороны операторов Поставщика или Представителей Заказчика (пользователей пластиковых карт), стороны извещают об этих фактах друг друга и обязаны предоставить все имеющиеся материалы по таким фактам и, при необходимости, определить должностных лиц, которые войдут в комиссию по расследованию фактов мошенничества.
5.2. В случае несвоевременной поставки нефтепродуктов Поставщику, он не вправе ограничивать отпуск нефтепродуктов Заказчику определённым их количеством, в том числе на определённых АЗС.
5.3. Возможные споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края с соблюдением претензионного порядка, при этом ответ на претензию должен быть направлен в 15 (пятнадцатидневный) срок с даты её получения.
5.4. Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга об изменении своего наименования, организационно-правовой формы, адреса, расчетного, текущего счета и др.
5.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до «__» _______ 2012 года.
6.2. О досрочном расторжении контракта, сторона заинтересованная в этом, обязана известить другую сторону письмом не менее чем за десять дней до даты расторжения.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ГУП КК "Телерадиокомпания "НТК" | ПОСТАВЩИК |
Адрес: Россия, /1. / Расчетный счет в Банк - ОАО "Крайинвестбанк" г. Краснодара к/с
| |
Директор ____________________ М. П. |
Приложение
к контракту
№ от 2012г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Наименование ГСМ | Единица измерения | Количество поставляемого ГСМ | Цена за единицу, руб. | Итого сумма, руб. |
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
___________________ ______________________ М. П. М. П.
