Извещение № 34 о проведении запроса котировок на выполнение текущего ремонта кабинета № 000 административного здания администрации муниципального образования Лабинский район

Извещение № 34 о проведении запроса котировок на выполнение текущего ремонта кабинета № 000 административного здания администрации муниципального образования Лабинский район

1. Муниципальный заказчик:

 

Запрос котировок проводится........

Муниципальным заказчиком

Муниципальный заказчик.................

Администрация муниципального образования Лабинский район

Место нахождения..........................

Гор. Лабинск ул. Константинова д.2

Почтовый адрес..............................

352500 гор. Лабинск ул. Константинова д.2

Адрес электронной почты..............

*****@***ru

Номер контактного телефона.........

3-39-37

Источник финансирования заказа...

Местный бюджет

2. Котировки:

 

Наименование поставляемых товаров,
выполняемых работ,
оказываемых услуг

Характеристика поставляемых товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Количество товаров,
объем работ, услуг

Цена товаров, объем работ, услуг

Ед. изм.

Количество

Раздел 1. Проемы

1.Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,046

2.Снятие дверных полотен

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,046

3. Демонтаж оконных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки откосов

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 кор

0,02

4. Снятие оконных переплетов: остекленных

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100м2

0,112

5. Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: деревянных

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2 покрытия

0,056

6. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : поворотных ( откидных, поворотно - откидных) более 2 м2 двустворчатых

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,056

7. Установка подоконных досок шир. 350 мм. Из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м.

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 мп

0,032

8. Смена обделок из листовой стали отливов из ПВХ шириной 150 мм.

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,032

9. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов : в каменных стенах площадью проема до 3м

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,046

10. Блоки дверные сосновые филенчатые

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

м2

4,6

11. Петля накладная

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

шт.

6

12. Замок дверной врезной с ручкой

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

шт.

2

Раздел 2. Отделочные работы

1. Окраска составами пинотекс с подготовкой поверхности: заполнений проемов дверных

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2 окраш. поверхноти

0,1242

2. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза заполнений проемов дверных

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2 покр. Пов.

0,1242

3. Облицовка гипсовыми листами: стен при отделке под покраску с креплением на причтенный металлический каркас

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,55

4. Устройство подвесных потолков: из ГКЛ по металлокоркасу

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

1 м2 пот

31

5. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой с обшивкой гипсокортонными листами с изоляционной прокладкой, толщ. Перегородки 78 мм

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,053

6. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню извесковым раствором: толщиной слоя до 20 мм

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,15

7. Третья шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под покраску стен

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,34

8. Третья шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциям подготовленным под покраску потолков

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,31

9. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке бетону

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,826

10. Окраска водоэмульсионными составами простая по штукатурке подготовленными под окраску потолков

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,31

11. Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35%

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,12

12. Кладка отдельных участков стен из кирпича

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м3

0,0029

13. Окраска масляными составами радиаторов отопления за 2 раза

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,065

14. Установка потолочных плинтусов

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м

0,32

Раздел 3. Полы

1. Разборка плинтусов

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,2

2. Разборка цем. Стяжки

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,2

3. Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм.

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,31

4. Устройство подложки под ламинад

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,31

5. Подложка для пола:Изолон

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

м2

32,55

6. Устройство покрытий из ламинада (кл33)

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м2

0,31

7. Пол ламинад

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

м2

31,465

8. Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 м

0,28

Раздел 4. Электротехнические работы

1. Смена светильников с люминицентными лампами

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 шт

0,06

2. Светильник для подвесных потолков 4*18Вт

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

шт

6

3. Лампы люминицентные PFILIPS

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

шт

24

4. Стартеры 220В

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

10 шт

1,2

5. Смена выключателей

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 шт

0,02

6. Выключатель одноклавишный скрытой установки с индикацией « РОНДО»

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

шт

2

7. Смена розеток

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

100 шт

7

8. Розетка одноместная скрытой установки с заземляющими контактами

Соблюдение требований СНиП, качественно, своевременно, в срок

шт

7

Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Место доставки товаров (работ, услуг)........

гор. Лабинск ул. Константинова д.2

Срок поставок товаров (работ, услуг)..........

До 20 июля 2007 года

Срок и условия оплаты.................................

Безналичный расчет, в течение 2007 года (по мере поступления денег на расчетный счёт заказчика)

Максимальная цена контракта………………..

0 рублей

Срок подписания победителем контракта.....

Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

3. Место, срок, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Адрес котировочной комиссии.......................

Гор. Лабинск

Режим работы котировочной комиссии..........

Ежедневно. кроме выходных с 8.00 ч. до 17 ч.

Дата начала подачи котировочных заявок......

С 05 июля 2007 года

Дата окончания подачи котировочных заявок.

По 17 часов 11 июля 2007 года

Контактное лицо по приему заявок.................

Телефон.........................................................

3-39-37

Факс................................................................

3-23-26

Адрес электронной почты для заявок............

*****@

4. Порядок подачи котировочных заявок:

Котировочная заявка может быть подана любым удобным для Вас способом в письменной форме или в форме электронного документа. В электронном виде котировочные заявки отправляются на *****@ с указанием в графе «тема» — «Заявка». В письменной форме котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц), подписью участника размещения заказа (для физических
лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Любой участник размещения заказа может подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

5. Форма котировочных заявок:

Форма котировочной заявки (скачать архив RAR 2.4Kb в формате RTF)

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

II.1 Типовая форма муниципального контракта

Муниципальный контракт № ______

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд

г. Лабинск «____»____________ 200__г.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и ________________________ __________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________ _________________________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТ

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам _____________________________ __________________________________________________________ проведенного конкурса,

______________________________________________________________, (протокол № ___ от ________________ / проведенной котировки цен, протокол №___ от ___________________)

победителем которого стал «Подрядчик», либо решения о закупке из единственного источника.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать ее результат Заказчику по акту приема-сдачи выполненных работ, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к Контракту):___________________________________

(указывается полное наименование работ)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(далее - работы).

1.4. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются в полном соответствии с СНиП, ТУ и другим нормативным документам, своими силами, инструментами, механизмами и необходимыми строительными материалами в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Источник оплаты контракта - бюджетные средства

2.2. Цена контракта составляет ______________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в том числе НДС ___% ___________________________________________________________.

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Смета, составленная Подрядчиком, утверждается Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.3 Цена Контракта, указанная в п.3.2, является твердой и не подлежит изменению на протяжении всего срока действия настоящего Контракта.

Цена включает расходы по закупке и доставке необходимых материалов, оборудования, а так же все налоги, пошлины и прочие сборы, страхование (если таковое будет необходимо).

2.4.По настоящему Контракту предусматривается предварительная оплата: аванс в размере 30% от цены настоящего контракта.

2.5. Предоплата, предусмотренная п3.4. Контракта, производится Заказчиком в течение 10 дней с момента начала работ, выполняемых в рамках настоящего Контракта.

Предоплата, предусмотренная п.3.4. Контракта, производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного им счета.

2.6.Окончательный расчет за выполненные работы производится после подписания сторонами акта приема-сдачи выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7. Оплата оказанных работ производится за счет выделенных Заказчику бюджетных средств в течение 30 дней с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ сторонами и одновременного предоставления Заказчиком отчетных документов, предусмотренных действующим законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

3.1.2. Принимать ежемесячно отчет подрядчика о выполненных объемах работ.

3.1.3. Отказаться от исполнения Контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

3.1.4. Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Выполнить собственными силами и средствами, с высоким качеством все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Контракта, что оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.

3.2.2. Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами, т. е. собственным иждивением, согласно п.1 ст.704 ГК РФ.

Подрядчик несет ответственность за качество предоставляемых материалов.

3.2.3. Ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца отчитаться перед Заказчиком о выполненных объемах работ.

3.2.4. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, и обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими работ.

3.2.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.

3.2.6. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы, предусмотренные ГОСТами и ТУ, от даты подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

3.2.7. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.2.8.Подрядчик при выполнении работ должен принять все необходимые меры для защиты окружающей среды, близлежащих участков, газонов и иных зеленых насаждений, а также соблюдать действующее законодательство по охране окружающей среды.

3.2.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества от начала работ до их завершения и передачи результата работ Заказчику на основании подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для исполнения контракта;

3.3.2. Получать оплату за продукцию, поставленную для Заказчика;

3.3.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика требовать у него соответствующего возмещения.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Зарегистрировать настоящий контракт в реестре закупок для муниципальных нужд в соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса РФ;

3.4.2. Согласовать с подрядчиком проектно-сметную документацию и график выполнения работ по настоящему контракту.

3.4.3. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.

3.4.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Приемка объекта _______________________________ в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией заказчика, назначаемой приказом ______________________ в течение 5 дней_после окончания работ.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 5-ти дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

4.5.Заказчик назначает на площадке производства работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акт приема-сдачи выполненных работ, а так же производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта и проектной документации, а так же строительными нормами, правилами и техническими условиями.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения в любое время их производства.

4.6. Подрядчик несет все расходы, необходимые для получения соответствующих разрешений, сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия и прочих затрат, возникающих в ходе производства работ, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом.

4.7. Подрядчик несет полную ответственность за отходы (мусор), произведенные в процессе выполнения им работ. Подрядчик осуществляет за свой счет временное хранение, транспортировку за пределы участка выполнения работ и избавление от отходов и мусора.

5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Работы, выполняемые в рамках данного контракта, должны соответствовать условиям настоящего контракта и проектно-сметной документации, а так же строительным нормам, правилам и техническим условиям и иным требованиям, установленным законодательством РФ и нормативной документацией.

6. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТРАКТЕ

6.1. Заказчик может в любое время, путем письменного распоряжения в адрес Подрядчика внести изменения в контракт по одному и ли более аспектам, приведенным ниже:

-увеличить или сократить объем любой работы, включенной в контракт;

-исключить любую работу;

-изменить характер или качество, или вид любой части работы;

-включить дополнительную любую работу, необходимую для завершения работ, указанных в п.1.1 контракта.

6.2. Заказчик вправе вносить изменения в проектно-сметную документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 5% указанной в смете общей цены работ и не меняют характера предусмотренных в контракте работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости выполненных работ по настоящему договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2. В случае полного или частичного неисполнения настоящего Контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере __10___% договорной цены и возместить причиненные в результате этого убытки.

7.3. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.5 Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Контракту.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

8.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, со строительными нормами, правилами и техническими условиями и требованиями действующего законодательства РФ;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.

8.2. Срок гарантии по выполненным работам устанавливается Подрядчиком в 24 месяца со дня подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, без затрат со стороны Заказчика.

Наличие дефектов и сроки (в пределах 30 дней) их устранения фиксируются двусторонним актом за подписями Заказчика и Подрядчика.

8.5. Если Подрядчик в течении срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств в случае:

-задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на один месяц;

-нарушения Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектной документацией.

В случае если Заказчик расторгает контракт согласно настоящему пункту, он вправе обратиться за выполнением работ, указанных в п.1.3 настоящего контракта, к другим Подрядчикам, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, связанные с привлечением для выполнения настоящих работ других Подрядчиков.

9.2. Заказчик может в любое время расторгнуть контракт, направив Подрядчику письменное уведомление, если Подрядчик обанкротился (возбуждено в арбитражном суде дело о несостоятельности) или стал неплатежеспособным, а так же в случае аннулирования лицензии у Подрядчика на выполняемые в рамках настоящего контракта работы, а так же принятия государственными органами в рамках действующего законодательства РФ актов, лишающих Подрядчика права производства работ.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракта вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них в рамках данного контракта обязательств.

11.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Контракта рассматриваются в установленном ГК РФ порядке.

12.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом.

12.3. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

12.4. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

12.5. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

г.

ул.

Инн

р/сч

к/сч

в

Инн

р/сч

к/сч

л/сч

Директор

Директор

___________________

______________________

СОГЛАСОВАНО

Руководитель __________



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Виды зданий

   Архитектура


  • Водоснабжение и водоотвод
  • Электротехнические системы электропотребления
  • Водоснабжение и канализация
  • Дачи и коттеджи
  • Дизайн интерьера
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Ландшафтный дизайн
  • Окна
  • Отопление
  • Строительные работы
  • Электротехнические работы
  • Решения на строительство
  • Подрядное строительство
  • Планировки
  • Транспортные схемы строительства

  • Проекты по теме:

    Лабинск
    А
    В
    Г
    Д
    Е
    Ж
    З
    И
    Л
    М
    Н
    О
    О
    ОбеспечениеОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбщеобразовательные программыОбщественные работыОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОздоровительные программыОзеленениеОпределенияОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана трудаОхранаОценкиОценочная деятельностьУсть-Лабинск - образовательные программыУсть-Лабинск - обращенияУсть-Лабинск - обслуживаниеУсть-Лабинск - общеобразовательные программыУсть-Лабинск - общественные работыУсть-Лабинск - объекты для ввода в эксплуатациюУсть-Лабинск - объекты недвижимостиУсть-Лабинск - определенияУсть-Лабинск - организации контроляУсть-Лабинск - организацииУсть-Лабинск - организация перевозок и управление на транспортеУсть-Лабинск - открытые торгиУсть-Лабинск - отраслиУсть-Лабинск - отчеты по практикеУсть-Лабинск - отчетыУсть-Лабинск - охрана трудаУсть-Лабинск - охранаУсть-Лабинск - оценки
    П
    П
    ПедагогикаПланированиеПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПожарная безопасностьПожарная охранаПолицияПолное образованиеПоложенияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПояснительные запискиПредпринимательствоПредприятияПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*ПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводствоПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофсоюзыПроцессыПубличные слушанияУсть-Лабинск - планы мероприятийУсть-Лабинск - планыУсть-Лабинск - подготовка к вступительным экзаменамУсть-Лабинск - подготовкаУсть-Лабинск - полное образованиеУсть-Лабинск - положенияУсть-Лабинск - поселенияУсть-Лабинск - постановленияУсть-Лабинск - пояснительные запискиУсть-Лабинск - предпринимательствоУсть-Лабинск - приказыУсть-Лабинск - приложенияУсть-Лабинск - приоритетыУсть-Лабинск - прогнозыУсть-Лабинск - программы развитияУсть-Лабинск - программыУсть-Лабинск - прогрессУсть-Лабинск - продажаУсть-Лабинск - проектированиеУсть-Лабинск - проекты постановленийУсть-Лабинск - проекты правилУсть-Лабинск - проектыУсть-Лабинск - промежуточная аттестацияУсть-Лабинск - промышленность строительных материаловУсть-Лабинск - протоколы заседаний сельских поселенийУсть-Лабинск - протоколы заседанийУсть-Лабинск - протоколыУсть-Лабинск - профсоюзыУсть-Лабинск - процессыУсть-Лабинск - публичные слушания
    Р
    С
    Т
    У
    Ф
    Х
    Ц
    Э
    Лабинский муниципальный район
    А
    Б
    В
    Д
    Е
    З
    И
    К
    Н
    О
    П
    П
    ПланированиеПланы мероприятийПланы развитияПланыПоложенияПостановленияПояснительные запискиПредпринимательствоПредприятияПриватизация муниципального имуществаПриказыПриоритетыПрогнозыПрограммы мероприятийПрограммы развитияПрограммыПроектированиеПроекты постановленийПроектыПроизводствоПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПрофсоюзыПубличные слушанияУсть-Лабинский муниципальный район - планы мероприятийУсть-Лабинский муниципальный район - планыУсть-Лабинский муниципальный район - положенияУсть-Лабинский муниципальный район - постановленияУсть-Лабинский муниципальный район - пояснительные запискиУсть-Лабинский муниципальный район - предпринимательствоУсть-Лабинский муниципальный район - приказыУсть-Лабинский муниципальный район - приоритетыУсть-Лабинский муниципальный район - прогнозыУсть-Лабинский муниципальный район - программы развитияУсть-Лабинский муниципальный район - программыУсть-Лабинский муниципальный район - проектированиеУсть-Лабинский муниципальный район - проекты постановленийУсть-Лабинский муниципальный район - проектыУсть-Лабинский муниципальный район - протоколы заседанийУсть-Лабинский муниципальный район - профсоюзыУсть-Лабинский муниципальный район - публичные слушания
    С
    Т
    Ф
    Ц
    Э
    Основные порталы, построенные редакторами

    Домашний очаг

    ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
    Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
    История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
    Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

    Справочная информация

    ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
    МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
    Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
    Положения: • Финансовые документы
    Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
    Регламенты
    Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
    Время: • Даты2015 год2016 год
    Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

    Техника

    АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

    Общество

    БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
    Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

    Образование и наука

    Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
    Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

    Мир

    Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
    Россия: • МоскваКавказ
    Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

    Бизнес и финансы

    Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
    Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
    СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

    Каталог авторов (частные аккаунты)

    Авто

    АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

    Бизнес

    Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

    Досуг

    ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

    Технологии

    Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

    Инфраструктура

    ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

    Наука

    ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

    Товары

    Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

    Услуги

    Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

    Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.