Котировочная документация /10

УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОЙ РАБОТЫ И ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ Г. БАЙКОНУР

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. начальника Управления

договорной работы городского заказа

_______________ //

«14» сентября 2010г

КОТИРОВОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

/10

на право заключения государственного контракта

на выполнение работ

по

«Организации капитального ремонта и осуществлению строительного

контроля по объекту:

«Капитальный ремонт навеса теплицы УСЗС».

г. Байконур, 2010г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПО

«ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО ОБЪЕКТУ:

«Капитальный ремонт навеса теплицы УСЗС».

Государственный заказчик Управление договорной работы и городского заказа.

Место нахождения: 468320 г. Байконур, пр. Королева, д. 33.,

Адрес электронной почты.

Финансирование: бюджет г. Байконур

Форма котировочной Приложение – для юридических лиц

заявки:

Наименование, «Организация капитального ремонта и осуществление строи - тельного контроля по объекту: Капитальный ремонт навеса теплицы УСЗС».

Характеристики и (в соответствии с требованиями к работам, указаным в Приложении №2

объемы выполняемых котировочной документации).

работ:

Место выполнения г. Байконур, площадка № 4, территория УСЗС.

Срок выполнения с момента подписания контракта до 15 декабря. работ:

Максимальная 7 553,67 рублей в том числе НДС 18%

цена государственного (Семь тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 67 копеек)

контракта:

Место подачи г. Байконур, пр. Королева д.33, каб.427

котировочных заявок

Дата начала подачи с момента опубликования извещения, начиная с 20.09.10г. по 23.09.10г. в

котировочных заявок рабочие дни с 08.30 до 17.45 час.

Дата и время окончания 17 часов 45 минут по местному времени 23.09.2010г.

подачи:

Сроки и условия Оплата производится по фактическому выполнению по мере

оплаты работы: поступления бюджетного финансирования, по предъявлению акта

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, и выставленного счёта, но не позднее 20.12.2010 года

Срок подписания Не ранее семи дней и не позднее чем через двадцать дней со дня

победителем подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

государственного

контракта:

Дополнительная В связи с отсутствием технической возможности приема и рассылки

информация электронных документов, документооборот при проведении настоящего

запроса котировок осуществляется только на бумажных носителях.

Допускается Передача информации для сведения путем телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений. В этом случае такое сообщение должно быть подтверждено почтовым отправлением в срок не позднее 3 (трех) дней со дня его отправления путём телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.

Настоящая котировочная документация разработана на основании приказа начальника Управления договорной работы и городского №15-83од от 01.01.2001г, в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ, а также иным законодательством, регулирующим государственные заказы, включая нормативные правовые акты города Байконур.

1.  Требования к содержанию и форме заявки на участие в котировке

1.1.  Форма заявки должна соответствовать Приложению №1 к котировочной документации.

1.2.  Заявка должна содержать:

1)  наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;

2)  наименование, характеристика выполняемых работ;

3)  место выполняемых работ;

4)  сведения о включенных (не включенных) в цену выполняемых работ расходах, в том числе расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

5)  согласие участника размещения заказа исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

6)  сроки выполнения работ.

2.  Место, условия и сроки выполняемых работ

Место выполняемых работ: г. Байконур, площадка № 4, территория УСЗС.

Условия выполнения работ: В соответствии с «Техническим заданием», приложение №1 к государственному контракту.

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 15 декабря.

3.  Порядок формирования цены котировок

Цена выполняемых работ должна оставаться фиксированной на протяжении всего периода выполнения государственного контракта. Цена Контракта включает в себя:

1)  стоимость работ, уплату налогов, и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ;

2)  НДС РФ 18%, уплачиваемый «Стороной 2» самостоятельно в бюджет РФ в соответствии со статьей 24 НК РФ.

4.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены котировок и расчетов

Оплата осуществляется в российских рублях.

5. Порядок применения официального курса иностранной валюты

к рублю Российской Федерации

Расчет в иностранной валюте при оплате не предусматривается.

6. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок

на участие в котировках

6.1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

6.2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа государственному заказчику (далее Заказчику) в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа Заказчик в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки.

6.3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.

6.4. Проведение переговоров между Заказчиком или Единой комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

6.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

6.6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом Заказчик, уполномоченный орган обязан направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые могут осуществить выполнение работ. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене Контракта, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик обязан заключить с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке.

6.7. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Контракта.

6.8. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок или направить документы о проведенных запросах котировок и об отсутствии котировочных заявок соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования). По согласованию с таким органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика (исполнителя, поставщика). При этом государственный или муниципальный Контракт должен быть заключен с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком) на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса котировок, и цена заключенного Контракта не должна превышать максимальную цену Контракта, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. Порядок согласования возможности заключения государственного Контракта с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного или муниципального Контракта с единственным подрядчиком (исполнителем, поставщиком) соответственно в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления.

7. Требования к участникам размещения заказа

К участникам размещения заказа устанавливаются следующие требования:

1)  отсутствие в реестре недобросовестных подрядчиков сведений об участниках размещения заказа.

8. Место, порядок, даты и время рассмотрения и оценки котировочных заявок, срок

подписания Контракта

1.  Единая комиссия в течение дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

2.  Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена выполняемых работ. При предложении наиболее низкой цены выполняемых работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

3.  Единая комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена выполняемых работ превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.

4.  Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях Контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене выполняемых работ, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день его подписания размещается на официальном сайте. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект Контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения Контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

5.  Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе и в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

6.  В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный Контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального Контракта.

7.  В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения Контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта, либо заключить Контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену Контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа – с участником размещения заказа, предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена Контракта не превышает максимальную цену Контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения Контракта, и участник размещения заказа, предложение, о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить Контракт с указанным участником размещения заказа. В этом случае заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.

7.1.  Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

8.  Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или котировочной заявке участника размещения заказа, с которым заключается Контракт, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения Контракта.

9.  В случае, отклонения Единой комиссией всех котировочных заявок заказчик вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить условия исполнения Контракта.

Приложение

к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «____» ______________ 2010г. г. _______________

Кому: Управление договорной работы и городского заказа

От кого:

Наименование: _______________________________________________________________________________

Место нахождения (индекс, адрес): ______________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка _______________________________________________________________________

ИНН __________________ БИК ______________________________________________________________

Р/счет _______________________ Кор. счет __________________________________________________

ОКПО __________ тел. __________, e-mail __________, контактное лицо: _________________________

Уважаемые господа!

Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся предлагаем осуществить выполнение

работ ____________________________________________________________________________________

(наименование, характеристики и объемы выполняемых работ)

по адресу: _________________________________________________________________________________

(место выполнения работ)

___________________________________________________________________________________________

(срок выполнения работ)

на сумму _______________________________________________________________________________________

(цена работ, с указанием сведений о включённых (не включённых) в неё расходах, в том числе

расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы при соблюдении Вами следующих сроков и условий оплаты*:

___________________________________________________________________________________________

(сроки предполагаемой оплаты)

__________________________________________________________________________________________

(условия предполагаемой оплаты)

_________________________ _________________________ _________________________

(должность) (подпись) (Ф. И.О.)

печать

__________________________________________________________________________________________

*сроки и условия оплаты указываются с учетом сроков и условий оплаты, предусмотренных в извещении

Приложение

к документации о проведении запроса котировок

(является неотъемлемой частью котировочной заявки)

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Номер контракта
Дата контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___(номер Государственного заказчика)

на выполнение работ по организации капитального ремонта и строительного контроля

г. Байконур «___» ____________ 2010 г.

(по месту нахождения Государственного заказчика) (дата Государственного заказчика)

Управление договорной работы и городского заказа (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 01.01.2001г г. регистрационный № ), являющееся государственным заказчиком, в лице начальника Управления Гордиенко Эдуарда Павловича, действующего на основании Положения об Управлении договорной работы и городского заказа, в интересах г. Байконур, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и (наименование предприятия или организация) «_____________________________________________________________»,

(полное наименование предприятия или организации)

(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от «__» _____200_г. №___, именуемое в дальнейшем «Сторона2», свидетельство о допуске №___ от «__»____200_г. (на работы по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта и строительного контроля), в лице _____________________________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество – указывается полностью)

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт), на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № от___ о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1 По настоящему контракту «Сторона 1» (Государственный заказчик) поручает, а «Сторона 2» принимает на себя обязательства на выполнение работ по организации капитального ремонта и строительному контролю при проведении подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт навеса теплицы УСЗС», шифр: КР/ТП/УСЗС, в соответствии с требованиями СНиП, технических регламентов и иных нормативных документов по строительству, имеющих обязательный и рекомендательный характер в период действия настоящего контракта.

1.2 Капитальный ремонт объекта осуществляется в рамках реализации титульного списка реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций города и космодрома «Байконур» на 2010 года по городской администрации, утвержденного установленным порядком.

1.3 Финансирование работ, указанных в пункте 1.1 настоящего контракта, осуществляется за счет средств города Байконур.

2. Цена контракта.

2.1. Цена настоящего контракта составляет ______ рублей 00 копеек (______рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% и является твёрдой на весь срок выполнения работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Сторона 1» (Государственный заказчик) вправе:

3.1.1. Требовать от «Стороны 2» надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от «Стороны 2» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему контракту.

3.1.3. В случае необходимости привлекать экспертов, специалистов и юридических лиц, имеющих необходимые допуски в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной «Стороной 2» отчетной документации.

3.1.4. Проводить контрольные обмеры выполненных строительно-монтажных работ совместно с уполномоченным представителем стороной (по мере необходимости).

3.1.5. Организовать контроль хода выполнения «Стороной 2» работ и участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему контракту.

3.1.6. В случае выявления фактов нарушения обязательств «Стороной 2» по настоящему контракту все разногласия решаются в соответствии с п. 6.2 по настоящему контракту.

3.2. «Сторона 1» (Государственный заказчик) обязан:

3.2.1. Осуществлять выбор подрядчиков, поставщиков на конкурсной основе, в целях эффективного использования средств бюджетов в соответствии с в редакции федеральных законов от 01.01.2001 , от 01.01.2001 , от 01.01.2001 №53-ФЗ, от 01.01.2001 , от 01.01.2001 , от 01.01.2001 , от 01.01.2001 .

3.2.2. Осуществлять контроль целевого использования выделенных бюджетных средств.

3.2.3. Выступать «Плательщиком» в трехсторонних контрактах с подрядными организациями, а также с поставщиками оборудования и материалов для объекта

3.2.4. В целях составления отчетности о движении денежных средств предоставлять «Стороне 2» копию платежного поручения, платежей по заключенным контрактам на поставку, выполнение работ в течение пяти дней со дня осуществления платежей.

3.2.5. Контролировать выполнение графика производства работ, поставки материалов и оборудования, пусконаладочных работ.

3.2.6. Организовать контроль хода работ по приемке и ввода завершенных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением) объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

3.3. «Сторона 2» вправе:

3.3.1. Выступать от имени «Стороны 1» (Государственного заказчика) при рассмотрении вопросов реализации титульного списка реконструкции, капитального ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций города Байконур в государственных органах, контролирующих и надзорных службах.

3.3.2. Распоряжаться выделенными «Стороной 1» (Государственным заказчиком) (согласно утвержденным титульным спискам) имуществом и материальными ценностями по целевому назначению и по согласованию с государственным заказчиком.

3.3.3. Утверждать к производству работ рабочую документацию.

3.3.4. Совместно со «Стороной 1» (Государственным заказчиком) выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел в судах, органах государственного арбитража и надзорных органов.

3.3.5. Обращаться в органы государственного надзора для получения заключений о соответствии предъявляемого к приемке объекта действующим нормам и правилам.

3.3.6. Осуществлять контроль качества строительных материалов, используемых при выполнении работ и оказании услуг, сроками их поставки.

3.3.7. Принимать и вводить объект в эксплуатацию

3.3.8. Осуществлять контроль при устранении недостатков в гарантийные сроки после ввода объектов в эксплуатацию

3.3.9. Приостанавливать работы при выявлении отступлений от требований СНиП, проектной документации и контракта на выполнение работ.

3.3.10. Требовать от подрядчика возмещения убытков и ущерба при нарушении ими договорных обязательств

3.3.11. Осуществлять контроль исполнения подрядной организацией указаний и предписаний «Стороной 1» (Государственного заказчика), органов государственного контроля и надзора за строительством, относящихся к безопасности проводимых работ, качеству строительно-монтажных работ и используемых конструкций, материалов и оборудования.

3.3.12. Организовать работу приемочных комиссий при приемке работ и вводе объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

3.3.13. Передавать объект после его приемки эксплуатирующим организациям.

3.4. «Сторона 2» обязана выполнить следующие работы:

3.4.I. По организации капитального ремонта по настоящему объекту в соответствии требованиям СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 12.01.-2004 «Организация строительства», (согласно пунктов 1-15. Раздела I приложения №1 к государственному контракту «Техническое задание»)

3.4.II. Осуществление строительного контроля на объекте капитального ремонта в соответствии требованиям ст.53 Градостроительного кодекса РФ в части касающиеся и технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (согласно пунктов 2.1-2.2., раздела II приложения №1 «Техническое задание»)

4. Порядок приёмки выполненных работ и порядок расчетов.

4.1. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно в соответствии с Федеральным законом - ФЗ «О бухгалтерском учёте», установленном в следующем порядке

4.2. «Сторона 2» представляет «Стороне 1» ежемесячно до 25 числа отчетного месяца акт приемки выполненных «Стороной 2» работ по исполнению Контракта, составленный по форме КС-2, справку стоимости выполненных работ и производственных затрат, составленную по форме КС-3 в двух экземплярах для «Стороны 1», счёт-фактуру и необходимый для оплаты счет.

4.3. «Сторона 1» осуществляет оплату «Стороне 2», выполненных по настоящему контракту работ по форме КС-2 и КС-3, в пределах твердой цены и годового лимита финансирования (по мере выделения денежных средств).

4.4. Оплата выполненных «Стороной 2» работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчёту путём перечисления «Стороной 1» денежных средств на банковский счёт «Стороны 2», указанной в настоящем контракте.

4.5. Если настоящий контракт прекращен до того, как поручение исполнено полностью, «Сторона 1» (Государственный заказчик) обязан произвести «Стороне 2» оплату пропорционально выполненной работе.

5. Срок действия контракта

5.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту устанавливаются с момента подписания контракта до 15 декабря.

5.2. Срок действия контракта: с момента подписания контракта по 31.12.2010года.

5.3. Изменение расторжение настоящего контракта возможно по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к контракту.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств уплачивают пеню в размере 1/300 действующей на день оплаты пени ставки рефинансирования центрального банка РФ от стоимости подлежащих к оплате работ по настоящему контракту.

6.2. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и правовыми актами администрации города Байконур.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, включая принятие органами власти актов, повлекших невозможность исполнения либо ненадлежащее исполнение настоящего контракта.

7. Порядок разрешения споров, претензии сторон

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2.Претензия оформляется в письменной форме и направляется той стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. в претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

7.3.Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим контрактом. переписка сторон может осуществляться в письменном виде, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4.При не урегулировании сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в арбитражный суд Московской области.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

8.2. Если после заключения настоящего контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные контрактом, права и обязанности сторон, продолжают действовать положения настоящего контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных контрактов.

8.3. Данный документ является полным текстом контракта, и после его заключения любые иные ранее имевшиеся по предмету контракта договоренности, соглашения и заявления сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие условиям настоящего контракта, теряют свою юридическую силу.

8.4. Для исполнения настоящего контракта и информирования сторон о выявленных недостатках исполнения контракта стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за выполнение условий контракта, за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего контракта, с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса и контактных телефонов для оперативной связи между сторонами.

8.5. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра «Стороне 1» и один экземпляр для «Стороны 2».

8.6. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение Техническое задание.

Приложение Справка освоения денежных средств

9. Юридический адрес и реквизиты

от «Стороны 1»: от «Стороны 2»:

Управление договорной работы и городского заказа, 468320 г. Байконур, пр-кт Королева,33; , 7-52-95, л/с Управление финансов администрации г. Байконур р/с , в Байконурском филиале , , к/счет ,

9. Подписи Сторон

от «Стороны 1»: от «Стороны 2»:

Приложение

к государственному контракту №___

от «___ »___ 2010 Г.

Техническое задание

на выполнение работ по организации капитального ремонта и строительного контроля

1. Государственный заказчик – Управление договорной работы и городского заказа

2. Вид строительства – «Капитальный ремонт навеса теплицы УСЗС»,

шифр: КР/ТП/УСЗС.

3. Требования к качеству работ и срокам гарантии.

Работы должны быть исполнены в соответствии с нормативно-техническими документами, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ.

4.Требования к «Стороне 2»:

I организация капитального ремонта:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Форма отчетности, представления результатов услуг
1	Разработка технического задания и рабочей документации по объекту с запросом по мере необходимости в эксплуатирующую организацию и согласование установленным порядком с управлением городского хозяйства городской администрации.	В соответствие требованиями нормативных правовых документов	Письменное извещение государственному заказчику и предоставляемые документы государственному заказчику в составе государственного контракта на подрядные работы по Объекту
2.	Предоставление на утверждение государственному заказчику проектную документацию на объект городского заказа.	По мере выполнения работ	Письменное извещение государственному заказчику на утверждение проектной документации
3	Согласование ППР к производству работ в соответствие с проектной документации на объект	После заключения контрактов на подрядные работы	По умолчанию
4.	Организация при необходимости экспертизы разработанной проектной документации установленным порядком;	По требованию государственного заказчика	Письменное извещение государственному заказчику
5.	Участвует в заключение трехсторонних контрактов на поставку товаров, выполнение работ на объект капитального строительства.	После оповещения государственным заказчиком по результатам торгов на порядные работы	Подписи сторон в государственном контракте на подрядные работы по Объекту, предоставляемые в 4-х экземплярах государственному заказчику на регистрацию
6.	Получение в установленном порядке разрешения на строительство;	До начала работ	Предоставляется государственному заказчику в составе исполнительной документации после завершения ремонтных работ на Объекте
7.	Приказ о назначении ответственных лиц (инженеров-специалистов) за ведением строительного контроля (технического надзора) по объекту с правом подписи документов	До начала работ	Предоставляется государственному заказчику в составе исполнительной документации после завершения ремонтных работ на Объекте
8.	Организация приёмочных комиссий при приемке и ввода в эксплуатацию объекта, завершенных капитальным ремонтом;	По окончании всех этапов работ	Акт ввода в эксплуатацию (КС-14) и справку освоения со всеми затратами на Объект, предоставление государственному заказчику в составе исполнительной документации
9	Получение в установленном порядке разрешения на ввод объекта, завершенного капитальным ремонтом;	По окончании всех этапов работ	Предоставляется государственному заказчику в составе исполнительной документации.
10.	Передача объекта после их приемки эксплуатирующей организации	После получения разрешения на ввод объекта	По умолчанию
11.	Ведение бухгалтерского, оперативного и статистического учета, составлять и представлять отчетность в установленном порядке и в соответствии с условиями настоящего контракта	По мере поступления первичных документов	Один раз в месяц, справку освоения (приложение №2) предоставляется государственному заказчику по выполненным работам на Объекте за текущий месяц
12.	Давать разъяснения по техническим и финансовым вопросам в части касающейся государственным контролирующим и надзорным органам.	По мере возникновения	Письменное извещение государственному Заказчику
13.	Проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг и принимает меры по эффективному использованию выделяемых государственным заказчиком ресурсов, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств и списанием материальных ресурсов с максимальным использованием вычислительной техники и программных средств.	Один раз в месяц	Унифицированные формы (КС-2, КС-3), справка освоения (приложение №2 к контракту) предоставляемые государственному заказчику до 25 числа текущего месяца.
14.	Скомплектовать исполнительную документацию, перечисленную в п. 3.5 СНиП 3.01.04-87 или п. 3.8 ВСН 42-85р в 3-х экземплярах в сроки, указанные в п. п3.3. СНиП 3.01.04-87, а также подписанные и утвержденные акты рабочих комиссий после окончания работы рабочих комиссий.	В течение срока установленного в настоящем государственном контракте	Состав и перечень документов исполнительной документации (один экземпляр) предоставляемой государственному заказчику.
15.	Представить исполнительную смету расходов по результатам производственной и финансовой деятельности по исполнению договорных обязательств	После получения разрешения на ввод объекта	Акт сверки выполненных работ по настоящему контракту с государственным заказчиком

II осуществление строительного контроля (технического надзора):

2/1. СОСТАВ ОСНОВНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды работ	Периодичность контроля	Форма отчетности, представления результатов услуг
1	Контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на производство и приёмку этих работ, в том числе операционный контроль, инструментальный контроль	Ежедневно	Записи в журнале производства работ; акты проверок, предоставляемые после завершения ремонтных работ в комплекте исполнительной документации государственному заказчику по Объекту.
2.	Контроль исполнения Генеральным Подрядчиком утвержденного графика производства работ	Ежедневно	Записи в журнале производства работ; акты проверок, предоставляемые после завершения ремонтных работ в комплекте исполнительной документации государственному заказчику по Объекту.
3	Предоставление государственному заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утверждённый график выполнения работ Генеральным Подрядчиком;	По мере возникновения	Письменное извещение государственному заказчику
4.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых при строительно-монтажных работах конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных исследований и др.), качество работ проектам, сметным расчетам, договорным ценам, в том числе проверка организации входного контроля.	Ежедневно	Раздел в акте проверки, предоставляемые после завершения ремонтных работ в комплекте исполнительной документации государственному заказчику по Объекту.
5.	Лабораторный контроль качества строительно-монтажных работ и материалов.	В соответствии с графиком производства работ	Раздел в акте проверки, предоставляемые после завершения ремонтных работ в комплекте исполнительной документации государственному заказчику по Объекту.
6.	Предоставление своей лаборатории для проведения выборочных испытаний.	По требованию государственного заказчика	Раздел в акте проверки, предоставляемые государственному заказчику по Объекту
7.	Освидетельствование и оценка совместно с работниками строительно-монтажных организаций выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствования скрытых работ.	По мере выполнения работ	Подписи актов на скрытые работы
8.	Осуществление по мере готовности с участием представителей генподрядной и специализированной (монтажной) организации, а также проектных организаций, промежуточной приемки ответственных конструкций зданий и сооружений.	По окончании этапов работ	Подписи в актах промежуточной приемки ответственных конструкций
9.	Контроль за соответствием утвержденных проектов и сметам объемов и качества, выполненных и предъявленных к оплате.	Один раз в месяц	Визирование актов КС-2 и КС-3, предоставляемые ежемесячно государственному заказчику
10.	Проведение учета объемов и стоимости, принятых и оплаченных строительно-монтажных работ.	Один раз в месяц	Ведение накопительной ведомости по Объекту, предоставляемые сведения в отчете (справке освоения) ежемесячно государственному заказчику
11.	Контроль наличия и правильности исполнительной технической документации (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ).	Ежедневно	Раздел в акте проверки, предоставляемые государственному заказчику по окончанию работ на Объекте
12.	Контроль за исполнением строительно-монтажными организациями указаний и предписаний авторского надзора (по необходимости) и органов государственного надзора, а также требований государственного заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.	Ежедневно	Раздел в акте проверки, предоставляемые государственному заказчику по окончанию работ на Объекте
13.	Контроль качества выполнения работ и контроль за работами по ликвидации дефектов в течение гарантийных сроков.	Ежедневно	Раздел в акте проверки, предоставляемые государственному заказчику по окончанию работ на Объекте
14.	Извещение обо всех случаях аварийного состояния на Объекте и объемах работ по ликвидации аварий.	По мере возникновения	Письменное извещение Органов государственного строительного контроля и государственного заказчика
15.	Контроль за регистрацией в государственных органах должностных лиц, ответственных за проведением работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб.	До начало работ	Подписи в актах проверки.
16.	Участие во всех технических и организационных совещаниях между государственным заказчиком и генподрядной организацией.	По требованию государственного заказчика	Подписание в протоколах совещаний
17.	Участие в проведении рабочими комиссиями (иными приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке.	По мере их готовности	Подписи в актах приемки
18.	Контроль за выполнением требований правил техники безопасности, мероприятий по охране окружающей среды.	Ежедневно	Подписи в специальных журналах с отметкой о проверке на Объекте
19.	Осуществляет сопровождение и обеспечивает представление интересов государственного заказчика в соответствии с требованиями законодательства РФ, строительных норм и правил, стандартов и других нормативных документов при проведении строительного контроля.	Ежедневно	Раздел в акте проверки, предоставляемые государственному заказчику по окончанию работ в комплекте исполнительной документации государственному заказчику по Объекту.
20.	Проводит анализ представленных документов, связанных с проведением работ по Объекту. Обеспечивает и предоставляет консультации, по иным запрашиваемым государственным заказчиком вопросам, относящимся к строительному контролю при проведении работ в соответствии с требованиями законодательства РФ, строительных норм и правил стандартов и других нормативных документов, в т. ч. обязательства по организации представления в установленном порядке интересов государственного заказчика в судах Российской Федерации.	По мере возникновения	Раздел в акте проверки, предоставляемые государственному заказчику.

2/2. Требования к Исполнителю

Наличие свидетельств о допуске к видам работ, выданных саморегулирующей организацией с указанием разрешенных видов деятельности на все виды работ, перечисленные в техническом задании, обязательно.

2/3. Сроки выполнения работ

Сроки работ по строительному контролю устанавливаются в течение всего периода реконструкции и капитального ремонта Объекта, включая гарантийные сроки в соответствии с Графиком производства подрядных работ. За начало работ принимается дата подписания сторонами настоящего Контракта. Окончание работ соответствует окончанию гарантийного срока Генеральными Подрядчиками по Объекту.

Приложение

к государственному контракту №______

от «___»____________ 2010г.

Справка освоения денежных средств