На сайт «Госзаказ Пермского края»
О размещении информации на сайте
Заказчик, МОУ «Частинская начальная школа-сад» просит опубликовать на сайте «Госзаказ Пермского края» информацию о проведении запроса котировок цен на выполнение работ по ремонту пищеблока в рамках проекта «Новая школа». Дата проведения запроса котировок цен - 06.06.2007 г.
Приложение:
- Запрос котировочной цены на 3 листах в 1 экз.
- Проект муниципального контракта на 6 листах в 1 экз.
Зам. председателя
конкурсной комиссии:
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ
18 мая 2007 г.
Кому ___________________________________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик – Муниципальное образовательное учреждение «Частинская начальная школа-сад» (с. Частые, Пермский край, ул. Садовая, 9, предусматривает осуществить закупку способом запроса котировок цен следующих работ:
Выполнение работ по ремонту пищеблока в рамках проекта «Новая школа»
Максимальная цена контракта: 497 686 рублей.
Срок и место выполнения работ: - июнь-июль 2007 г., с. Частые Пермского края, ул. Садовая, 9.
Стоимость работ должна быть указана с учетом всех затрат, включая транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования – средства местного бюджета и краевого бюджета (субвенция).
Условия оплаты: Заказчик осуществляет оплату по контракту после выполнения работ и подписания документов, оформленных в установленном порядке в течение 10 рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счет поставщика.
Срок заключения муниципального контракта: в течение 7 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку (Приложение 1) по адресу: Пермская обл., с. Частые, бюджетный отдел управления финансов, или e-mail: *****@***ru в срок до 17:00 местного времени «05» июня 2007 г.
Котировочная заявка будет рассмотрена комиссией « 06 » июня 2007 года по адресу: Пермский край, Частинский район, с. Частые, ул. Ленина, 40.
По результатам рассмотрения Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение:
- котировочная заявка в 1 экз. на 1 листе;
- дефектная ведомость в 1 экз. на 1 листе;
- Проект муниципального контракта.
Зам. председателя конкурсной комиссии:
Приложение 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: « __ » _________ 2007 года
Полное наименование (ФИО, паспортные данные) поставщика: ______________________ __________________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (№ лицевого счета): ______________________________________ __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, ниже подписавшиеся, предлагаем осуществить:
Выполнение работ по ремонту пищеблока в МОУ «Частинская начальная школа-сад» в рамках проекта «Новая школа»
Стоимость работ: ___________________________________________________________ рублей.
Срок выполнения работ: ___________________________________________________________
Срок (мес.) и объем (%) предоставления гарантий качества работ ______________________
Место выполнения работ ___________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить указанные работы по цене, приведенной в котировочной заявке, и согласны с порядком платежей, приведенных в запросе котировок цен.
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами.
Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Приложения к заявке:
- копия действующей лицензии;
- смета на выполнение работ (сметный расчет);
- график выполнения работ.
___________________ ______________ _____________________
должность подпись расшифровка подписи
Приложение 2
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь
работ по объекту: ремонт пищеблока в МОУ « Частинская начальная школа-сад»
при обследовании объекта установили следующие виды и объемы работ, подлежащие выполнению при ремонте:
№
п/п Н а и м е н о в а н и е р а б о т Единица
измерения Кол-во Примечание
1 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 100 м2 0,650
2 Разборка покрытий полов: из керамических плиток 100 м2 0,500
3 Разборка бетонных оснований под полы: на гравии М3 0,500
4 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными 100 М2 0,080
досками
5 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 М2 0,140
6 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 100 м 0,210
диаметром: 50мм
7 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 100 м 0,100
диаметром: 100мм
8 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 100 м 0,300
32мм
9 Очистка канализационной сети: дворовой 100 м 0,200
10 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 100 м 0,250
плотности диаметром: 50мм
11 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой 100 м 0,150
плотности диаметром: 100мм
12 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 100 м 0,200
металл-полимерных труб диаметром: 15мм
13 Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных 100 м 0,400
металл-полимерных труб диаметром: 20мм
14 Устройство подстилающих слоев: гравийных М3 10,000
15 Устройство подстилающих слоев: бетонных М3 3,000
16 Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм 100 м2 0,500
17 Устройство стяжек цементных: на каждые 5мм изменения толщины 100 м2 1,500
стяжки добавлять или исключать к расценке 1
18 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических 100 м2 0,500
для полов одноцветных с красителем
19 Устройство плинтусов: из плиток керамических 100 м 0,400
20 Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и 1 м2 90,000
однослойной обшивкой #с обеих сторон (С 111) с изоляцией: с одним
дверным проемом
21 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, 100 м2 0,600
плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного
гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
22 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных_ в 100 м2 0,080
каменных стенах_ со спаренными переплетами площадью проема: более
2м2
23 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой 100 м2 0,080
проема: до 2м
24 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 100 м2 0,200
перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до
3м2
25 Установка металлических дверей в готовые проемы с площадью 1 м2 0,200
дверного проема: до 2,5 м2
26 Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон: два переплета 100 м2 0,080
открывающихся в одну сторону
27 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений 100 м2 0,224
проемов оконных
28 Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений 100 м2 0,540
проемов дверных
29 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен 100 м2 0,150
30 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 0,600
улучшенная по штукатурке:стен
31 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 100 м2 0,500
улучшенная по штукатурке:потолков
32 Установка душевых кабин: с пластиковыми поддонами 10 0,100
комплектов
33 Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным 10 0,100
комплектов
34 Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей 10 0,100
воды комплектов
35 Установка нагревателей индивидуальных: пароводяных 10 0,100
комплектов
36 Электроплита Шт. 1,000
37 Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т 1 1,000
вентилятор
38 Монтаж: стеллажей 1 т 0,090
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
с. Частые « » 2007г
Муниципальное образовательное учреждение ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ________________________, с другой стороны, на основании результатов запроса котировок цен (протокол № _____ от « » 2007г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Подрядчик обязуется за свой риск по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы, согласно приложению № 1 (смета), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и произвести полный расчет за выполненные работы.
Адрес объекта:_____________________________________________________________
1.2. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ организации субподрядчиков. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядными организациями в установленный срок, а также надлежащее их качество несет Подрядчик.
1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС – 2) Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.4. Приёмка и оценка качества работ осуществляется Заказчиком с привлечением организации, осуществляющей технический надзор.
II. СОСТАВ ДЕФЕКТНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ И ЛОКАЛЬНОГО РАСЧЕТА.
2.1 Дефектные ведомости и локальные сметные расчеты (приложение №1)
III. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Стоимость работ по контракту, согласно смете, составляет _________________________________с учетом НДС, без авансирования.
Стоимость остатков работ, не выполненных в связи со срывом Подрядчиком своих обязательств по данному контракту, индексации (увеличению) не подлежит.
3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании котировочной заявки победителя (Подрядчика), является фиксированной и не подлежит изменению в рамках оговоренного объема качества и сроков выполнения работ.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с дефектной ведомостью и локальному сметному расчету, условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, Пермской области (края), нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать приемочной комиссии объект __________________________________________________ _______________________________________________________________________________, в срок до « » 2007 года. Сдача-приемка объекта оформляется актом, подписанным председателем и членами приемочной комиссии.
4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах Графика производства работ (Приложение ).
4.3. Подрядчик, до начала работ, осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций, организовывает операционный контроль за ходом выполнения работ. Осуществляет входной контроль за поступающими материалами и изделиями с оформлением необходимых документов.
4.4. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП 3.06.03-85 и другим нормативным документам, и не принятые Заказчиком, а так же любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц, (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед государственными органами.
4.5. Для выполнения работ по данному контракту Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на привлечение по договору субподряда других организаций, что в свою очередь не снимает с Подрядчика ответственности за выполнение обязательств перед Заказчиком.
4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта до сдачи объекта в эксплуатацию.
4.7. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет допущенных при выполнении работ по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока - ___месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией на основании двухстороннего акта (Приложение ).
Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.
В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик в праве потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
4.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
4.9. Подрядчик обязан вывезти в месячный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы территории Заказчика принадлежащие ему (подрядчику) строительное оборудование, инструменты и другое имущество, а также строительный мусор.
V. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. После заключения контракта Заказчик обеспечивает финансирование ремонта в пределах графика производства работ (Приложение ), с учетом фактического поступления средств финансирования.
5.2. Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в порядке, предусмотренном разделами II и VI настоящего договора.
5.3. Заказчик обязан передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию и документацию на дополнительные объемы работ, обусловленные изменениями и дополнениями требований СНиП, ТУ, СН.
5.4. Заказчик назначает приемочную комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими Правилами приемки объектов в эксплуатацию.
При непринятии объекта приемочной комиссией, повторная приемка назначается при устранении замечаний, изложенных в заключении комиссии, в сроки, установленные Заказчиком.
5.5. Заказчик в течение гарантийного срока в соответствии п.4.7. договора производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в течение 1 месяца.
В случае не устранения замечаний Заказчика в течение установленного срока, заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика, если указанный дефект не является следствием ненадлежащей эксплуатации объекта.
5.6. Заказчик имеет право затребовать любую информацию о выполнении контракта, в том числе о целевом использовании бюджетных средств.
VI. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.
6.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с актом выполненных работ по факту выполнения каждого этапа работ, без авансирования.
6.2. Заказчик, в срок до 25 числа текущего месяца, с учетом п.7.6 настоящего контракта, принимает от уполномоченного подрядчиком лица (приказ № __ от «__»_________ 200__г.), (Приложение ) выполненные объемы работ к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, паспортов, сертификатов.
6.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента Приемки.
6.4. При обнаружении дефекта при приемке работ представитель Заказчика имеет право принять следующее решение:
· отказать Подрядчику в приемке работы и отдать распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки;
· принять работу на условиях ее оплаты по соизмеримо сниженной стоимости, в текущих ценах, в соответствии с Приложением № 2, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим;
· заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию, с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.
6.5. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, оплачиваются подрядчиком в полном объеме.
6.6. При несвоевременной оплате Заказчиком принятых работ, Подрядчик может внести предложения по корректировке Графика производства работ.
6.7 Подрядчик не вправе производить дополнительные работы без письменного согласования с Заказчиком. При выполнении дополнительных объемов работ (не более 10% цены контракта), неучтенных контрактом, согласованных обеими сторонами и обоснованных расчетом, срок ввода объекта может быть скорректирован на количество дней необходимых для выполнения дополнительных работ.
6.8. Заказчик, по мере поступления средств финансирования, оплачивает Подрядчику стоимость принятых по акту работ.
При отставании от графика производства работ по вине Подрядчика более, чем на 50% установленного срока, срыве срока ввода объекта в эксплуатацию, Заказчик осуществляет технический надзор за производством работ, подписывает акт на скрытые работы, но «Справку стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) подписывает после устранения допущенного отставания или ввода объекта у эксплуатацию.
VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.
7.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в графике производства работ (Приложение )
7.2. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя: инженера муниципального учреждения «Служба заказчика ЖКХ» Лузина Михаила Ивановича ( Село Частые Пермского края, телефон 5-60, который от имени Заказчика имеет право:
осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством для чего в любое время в течение рабочего дня посещать объект;
проводить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;
отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;
подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;
освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;
принимать объемы работ и давать письменные указания о приостановке и переделке работ;
подписывать Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2;
7.3. При возникновении ситуации, не входящей в компетенцию представителя Заказчика, и требующей внесения дополнительных условий в муниципальный контракт, он обязан немедленно уведомить об этом должностное лицо, подписавшее муниципальный контракт.
7.4. Подрядчик за 3 суток официально информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ.
Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
7.5. Подрядчик совместно с Заказчиком в соответствии с ТСН до сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с п.4.1 договора проверяют готовность объекта к сдаче для предъявления приемочной комиссии.
Если на момент проверки готовности к приемке объекта в соответствии с п.4.1 договора, не будет обеспечена его готовность, то повторная проверка и приемка объекта в эксплуатацию будет производиться в сроки, установленные Заказчиком после повторного вызова Подрядчика с сообщением о готовности объекта к приемке.
VIII. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
8.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта с Подрядчиком в следующих случаях:
*задержка Подрядчиком начала и хода работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;
*нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, срыву срока ввода;
*аннулирование лицензий, лишающее Подрядчика права на производство работ или их несвоевременное продление;
*изменение законодательства в период выполнения обязательств по контракту, изменяющего условия контракта;
*невозможность дальнейшего финансирования ремонта из-за недостатка средств в утвержденном бюджете;
*выдача актов государственными органами в соответствии с действующим законодательством, лишающих Подрядчика права на производство работ.
8.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:
*остановка Заказчиком хода работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;
*при невозможности дальнейшего финансирования.
8.3. При расторжении контракта виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% стоимости фактически невыполненного объема работ по контракту, по ценам действующим на момент расторжения контракта.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положений настоящего раздела, не позднее, чем за 7 дней до расторжения контракта направляет письменное уведомление другой стороне.
8.5. В случае несогласия одной из сторон расторгнуть контракт, спор о расторжении контракта переносится на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области.
8.6. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.
IX. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств (неустойка может быть удержана из средств, подлежащих выплате Подрядчику). Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.2. За нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ по муниципальному контракту (Приложение ), он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ за текущий период в текущих ценах без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического начала выполнения работ.
9.3. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по контракту, предусмотренных п.4.1 контракта, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ в текущих ценах с НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.
9.4. За невыполнение Подрядчиком перенесенных работ в сроки, оговоренные актом рабочей комиссии, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% части невыполненного объема работ перенесенных работ в текущих ценах с НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.
9.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
9.6. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по Договору обязательств.
9.7. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермской области.
X. ФОРС-МАЖОР.
10.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1, каждая сторона должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
· Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
· Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:
1. Приложение «Дефектная ведомость и локальная смета»
2. Приложение «График производства работ»;
3. Приложение «Гарантийные обязательства»;
XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
Срок действия контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.
XIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ ___________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи)
М. П.
“___”_____________2007 г.
Подрядчик:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________ ___________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи)
М. П.
“___”_____________2007 г.
