Контракт

КОНТРАКТ №

г. Казань «____» _________ 2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. - КАИ» (КНИТУ-КАИ), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и. о. ректора , действующего на основании Устава и приказа Минобрнауки России от 01.01.2001 г. № 15-21/185 с одной стороны, и___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице___________., действующего на основании ________ с другой стороны, заключили настоящий Контракт по результатам проведенного запроса котировок (Протокол № __________.) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик по заданию Заказчика осуществляет поставку противогазов гражданских фильтрующих (далее - товар) для нужд КНИТУ-КАИ, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его.

1.2. Ассортимент и цена товара определяется Спецификацией (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Стоимость контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость товара по настоящему Контракту составляет ________ рублей ____ копеек, в том числе НДС - ______________.

2.2. Цена единицы товара определяется Спецификацией (Приложение 1) и не подлежит изменению.

2.3. В стоимость Контракта включаются транспортные расходы, расходы по погрузке и разгрузке товара, гарантийное обслуживание, стоимость тары и упаковки, а также оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Оплата Контракта осуществляется после поставки товара на основании товарной накладной, счёта-фактуры и счёта Поставщика в течение двадцати рабочих дней с даты предоставления указанных документов.

В графе «Наименование» счёта на оплату необходимо указать: «За поставку противогазов гражданских фильтрующих для нужд КНИТУ-КАИ согласно контракта № _____ от ______.».

Поставщик после поставки товара предоставляет Акт сверки взаиморасчетов.

3. Качество, упаковка товара и его гарантии

3.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2011 г. выпуска, серийной моделью, в оригинальной заводской упаковке, соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь сертификаты соответствия ГОСТ Р, иметь полную комплектность в соответствие с Приложением 1, техническую документацию в соответствии с действующими стандартами (Технический паспорт) и должен быть разрешен к применению на территории РФ.

3.2. Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника.

3.3.Фильтрующе-поглощающая коробка имеет форму цилиндра высотой 8 см. и диаметром 11,2 см. Маркировка на ФПК нанесена водостойкой мастикой на цилиндрическую часть корпуса, первая строка – индекс ФПК, вторая строка – номер партии, серия и номер ФПК. На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, месяц и две последние цифры года изготовления. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки наносится кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления.

3.4.Упаковка товара (ящик), должна обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.

В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки.

3.5. Товар должен иметь гарантию производителя. Срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее срока гарантии, указанного заводом-изготовителем. При отсутствии срока гарантии производителя, гарантийное обслуживание Поставщиком осуществляется не менее 12 месяцев.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном инструкциями ГА № П-6 от 15.06.65г и № П-7 от 25.04.66г. с последующими изменениями и дополнениями и оформляется товарной накладной (форма Торг12), счёт-фактурой и счётом.

4.2. В случае обнаружения несоответствия поставляемого товара по качеству, вызов представителя Поставщика обязателен. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 24 часов.

4.3. В случае поставки товара низкого качества Поставщик осуществляет его замену за свой счет в течение не более 24 часов с момента запроса представителя Заказчика.

4.4. При неявке представителей Поставщика в течение сроков, оговоренных в п. 4.2. настоящего Контракта, оплата товара производится за вычетом недостающего (или некачественного) товара.

4.5. Поставщик извещает Заказчика о готовности товара к отправке. Заказчик извещает Поставщика о готовности принять товар, месте и времени выгрузки и об ответственных исполнителях, обеспечивающих приемку товара.

4.6. Доставка поставляемого товара осуществляется транспортом Поставщика за его счет до места назначения указанного Заказчиком: , 1-е учебное здание КНИТУ-КАИ.

4.7. Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет средств Поставщика

4.8. Риск случайной порчи или гибели товара возлагается на Поставщика до момента принятия товара Заказчиком.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ:

5.1.1. Требовать от Поставщика поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

5.1.2. В случае нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара.

5.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:

5.2.1. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара по настоящему Контракту.

5.2.2. Обеспечить своевременную приемку товара по настоящему Контракту.

5.3. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленного товара

5.4. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар по адресу, указанному Заказчиком.

5.4.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию на поставляемый товар.

5.4.3. Безвозмездно устранить выявленные недостатки и осуществить замену в порядке и на условиях предусмотренным настоящим Контрактом.

6.Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность по настоящему Контракту в соответствии с законодательством РФ.

6.2.В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком Заказчик вправе потребовать выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы Контракта за каждый календарный день просрочки.

6.3. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.

6.4. Неустойка взыскивается путем выставления Заказчиком счета Поставщику либо вычитается из причитающегося Поставщику платежа.

6.5. В случае просрочки исполнения своих обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать выплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

6.6. Уплата неустойки или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7. Срок поставки товара

7.1.Срок поставки: в течение 30 дней со дня заключения контракта.

7.2. Настоящий Контракт действует с момента его подписания и прекращает свое действие после исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий, возникших после заключения настоящего Контракта.

8.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Контракте, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств.

8.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более двух месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Контракт без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

9. Заключительные положения

9.1. Контракт вступает в силу после подписания и становится обязательным для обеих Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

9.3. Контракт составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.5. Контракт может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.7. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего Контракта, решаются путём переговоров между сторонами. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров они рассматриваются Арбитражным судом Республики Татарстан в соответствии с действующим законодательством.

9.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

9.9. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов и банковских реквизитов, указанных в настоящем Контракте.

10.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. - КАИ» 0 КПП Р/сч. в ГРКЦ НБ Респ. Татарстан Банка России г. Казань Лицевой счёт 20116Х02750 в УФК по РТ Тел. (8

Поставщик

Подписи сторон

Заказчик И. о.ректора КНИТУ – КАИ _________________/­­­/

Поставщик

Код подр. 0кбк 340

Приложение 1 к

Контракту № ___ от ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку противогазов гражданских для нужд КНИТУ – КАИ

№	Наименование товара	Характеристика товара	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма	Код ОКДП
1							2519881
ИТОГО:

Подписи сторон

Заказчик И. о.ректора КНИТУ – КАИ _________________/­­­/

Поставщик