Контракт на поставку жалюзи и карниза для нужд МКДОУ д/с № 000

(ПРОЕКТ)

КОНТРАКТ № ____

на поставку жалюзи и карниза для нужд МКДОУ д/с № 000

г. Новосибирск «___» ___________ 2013 года

Муниципальный заказчик – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 000 комбинированного вида «Теремок», , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _________ в лице______________, действующего на основании_______, именуемый в дальнейшем «Поставщик», согласно решению Единой комиссии по размещению муниципального заказа МКДОУ д/с № 000 (протокол от____________________________), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом, Поставщик принимает на себя обязательства по поставке жалюзи и карниза (далее по тексту – товар) для нужд МКДОУ д/с № 000, расположенное адресу: 5/2, в сроки и на условиях, указанных в настоящем Контракте.

1.2. Ассортимент, количество и стоимость товара определены в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение ).

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, указанных в настоящем Контракте.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Оплата производится по факту поставки товара, поэтапно, на основании счетов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (на установку) подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на р/с Поставщика, не позднее 31.12.2013.

2.2. Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с доставкой, погрузо-разгрузочными работами, сборкой и установкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.

2.3. Цена контракта составляет __________ (____________) рубля __ копейки, в т. ч НДС ________ рублей

Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

КВСР 891, КФСР 0701, КЦСР 4 КВР 244, КЭСР 310, Суб КЭСР 3 тип средств 010100

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

2.5 Товары, поставленные сверх объема, установленного настоящим контрактом, оплате не подлежат. Риск неоплаты поставки товаров, сверх установленного объема, несет Поставщик.

3. Источник финансирования

3.1. Источником финансирования исполнения настоящего Контракта является бюджет города Новосибирска на 2013 год.

3. Срок поставки товара

3.1. Срок поставки товара (в том числе сборка, установка) по настоящему Контракту осуществляется с момента подписания контракта Заказчика до 30.05.2013 г.

.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику товар в соответствии с действующими нормативами и требованиями настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.1.2. Поставить товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, с соблюдением требований ГОСТа и ТУ.

4.1.3. Предупредить Заказчика за один день о дате поставки товара.

4.1.4. Произвести доставку, выгрузку, сборку и установку товара 5/2, указанному в п. 1.1 части 1 настоящего Контракта. Передача товара оформляется Актом приема-передачи, подписанным Сторонами в течение трех дней с момента передачи. Каждая партия поставляемого товара должна сопровождаться соответствующими документами (счет-фактура, приложение к счет-фактуре по качеству).

4.1.5. Одновременно с передачей товара предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество товаров: сертификаты, подтверждающие качество и безопасность товаров, другие соответствующие документы.

4.1.6. Осуществлять замену товара, не соответствующего заявленному по количеству, ассортименту и/или качеству, в сроки, указанные Заказчиком.

4.1.7. В случае отказа Заказчика от переданного Поставщиком некачественного товара, Поставщик обязан вывезти такой товар в течение пяти дней с момента получения им извещения об отказе от товара несоответствующего условиям настоящего Контракта. В противном случае Заказчик оставляет за собой право реализовать данный товар или возвратить его Поставщику, с отнесением расходов.

4.1.7. Предоставить гарантию качества на поставляемый товар сроком на 24 месяца с момента передачи товара и подписания Заказчиком товарно-сопроводительных документов. В течение гарантийного срока Поставщик обязан обеспечить устранение возможных дефектов, ремонт и замену дефектных деталей. Затраты на доставку товара в адрес его ремонта и обратно до Заказчика несет Поставщик.

4.1.8. Если Заказчик лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и ассортименту, подписать соответствующие документы (накладную и т. д.). Осуществить приемку выполненных работ по сборке и установке и подписать акт выполненных работ.

4.2.2. Оплатить полученный товар и выполненные работы согласно разделу 2 настоящего Контракта.

5. Поставка, отгрузка и приемка товара

5.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность.

5.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика.

5.3. Приемка товара осуществляется ответственными лицами Заказчика.

5.4. При обнаружении в процессе приемки товара несоответствия поставляемого Поставщиком товара по форме, количеству либо качеству Заказчик оставляет за собой право, приостановить приемку и отказаться от приемки ненадлежащего товара. В этом случае Заказчик обязуется назначить Поставщику срок для замены ненадлежащего товара на надлежащий. При этом Стороны обязуются составить протокол, в котором обязуются указать дату его составления, перечислить товары, не соответствующие заявленным по количеству, ассортименту и/или качеству, указывают срок для замены. Данный протокол является неотъемлемой частью настоящего контракта

5.5. При поставке товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, ответственное лицо Заказчика ставит в товарно-транспортных накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

5.6. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Заказчика товарной накладной.

6.Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если причиной неисполнения являются обстоятельства непреодолимой силы.

6.3. В случае если неисполнение обязательств по настоящему Контракту одной из сторон причинило убытки другой стороне, виновная сторона обязана возместить эти убытки в полном объеме.

6.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства от общей суммы Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Поставщик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить поставку (сборку, установку) заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.8. Если отступления в поставке товара от условий настоящего Контракта в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.9. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Контракту

7. Форс-мажор

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают, либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по договору, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения договора и не зависящие от воли Сторон).

7.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности форс-мажора.

7.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т. д.).

7.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 года.

9. Разрешение споров. Арбитраж

9.1. В случае возникновения между Заказчиком и Поставщиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

9.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Настоящий Контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия контракта

10.1. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр для ДФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика - получателя бюджетных средств по Контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по настоящему контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производиться на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки.

10.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий Контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата производиться путем выплаты Поставщику суммы контракта, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

10.5. Стороны обязаны в течении 3-х дней письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

11. Адреса и реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

МКДОУ д/с № 000 /2 Лицевой счет 014.02.125.1 ДФ и НП мэрии г. Новосибирска УФК по Новосибирской области (ДФ и НП мэрии) л/счет р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области Заведующая МКДОУ д/с № 000_______ М. П.

Директор ______________________

М. П. М. П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела Центрального

округа по Железнодорожному,

Заельцовскому и Центральному районам

города Новосибирска ____________________

ФКР	КВСР	КЦСР	КВР	СубКОСГУ	Тип средств	Лимит (руб)
0701	891	4209955	244	3100200	01.01.00

Приложение

к Контракту № ____ от ____________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Контракту № ________ от «____» ______________________ 2013 года

№ п/п	Наименование товара	Характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	Ставка НДС, %	Сумма НДС, руб.	Всего с НДС, руб.	Цена за Ед. с учетом НДС, руб.
1	Жалюзи	Жалюзи состоят из вертикальных ламелей шириной 89 мм, и металлического карниза с управлением. Материал используемый для ламелей -100% полиэстер, обладают водоотталкивающими, пылеотталкивающими составами. Карниз стандартной комплектации. Материал карниза: алюминий, белый, окрашенный заводским температурным способом, бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Утяжелители ламелей пластиковые, соединённые между собой цепочками. Тип управления «трость-цепь» (раздвижная система и система вращения для изменения положения ламелей от открытого к закрытому). Крепление стеновое на кронштейнах, потолочное на субпорта. Цвет и фактура, текстура по согласованию с заказчиком. Устройства применяются для регулирования световых потоков. *Доставка и установка входит в стоимость товара. * Поставщик перед изготовлением товара производит контрольные замеры и требуемые согласования с заказчиком.	400	кв. м.
2	Жалюзи	Жалюзи декоративные, состоят из вертикальных ламелей шириной 89 мм и металлического карниза с управлением. Материал используемый для ламелей -100% полиэстер. Жалюзи декоративные представляют собой ламбрекены фигурные, состоящие из вертикальных ламелей шириной 89 мм и длиной более чем 80 см от карниза, низ изделия оформлен криволинейной линией заданной строго по согласованию с заказчиком. Конфигурация ламбрекенов согласовывается с заказчиком индивидуально для каждого помещения, воизбежание повторений форм ламбрекена. Материал 100% полиэстер. Все ткани, используемые для жалюзи, обладают водоотталкивающими, пылеотталкивающими составами. Карниз стандартной комплектации. Материал карниза: алюминий, белый, окрашенный заводским температурным способом, бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Утяжелители ламелей пластиковые, соединяющимися между собой цепочками. Тип управления «трость-цепь» (раздвижная система и система вращения для изменения положения ламелей от открытого к закрытому). Крепление стеновое на кронштейнах, потолочное на субпорта. Цвет и фактура, текстукра по согласованию с заказчиком. Устройства применяются для регулирования световых потоков. *Доставка и установка входит в стоимость товара. * Поставщик перед изготовлением товара производит контрольные замеры и требуемые согласования с заказчиком.	100	кв. м
3	Карниз пластиковый	универсальный потолочный карниз, оснащен двухполозной конструкцией. Обязательной комплектацией являются угловые элементы или торцевые заглушки, что продиктовано конструкцией штор и ламбрекенов или желанием заказчика, кроме того в комплектацию карниза должны входить: роликовые крючки и расчёта не менее 10шт на 1 метр на каждый полоз, стопор две штуки на 2 метра на каждый полоз и заглушки, колличество которых определяется по колличеству отверстий под дюбеля, расстояние между отверстиями должно быть не более 50см, для обеспечения наилучшего прилегания карниза к потолку. Ширина карниза не более 60 мм. Доставка и установка входит в стоимость товара. * Поставщик перед изготовлением товара производит контрольные замеры и требуемые согласования с заказчиком. Материал: ПВХ.	80	м
ИТОГО

*Цвет изделий согласовывается с Заказчиком.

ИТОГО: по спецификации___________руб. (_______________рублей __ копеек), в т. ч. НДС ______руб.____коп. (________________)

ЗАКАЗЧИК МКДОУ д/с № 000 _____________________ М. П. ,	ПОСТАВЩИК _____________________ М. П. ИНН КПП
л/с 014.02.125.1 в ДФ и НП мэрии