Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Выборгский район»

Ленинградской области

_________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

г. Выборг

2013г.

Согласовано:

Исполнитель:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

1. Наименование аукциона в электронной форме:

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

2. Заказчик: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, (Администрация муниципального образования «Выборгский район» ЛО).

Место нахождения: Ленинградская обл,

Почтовый адрес: Ленинградская обл,

Адрес электронной почты


Номер контактного телефона: , тел/

3. Источник финансирования: бюджет МО «Выборгский район» Ленинградской области на 2014 год.

4. Предмет контракта: оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

Классификация товаров, работ, услуг: 9440020 услуги по снабжению газом.

5. Объем выполняемых работ: в соответствии с Техническим заданием (Часть III документации об аукционе).

6. Место выполнения работ: Ленинградская область, Выборгский район, пос. им. Кирова

7. Начальная цена муниципального контракта:семьдесят восемь тысяч) 00 копеек.

Цена выполняемых работ должна включать в себя все необходимые расходы по выполнению работ в соответствии с условиями контракта, в том числе:

- стоимость работ, в том числе стоимость товаров, оборудования, необходимых для выполнения работ по контракту;

- расходы на перевозку и доставку товаров, оборудования, монтаж, установку и ввод в эксплуатацию результатов работ;

- уплата таможенных пошлин;

- расходы на заработную плату;

- уплата всех налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «13» январь 2014 года 09:30 (время московское).

9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: «14» января 2014 года.

10. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: «17» января 2014 года

11. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www. *****.

Глава администрации

муниципального образования

«Выборгский район» Ленинградской области -

Часть I. Условия проведения открытого аукциона в электронной форме.

Раздел 1. Общие УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

Статья 1. Общие сведения.

1.1. Требования к участникам размещения заказа:

1.1.1. Непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.1.2. Неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.1.3. Отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае, если обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.


1.1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.2. Расходы на участие в аукционе.

1.2.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.

1.3. Привлечение субподрядчиков/субисполнителей

1.3.1. Участник размещения заказа может для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) по предмету аукциона привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей).

1.4. Преференции предприятиям уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов: не предоставляются.

1.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): российский рубль.

1.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не предусмотрен.

Статья 2. Подготовка заявки на участие в аукционе

2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

2.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная Участником размещения заказа, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

2.1.2. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых Разделов на русский язык.

2.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

2.2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.2.2. Заявка состоит из двух частей.

2.2.3. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2.2.4. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

2.3. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.3.1. Подача одного лишь согласия на выполнение работ в соответствии с техническим заданием допускается.

СТАТЬЯ 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

3.1. Срок и порядок заключения контракта

3.1.1. Контракт заключается в соответствии со статьей 41.12. Федерального закона , на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

3.2. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления: не установлено.

СТАТЬЯ 4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

4.1 Заказчик вправе принять решение об одностороннем расторжении контракта в соответствии с гражданским законодательством.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные дополняют положения Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона».

№ пп.

Название пункта

Текст пояснений

1.   

Наименование заказчика, адрес электронной площадки

Заказчик: Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области,

Место нахождения: Ленинградская обл, , 8(813

Почтовый адрес: Ленинградская обл, , 8(813

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона: , тел/

Адрес электронной площадки в сети "Интернет": www. ***** .

2.   

Вид аукциона

Открытый аукцион в электронной форме

3.   

Предмет аукциона

Оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

4.   

Краткая характеристика и объем выполняемых работ

В соответствии с Техническим заданием (Часть III документации об аукционе).

5.   

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

78000 (семьдесят восемь) тысяч 00 копеек., в том числе на СМР: 78000 (семьдесят восемь) тысяч 00 копеек

Цена рассчитана на основании коммерческого предложения.

Цена контракта указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

газораспределение»

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Выборге

Договор № от 01.01.2001

Средняя

цена:

оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

142 562,26

207 673,13

Средняя цена определена с учётом коммерческого предложения газораспределение» Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ленинградская область» филиал в г. Выборге и договора на оказание одноименных услуг и равна 207 673,13. В соответствии с бюджетными обязательствами муниципального образования «Выборгский район» ЛО на 2014 год утвержденных решением совета депутатов муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской обалсти от 01.01.01 года № 000 «О бюджете муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», начальная (максимальная) цена контракта составляетруб.

6.   

Срок выполнения работ

До 31 декабря 2014 года с момента заключения контракта.

7.   

Место выполнения работ

Ленинградская область, г. Выборг, микрорайон Кировский

8.   

Источник финансирования

Бюджет МО «Выборгский район» Ленинградской области на 2014 год.

9.   

Порядок оплаты

Без аванса. Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата работ по Контракту производится ежемесячно в течении 10 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счет - фактуры. Оплата работ за декабрь 2014 года. производится до 25.12.2014 года с последующим предоставлением актов выполненных работ.

10.   

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе: «13» января 2014 года 09:00 (время московское).

11.   

Обеспечение заявки на участие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта – 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.

12.   

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе

«14» января 2014 года.

13.   

Дата проведения аукциона

«17» января 2014 года.

ЧАСТЬ II. Проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №______

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

г. Выборг

«____»________________ 2013г.

Администрация муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, действующая от имени муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем Муниципальный заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице _____________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, по результатам проведенного запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Муниципального заказчика своими силами, с использованием своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, работы по оказанию услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов. (далее Объект). Муниципальный заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Контрактом сумму.

1.2. Основанием для заключения Контракта является решение аукционной комиссии (Протокол №__ от _________ 2014 года).

1.3. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями Контракта, техническим заданием (Приложение к Контракту) и характеристикой газораспределительной сети Заказчика. (Приложение к Контракту), определяющими объем, содержание и сроки выполнения работ, а также стоимость работ.

2. Цена Контракта.

2.1. Цена Контракта ________руб. ___коп. , включая НДС.

2.2. Цена Контракта твердая и индексации не подлежит.

2.3. Цена Контракта включает оплату расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Порядок расчётов.

3.1. Оплата работ Подрядчику по  Контракту производится без аванса.

3.2. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.3. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области на 2014 год.

3.4. Муниципальный Заказчик оплачивает Подрядчику следующим образом: Без аванса. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата работ по Контракту производится ежемесячно в течении 10 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и счет - фактуры. Оплата работ за декабрь 2014 года. производится до 25.12.2014 года с последующим предоставлением актов выполненных работ

3.5. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Подрядчика в соответствии  с правилами казначейского исполнения.

4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31 декабря 2014 года включительно.

4.2. Срок действия Контракта:

начало: со дня подписания Контракта;

окончание: до исполнения всех обязательств Сторон друг перед другом.

5. Обязательства Сторон.

5.1. Муниципальный заказчик:

5.1.1. Предоставляет Подрядчику доступ к Объекту и исходную информацию, необходимую для выполнения работ в соответствии с техническим заданием.

5.1.2. По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком работ своевременно организовывает их приемку.

5.1.3. Оплачивает выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

5.2.Подрядчик:

5.2.1. Выполняет предусмотренные Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, Строительными нормами и Правилами, в сроки, установленные Контрактом.

5.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.3. Обеспечивает в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту на Объекте.

5.2.4. Ведет журналы: учета выполненных работ, общий журнал работ на объекте в соответствии со СНиП и другие специализированные журналы работ.

5.2.5. Своевременно оформляет исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, акты на скрытые работы, извещая Муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2.6. Обеспечивает своими силами сохранность материалов и оборудования.

5.2.7. Ко дню сдачи работ вывозит строительный мусор, производит уборку Объекта, вывозит не позднее двух дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ на Объекте принадлежащее ему оборудование.

5.2.8. Обеспечивает соответствие выполненных работ на Объекте условиям Контракта в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

5.2.9. Подрядчик в ходе выполнения ремонтных работ обязуется сохранить в работоспособном состоянии кабельно-распределительные сети, телефонные линии. В случае повреждения указанных систем, Подрядчик обязуется восстановить их работоспособность в полном объеме за счет собственных средств. В случае необходимости демонтажа и монтажа оборудования указанных систем в процессе ремонта, Подрядчик обязуется самостоятельно выполнить данные работы.

6. Порядок сдачи и приёмки работ.

6.1. По завершении всех работ по Контракту Подрядчик письменно извещает Муниципального заказчика об окончании работ, указанных в п. 1.1. Контракта.

6.2. Сдача выполненных по Контракту Подрядчиком работ и приемка их Муниципальным заказчиком оформляется актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами.

6.3. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

6.4. Выполнением работ по Контракту (сдачи результата работ) считается дата подписания акта приемки выполненных работ.

6.5. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.6. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. Для участия в составлении соответствующего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, в указанном акте делается отметка об этом и подписанный Муниципальным заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Ответственность сторон.

7.1.За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки, предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

7.2. За нарушение сроков выполнения работ по Контракту (в том числе сроков устранения дефектов и недоделок, обнаруженных Муниципальным заказчиком) Муниципальный заказчик вправе предъявить Подрядчику письменное требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки, а Подрядчик в этом случае обязуется уплатить неустойку.

7.3. Если Подрядчик после завершения работ по Контракту оставит на Объекте материалы, в том числе строительный мусор, то Муниципальный заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком объекта.

8. Действие непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственность перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и др. стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна направить письменное извещение другой Стороне о невозможности исполнения обязательства по Контракту.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в досудебном порядке путем переговоров. При не достижении согласия, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством.

10. Особые условия.

10.1. В процессе исполнения Контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.

10.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

10.3. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один - Подрядчику, один - Муниципальному заказчику.

11.Порядок изменения и дополнения Контракта.

11.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда, а также в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Приложения:

1. Техническое задание.

2 Характеристика газораспределительной сети Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.

Муниципальный заказчик:

Администрация МО «Выборгский район»

Ленинградской области

Ленинградская обл.,

ОКОГУ 32100 ОКФС 14 ОКОПФ 81

УФК по Ленинградской обл. (ОФК05, Комитет финансов администрации Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской обл. л/сч )

р/сч

ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской обл. г. Санкт-Петербург

л/сч в Комитете финансов администрации МО «Выборгский район» Ленинградской обл.

Глава администрации

_________________________ //

Подрядчик:

________________ /__________________/

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1.Основные технические требования к работам,

являющимся предметом торгов.

1.1.Требования к выполнению работ:

1.1.1.Выполнение всех видов работ должно осуществляться согласно сметной документации Заказчика.

1.1.2.Выполнение всех видов работ должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:

-СНиП «Безопасность труда в строительстве»;

-СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП «Организация строительства»;

- СНиП «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения»;

-ФЗ -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-Федеральный закон -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

1.2. Требования к товару, который используется при выполнении работ:

Товары, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие их качество.

Раздел 2. Техническое задание.

на оказание услуг по текущему ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети расположенной по адресу: пос. Имени Кирова, Выборгский район, Ленинградской области – Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов.

1 . Обход и осмотр трассы подземного ПЭ газопровода высокого давления.

2. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций).

3. Работы производить в соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ , утвержденных Постановлением Госгортехнадзора РФ №9 от 01.01.2001 г., инструкциями заводов изготовителей, другими эксплуатационными и нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к порядку, объему и срокам проведения указанных работ.

4. Сообщать Заказчику сведения о техническом состоянии Объекта, о необходимости выполнения отдельных работ, связанных с обеспечением безопасной эксплуатации Объекта.

Глава администрации

МО «Выборгский район»

Ленинградской области

Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Повышение эффективности сжижения природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов
или автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук специальностей 25.00.19 – Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ и 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы в нефтяной и газовой промышленности ВНИИГАЗ»

Государство и право

Проекты по теме:

Киров
А
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые работы
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПервичная документацияПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнологииТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Ю
Выборг
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Л
М
Н
О
П
П
ПамяткиПедагогикаПенсионное обеспечениеПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолицияПолное образованиеПоложенияПомощь детямПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПрактикаПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседанийПротоколы общих собранийПротоколы проведения олимпиадПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональное образованиеПрофсоюзыПроцессыПубличные оферты
Р
С
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Выборгский муниципальный район
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
М
Н
О
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства