УТВЕРЖДАЮ:
Директор управляющей компании
-Самара»
____________________
«___»__________2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
на закупку у единственного поставщика
на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Способ закупки | закупка у единственного поставщика |
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | «Спецстроймонтаж», Юридический адрес: 6в Фактический адрес: 2а e-mail: *****@***ru , |
Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг | Поставка и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе» |
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Пенза, ул. Ягодная (пос. Ахуны) |
Порядок предоставления документации в форме электронных документов | Комплект документации о закупке предоставляется единственному поставщику. Документация о закупке для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте. Плата за предоставление документацию о закупке: не устанавливается |
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 624 506, 16 (шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шесть) руб |
Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | 02.07.2013 02.07.2013 |
Величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона") | Не предусмотрено |
Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | 02.07.2013 |
Договор на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе» заключен с -Проект» на сумму 624 506, 16 (шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шесть) руб. |
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
1 | Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Товар должен соответствовать спецификации № 1 (приложение № 2 к настоящей документации). Монтаж Товара осуществляется с требованиями действующих норм и правил. Соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, требованиям по номенклатуре, качеству с предоставлением документов подтверждающих качество Товара |
2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка оформляется на официальном бланке участника согласно приложения №3 настоящей документации. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. Заявка на участие в закупке должна содержать: - Опись документов, прилагаемых к заявке (согласно приложения №4 настоящей документации) -заполненную форму заявки на участие в закупке (согласно приложения №3 к настоящей документации); -Документы Участника закупки согласно п.8 настоящей документации - Все заявки на участие в процедуре закупки подаются участниками процедуры закупки в форме электронных документов на электронную почту заказчика: *****@***ru, либо по адресу 2а |
3 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки | Не предусмотрено |
4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Пенза, ул. Ягодная (пос. Ахуны) Сроки поставки товара и монтажа: в течение 25 календарных дней с момента перечисления Заказчиком авансового платежа |
5 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 624 506, 16 (шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шесть) руб |
6 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 100 % от цены Договора в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора |
7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Договора может быть изменена в ходе исполнения Договора лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В цену Договора включены стоимость Товара, доставка Товара, стоимость его упаковки, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара. Монтаж Товара осуществляется иждивением Исполнителя |
8 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Устанавливаются следующие обязательные требования к правоспособности участника закупки у единственного поставщика: - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках; - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Для подтверждения соответствия участника закупки установленным требованиям представляются следующие документы: -копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений -выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте извещения о проведении закупки; -документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии); -копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам; -документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |
9 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки (за исключением процедур закупки в которых победитель определяется автоматически программными средствами Портала) | 02.07.2013 |
10 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (за исключением аукциона) | Не предусмотрено |
11 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (за исключением аукциона) | Не предусмотрено |
12 | Проект договора (поставки, оказания услуг, подряда и др.) заключаемого с победителем процедуры закупки | Приложение к настоящей документации о закупке |
13 | Проект соглашения по обеспечению участия в процедуре закупки (в случае, если такое требование было установлено в извещении) | Не предусмотрено |
14 | Проект соглашения по обеспечению исполнения договора (в случае, если такое требование было установлено в извещении) | Не предусмотрено |
Приложение к документации закупки у единственного поставщика |
Договор № ____
г. Пенза «__»________2013 год.
«Спецстроймонтаж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Заказчик » заказывает и оплачивает, а «Субподрядчик» обязуется осуществить поставку и произвести монтаж дверей в количестве 14 (Четырнадцать) шт. (далее по тексту - Товар), указанных в Спецификации № 1 (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставка и монтаж дверей осуществляется на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пенза» (далее по тексту - Объект), в объеме, предусмотренном настоящим договором (с учетом приложений), в соответствии с нормами и правилами, и в сроки указанные в настоящем Договоре.
1.2. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет 624 506 (Шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шесть) руб. 16 коп., в том числе НДС 18% – 95 263,65 руб.
Цена Договора может быть изменена в ходе исполнения Договора лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
В цену Договора включены стоимость Товара, доставка Товара, стоимость его упаковки, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, связанные с поставкой Товара. Монтаж Товара осуществляется иждивением Исполнителя.
3. Срок исполнения обязательств.
3.1. Обязательства Исполнителя, указанные в п. 1.1. настоящего Договора должны быть исполнены в полном объеме в течение 25 календарных дней с момента перечисления Заказчиком авансового платежа, предусмотренного п. 5.1.
3.2. На момент подписания настоящего Договора, вышеуказанная дата (п. 3.1. Договора), является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков исполнения обязательств Исполнителя.
4. Обязательства Сторон.
4.1. «Исполнитель» обязан:
4.1.1. Осуществить поставку и монтаж Товара в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, а так же в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, обязан выполнить их качественно и в установленный срок. Монтаж Товара осуществляется с требованиями действующих норм и правил.
4.1.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта строительства в соответствии с п. 4.1.1. и ч. 7 настоящего договора, Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ по монтажу, за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.
4.1.3. Представить по окончанию выполнения монтажа Товара акты выполненных работ. Обязательным приложением к актам выполненных работ должны являться соответствующие документы подтверждающие качество Товара и его соответствие требованиям, предъявляемым действующим нормативным актам.
4.1.4. Обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, требованиям по номенклатуре, качеству с предоставлением документов подтверждающих качество Товара.
4.1.16. Обеспечить исполнение принятых на себя обязательств в пределах твердой цены договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
4.1.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего Договора.
4.2. «Заказчик» обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль за исполнением обязательств Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами и правилами.
4.2.2. В случае отсутствия претензий к качеству товара его монтажу, подписать акты выполненных работ, предоставленные Исполнителем.
4.2.3. Перечислить авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя в порядке и на условиях настоящего Договора.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других частях настоящего Договора.
5. Основания и порядок расчетов Сторон.
5.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 100 % от цены Договора в течение пяти банковских дней с момента подписания настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. При нарушении обязательств по настоящему Договору «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя»:
- неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки – за нарушение срока, предусмотренного п.3.1 Договора;
- неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки – за нарушение срока устранения дефектов в работах (в том числе в период гарантийной эксплуатации Объекта), предусмотренных Актом о наличии дефектов, а в случае неявки «Исполнителя» - односторонним Актом;
6.4. При нарушении обязательств по настоящему Договору «Исполнитель» вправе взыскать с «Исполнителя»:
- неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки – за нарушение обязательств, предусмотренных п.7.1 Договора.
7. Гарантии.
7.1. «Исполнитель» гарантирует наличие необходимого опыта, оборудования и персонала, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством лицензий, сертификатов, либо других документов, подтверждающих право на монтаж и поставку Товара.
7.2. «Исполнитель» гарантирует качество товара и монтажа действующим нормам и техническим регламентам, своевременное устранение недостатков и дефектов.
7.3. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет пять лет со дня подписания акта приема-передачи готового строительством объекта.
7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, «Исполнитель» обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения «Заказчика».
7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает «Исполнитель».
7.6. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Исполнителя. Товар должно соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации, предъявляемым к данному роду Товара.
8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, либо неполучения ответа от Стороны в течение 15 дней с момента предъявления претензий, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Пензенской области.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы Законодательства Российской Федерации.
9. Прочие условия.
9.1. Отношения сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае внесений изменений в Договор «Стороны» оформляют дополнительное соглашение к Договору, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Условия и порядок внесения изменений, расторжение договора и срок действия.
10.1. «Генподрядчик» имеет право расторгнуть настоящий Договор по согласованию с «Субподрядчиком» и в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон» настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.
Адреса и банковские реквизиты СторонЗаказчик: | Исполнитель: | |
«Спецстроймонтаж» Юридический адрес: 6в Почтовый адрес: г. Пенза ул. Ленина, 22А , р/с в Пензенском ОСБ № 000 г. Пенза к/с , Директор управляющей организации – Самара» ________________ // |
Приложение к документации закупки у единственного поставщика |
Спецификация № 1 от «__»_____________2013 г.
к договору №_____________от «__»___________20___г.
№ | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Размер (m)двери | Цена за ед. (руб) | Сумма (руб) | |
Высота | Ширина | ||||||
1 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900 Правая) | шт | 1 | 2030 | 930 | 32 745,00 | 32 745,00 |
2 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (фрамуга), Правое открывание | шт | 1 | 2540 | 840 | 37 111,00 | 37 111,00 |
3 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (фрамуга),Левое открывание | шт | 1 | 2390 | 960 | 37 111,00 | 37 111,00 |
4 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2010 | 1470 | 45 221,87 | 45 221,87 |
5 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2120 | 1470 | 47 734,19 | 47 734,19 |
6 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2040 | 1470 | 45 221,87 | 45 221,87 |
7 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2170 | 1470 | 47 734,19 | 47 734,19 |
8 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2230 | 1490 | 48 990,36 | 48 990,36 |
9 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2020 | 1460 | 45 221,87 | 45 221,87 |
10 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2050 | 1440 | 45 221,87 | 45 221,87 |
11 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2250 | 1430 | 48 990,36 | 48 990,36 |
12 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2110 | 1440 | 47 734,19 | 47 734,19 |
13 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (створка 900),Правое открывание | шт | 1 | 2060 | 1520 | 45 221,87 | 45 221,87 |
14 | Металлическая дверь ДК-1, утепленная дверь с двумя сейфовыми замками, доводчиком, противосъемниками. Окрашен по шкале Антик-медный (фрамуга), Правое открывание | шт | 1 | 2680 | 1260 | 50 246,52 | 50 246,52 |
14 | |||||||
Итого за двери | ,16р* | ||||||
* в т. ч. НДС 18% - 95 263,66 руб.
Заказчик: «Спецстроймонтаж» Директор управляющей организации – Самара» _________________// М. П. | Исполнитель: ________________ /_____________/ М. П. |
Приложение к документации закупки у единственного поставщика |
На фирменном бланке участника
Директору управляющей компании
-Самара»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
«Поставка и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе»»
Изучив извещение о проведении закупки у единственного поставщика на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе» и изучив документацию по вышеуказанной закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки,
Участник__________________________________________________________________
(полное наименование участника)
находящийся (зарегистрированный) по адресу: ___________________________________________,просит принять заявку на участие в закупке на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе»
Настоящим участник подтверждает:
- о непроведении ликвидации Участника, об отсутствии решения суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о неприостановлении деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях, на день подачи заявки;
- об отсутствии сведений об _____________(наименование Участника) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 01.01.2001г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
-с условиями и порядком проведения закупки, требованиями документации о закупке, в том числе проекта договора, приложенного к документации о закупке, ознакомлен и согласен предоставлять предусмотренные в извещении о проведении закупки и в документации о закупке товары, работы, услуги в соответствии с требованиями документации о закупке, на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.
Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.
Участник дает согласие на обработку предоставленных персональных данных для целей проведения процедуры закупки, в том числе размещение необходимой информации об участнике на сайте «Спецстроймонтаж» и официальном сайте для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц.
Участник обязуется:
1. Заключить договор с заказчиком на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе» на условиях, указанных в настоящей заявке и документации о закупке.
2. Предоставить по запросу заказчика в течение 5 дней надлежащим образом заверенные участником либо нотариально заверенные документы, необходимые для заключения договора.
В случае неисполнения принятых на себя обязательств, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, участник гарантирует возместить заказчику причиненные уклонением от заключения договора убытки, а в случае заключения договора – возместить заказчику убытки и оплатить штрафные санкции в размере, установленном договором.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается должность, Ф. И.О., контактный телефон, почтовый адрес, факс, адрес электронной почты).
К заявке прилагаются документы согласно описи на ___ листах.
Приложение:
- Опись документов на ___л.;
- Документы согласно описи на __ л.;
__________________ ____________ __________________
(представитель участника) (подпись) (инициалы, фамилия)
М. П. участника
Приложение документации закупки у единственного поставщика |
опись документов,
представляемых для участия в закупке на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе»
Настоящим ___________________________________________________________
(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)
подтверждает, что для участия в закупке на поставку и монтаж дверей на объекте строительства «Школа по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе» направляются нижеперечисленные документы.
№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
1. | ||
2. | ||
3. |
___________________ / _____________________________________________ ____
(фамилия, имя, отчество, должность)
М. П. «_____» _____________ 2013г.
