7.8. Требование об уплате неустойки оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Заказчика.
7.9. Оплата предусмотренных санкций производится по факту вступления в силу решения суда или признания задолженности в процессе досудебного разбирательства.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор заключен по «__» _______ 20__г., вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон с __________.
8.2. Настоящий Договор считается ежегодно продленным на 1 (один) календарный год на тех же условиях за исключением условий об объеме оказываемых услуг, если до окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его прекращении или изменении, либо о заключении нового договора. Если одной из Сторон до окончания срока действия настоящего Договора внесено предложение об изменении или заключении нового договора, то отношения Сторон до заключения нового договора регулируются в соответствии с настоящим Договором. Условия об объеме оказываемых услуг на следующий год при пролонгации настоящего Договора определяются в соответствии с п. п. 3.2.21., 3.5.3., 3.5.4. настоящего Договора.
8.3. Обязательным условием для вступления в силу настоящего Договора и начала исполнения его условий Сторонами является возникновение у Потребителя права распоряжения электроэнергией, которую последний намерен потреблять.
8.3. Право распоряжения электроэнергией у Потребителя возникает с момента начала исполнения, заключенных Потребителем договора купли-продажи электроэнергии на оптовом и (или) розничном рынке электроэнергии.
8.4. В целях подтверждения факта возникновения у Потребителя права распоряжения электроэнергией он обязан предоставить Исполнителю копии (заверенные печатью организации и подписью руководителя или нотариально заверенные) заключенных в установленном порядке на оптовом либо розничном рынке договоров купли-продажи (поставки, иных) в отношении соответствующих точек поставки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Изменения, внесенные в нормативные правовые акты Российской Федерации, обязательны для Сторон с момента вступления их в силу, при этом Стороны в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в силу соответствующего нормативного правового акта обязаны привести положения настоящего Договора в соответствие.
9.2. Сведения о деятельности Сторон, полученные ими при заключении, изменении (дополнении), исполнении и расторжении настоящего Договора, а также сведения, вытекающие из содержания Договора, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим лицам (кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или по соглашению Сторон) в течение срока действия настоящего Договора и в течение трех лет после его окончания.
9.3. Каждая из Сторон, в случае принятия их уполномоченными органами управления решения о реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в учредительные документы относительно наименования и места нахождения, при изменении банковских реквизитов и иных данных, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения/внесения изменений обязана письменно известить другую Сторону о принятых решениях и произошедших изменениях.
9.4. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим Договором, Стороны учитывают взаимные интересы и руководствуются действующим законодательством РФ.
9.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде _________________________ области.
9.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
10.1.1. Приложение «Условия расчетов и порядок определения стоимости услуг»;
10.1.2. Приложение «Максимальная и заявленная мощность»;
10.1.3. Приложение «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей»;
10.1.4. Приложение «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон»;
10.1.5. Приложение «Перечень средств измерений электрической энергии и реквизиты согласованного с Заказчиком расчетного способа учета электрической энергии в точках присоединения (поставки) Заказчика к сетям Исполнителя»;
10.1.6. Приложение «Перечень средств измерений электрической энергии и реквизиты согласованного с Заказчиком расчетного способа учета электрической энергии в точках присоединения (поставки) Заказчика к сетям ТСО»;
10.1.8. Приложение «Плановые объемы передаваемой электроэнергии и стоимости услуг с учетом величины заявленной мощности»;
10.1.9. Приложение «Значения соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств)»;
10.1.10. Приложение «Акт об оказании услуг по передаче электрической энергии» (форма);
10.1.11. Приложение «Акт согласования аварийной и технологической брони электроснабжения»;
10.1.12. Приложение «Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии».
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик | Исполнитель |
Центра» | |
Место нахождения: Москва, Глухарев переулок, д.4/2 | Место нахождения: 396657 г Россошь Воронежская обл, ул. |
Филиал Центра» - | |
Место нахождения | Место нахождения |
ИНН | ИНН |
КПП | КПП |
ОКПО | ОКПО |
ОКВЭД | ОКВЭД |
№ расчетного счета | № расчетного счета |
№ корреспондирующего счета | № корреспондирующего счета |
Наименование банка: | Наименование банка: |
БИК | БИК |
Телефон | Телефон 8(473 |
Факс | Факс 8(473 |
Типовой договор об осуществлении технологического присоединения на _2012_год
ДОГОВОР
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ( с присоединяемой мощностью до 750 кВА
г. ___________ «___» __________ 200__ г.
, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________ действующего на основании ________________________________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________()[1], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика, а именно ___________[2] расположенных по адресу: _________________________, в соответствии со следующими характеристиками:
§ максимальная мощность ________________[кВт];
§ категория надёжности _________________;
§ уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение ___[кВ].
Заказчик обязуется оплатить услуги по технологическому присоединению согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Под технологическим присоединением Стороны понимают комплексную услугу, обеспечивающую фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства МРСК.
1.3. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
· подготовку Исполнитель ТУ;
· разработку Исполнитель проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным ТУ;
· разработку Заказчиком в границах его земельного участка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным в ТУ;
· выполнение ТУ со стороны Заказчика и со стороны Исполнителя, включая осуществление Исполнителем мероприятий по присоединению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с ТУ;
· проверку Исполнителем выполнения ТУ Заказчиком;
· в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств Заказчика должностным лицом Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по __________ области (далее - Ростехнадзор) при участии представителей Исполнителя и Заказчика;
· действия по фактическому присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
1.4. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год с даты заключения настоящего Договора и может быть скорректирован по соглашению Сторон.
1.5. Граница балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и Заказчика и их эксплуатационной ответственности устанавливается в______________ [3].
1.6. Имущество, необходимое для реализации Исполнителя комплекса мероприятий по настоящему Договору, приобретённое и построенное в рамках выполнения Исполнителя ТУ, является собственностью Исполнителя.
АЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Разработать и выдать Заказчику ТУ по форме Приложения № 2 к настоящему Договору.
2.1.2. Разработать проектную документацию в отношении обязательств МРСК, предусмотренных ТУ, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в порядке, установленном законодательством РФ.
В случае, если в ходе разработки проектной документации у Заказчика возникает необходимость частичного отступления от ТУ, Исполнителя в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения письменного обращения Заказчика при отсутствии мотивированных возражений осуществляет внесение изменений в ТУ.
2.1.3. Надлежащим образом исполнить пункты ______________ ТУ в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора.
2.1.4. Осуществить проверку выполнения ТУ Заказчиком в течение 15(пятнадцать) календарных дней с момента получения от Заказчика уведомления об их выполнении.
2.1.5. Проверка выполнения Заказчиком ТУ оформляется Сторонами Актом о выполнении ТУ, Актом осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности). Одновременно Сторонами составляются и подписываются Акт разграничения балансовой принадлежности и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
2.1.6. Осуществить действия по фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения документов, подтверждающих готовность оборудования Заказчика к приему электрической энергии (Акт о выполнении ТУ, Акт разграничения балансовой принадлежности, Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и Акт осмотра электроустановки, подписанных инспектором Ростехнадзора).
Фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика оформляется Актом об осуществлении технологическом присоединении и Актом оказания услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнитея.
2.1.7. В течение 5(пяти) рабочих дней после получения запроса предоставлять Заказчику сведения, необходимые для выполнения условий настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика сведения, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Проверять ход выполнения Заказчиком ТУ.
2.2.3. Присутствовать при техническом осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств Заказчика должностным лицом Ростехнадзора.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе осуществлять выбор поставщиков оборудования и услуг, оставаясь ответственным за выполнение обязательств по настоящему Договору.
2.2.5. Не осуществлять фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнитель вплоть до момента устранения соответствующих нарушений в следующих случаях:
- невыполнение Заказчиком своей части ТУ в соответствии с п. 2.3.4. Договора;
- несоответствие разработанной Заказчиком проектной документации выданным ТУ;
- несоответствие выполненных Заказчиком работ проектной документации;
- просрочка оплаты услуг по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего Договора.
Исполнитель обязан в течение 3(трёх) рабочих дней уведомить Заказчика об обнаружении вышеуказанных нарушений.
2.2.6. При получении запроса от Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.8. Договора и наличии на дату окончания срока действия ТУ технической возможности технологического присоединения, Исполнитель вправе продлить срок действия ранее выданных ТУ.
При изменении условий технологического присоединения по окончании срока действия ТУ, Исполнитель вправе выдать Заказчику новые ТУ, учитывающие ранее выполненные Заказчиком мероприятия.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Надлежащим образом выполнить указанные в разделе 3 Договора обязательства по оплате услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнитель.
2.3.2. Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц и представить на согласование Исполнителю проектную документацию в отношении обязательств Заказчика, предусмотренных ТУ, а также получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
2.3.3. При получении от Исполнителя мотивированных замечаний к проектной документации внести изменения/дополнения в указанный проект и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента изменения направить проект на повторное согласование Исполнителю.
2.3.4. Надлежащим образом выполнить пункты _______________ТУ в срок до ____[4], который может быть скорректирован по соглашению Сторон
2.3.5. Уведомить Исполнителя о дате, времени и месте приемки скрытых работ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до указанной даты.
2.3.6. Уведомить Исполнителя о выполнении ТУ. Доказательством приемки Исполнителем работ по выполнению ТУ является подписанный уполномоченным представителем Исполнителя Акт о выполнении ТУ, Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).
2.3.7. Получить разрешение Ростехнадзора на допуск энергопринимающих устройств в эксплуатацию.
2.3.8. Направить Исполнителю запрос о возможности продления срока действия ТУ в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств, определяемых ТУ, в течение срока их действия.
2.3.9. Уведомить Исполнителя о наличии документов, подтверждающих готовность оборудования Заказчика к приему электрической энергии и не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до указанной Исполнителю даты фактического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика, передать Исполнителю комплект исполнительной документации в соответствии с п. 2.1.5. Договора.
2.3.10. Обеспечить доступ представителя Исполнителя к энергопринимающим устройствам Заказчика и участие уполномоченного представителя Заказчика при оказании Исполнителем услуг по фактическому присоединению. Непредставление доступа или отсутствие уполномоченного представителя Заказчика, в случае если Заказчик был уведомлен надлежащим образом, является основанием для Исполнителя перенести сроки выполнения работ по фактическому присоединению.
2.3.11. Принять от Исполнителя и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подписать и передать Исполнителю Акт об осуществлении технологического присоединении и Акт об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям Исполнителя. В случае неподписания Акта об осуществлении технологического присоединения в указанный срок или в случае непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании, Акт считается подписанным со стороны Заказчика.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход исполнения Исполнителем мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заказчика к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя.
2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю всех расходов, фактически понесенных Исполнителем до даты получения Исполнителем соответствующего уведомления, с учетом положений п. 4.3 настоящего Договора.
Заказчик, решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
РАЗДЕЛ 3. РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
При расчете по утвержденной Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области ставки платы за технологическое присоединение:
3.1. Стоимость услуги по технологическому присоединению, выполняемому Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с Приказом Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области № ___ от ______200_г., составляет: __________ (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп.
3.2.Стоимость, указанная в п. 3.1 Договора, оплачивается Заказчиком тремя платежами:
1-й: в размере 60% (шестьдесят процентов) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора;
2-й: в размере 30% (тридцать процентов)в течение в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента утверждения Исполнителем разработанного Заказчиком проектной документации;
3-й: в размере 10% (десять процентов) Заказчик оплачивает в течение 10(десяти) рабочих дней с момента подписания Исполнителем Акта о выполнении ТУ.
При утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту:
3.1. Стоимость услуги по технологическому присоединению, выполняемому Исполнителем по настоящему Договору определяется по индивидуальному проекту в соответствии с Приказом Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области.
До утверждения Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области платы, ориентировочная стоимость выполнения мероприятий по технологическому присоединению : __________ (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп.
Окончательная стоимость работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика будет определена после утверждения Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области размера платы по индивидуальному проекту путём подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю технологическое присоединение, в размере, указанном в п.3.1., в следующем порядке:
3.2.1. аванс в размере: __________ (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп. (за выдачу технических условий и разработку проектной документации) - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора.
3.2.2. оставшуюся сумму по Договору – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента утверждения Управлением по государственному регулированию тарифов Воронежской области платы за технологическое присоединение.
3.3. Заказчик осуществляет предусмотренную Договором плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, если иной порядок расчетов не установлен дополнительным соглашением Сторон.
3.4.Порядок расчетов по настоящему Договору может изменяться по соглашению сторон.
РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения по вине Заказчика срока осуществления мероприятий, указанных в пункте 1.4. настоящего Договора, Заказчик оплачивает неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору.
4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты сумм, указанных в пункте 3.2. Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от размера платы за технологическое присоединение за каждый день от несвоевременно оплаченной суммы, но не более 10 % (десяти процентов) от размера платы за технологическое присоединение по настоящему Договору.
4.3. В случае отзыва авансового платежа, отказа от технологического присоединения и (или) расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик помимо возмещения Исполнителю в соответствии с п. 2.4.2. настоящего Договора фактически понесенных расходов, уплачивает штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости технологического присоединения.
4.4. До продления ранее выданных ТУ либо выдачи новых ТУ, в случаях, предусмотренных п. 2.2.6. настоящего Договора, Заказчик обязан полностью оплатить расходы Исполнителю, понесенные им при выполнении мероприятий, предусмотренных ранее выданными ТУ, а также все санкции, предусмотренные настоящим Договором.
4.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
4.5.1. в случае невыполнения Заказчиком обязанности по оплате услуг по технологическому присоединению, установленной пунктом 3.2. настоящего Договора, по истечении 6 (шести) месяцев с момента наступления срока платежа, обязательства по которому не были исполнены.
4.5.2. в случае невыполнения мероприятий по технологическому присоединению по вине Заказчика по истечении 6 (шести) месяцев с даты окончания срока, указанного в пункте 1.4. Договора.
При одностороннем расторжении Договора Заказчик возмещает Исполнителю все расходы, фактически понесенные Исполнителю до момента расторжения Договора.[5]
О расторжении Договора в одностороннем порядке Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предстоящего расторжения Договора.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после вступления в силу настоящего Договора. В этих случаях сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору увеличиваются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.
4.7. Сторона, для которой наступила невозможность исполнения обязательств в результате действия непреодолимой силы, обязана в письменной форме известить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления непредвиденных обстоятельств с последующим представлением документов выданных уполномоченными органами, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действия обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее Сторону от ответственности.
4.8. Уплата штрафных санкций, по настоящему Договору, не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
4.9. Оплата предусмотренных санкций производится по факту вступления в силу решения суда, либо признания задолженности в процессе досудебного разбирательства.
РАЗДЕЛ 5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны разрешают в ___________ области[6].
РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Обязательства Сторон по осуществлению технологического присоединения считаются выполненными после подписания Сторонами Акта об осуществлении технологического присоединения и Акта об оказании услуг по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.
6.2. Подача напряжения на энергопринимающие устройства Заказчика осуществляется не ранее начала исполнения обязательств поставщика по Договору электроснабжения (Договору об оказании услуг по передаче электрической энергии).
6.3. Соблюдение технических условий, необходимых для технологического присоединения, в том числе требований о возможности воздействия систем противоаварийной и режимной автоматики на энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики, а также требований о поддержании в надлежащем техническом состоянии оборудования и устройств, установленных в соответствии с выданными ТУ, носит длящийся характер и является обязательным для Сторон после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
6.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.7. В случае изменения определяемых в установленном Федеральным законом порядке существенных условий Договора технологического присоединения, настоящий Договор подлежит изменению с даты вступления в силу нормативно-правового акта, утвердившего указанные изменения, в части обязательств Сторон, не исполненных до указанной даты.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.9. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, организационно-правовой формы.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. Приложение «Заявка Заказчика на технологическое присоединение»;
7.2. Приложение «Технические условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств Заказчика к электрическим сетям».
7.3. Приложение «Ориентировочный расчет стоимости работ по технологическому присоединению»[7];
7.4. Приложение «Сводный сметный расчет ориентировочной стоимости строительства»[8].
РАЗДЕЛ 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
___________________________ | |
Юридический адрес: 396657 Воронежская обл., г. Россошь ул. | Юридический адрес: _____________________ |
Реквизиты ИНН/КПП: ______________/_____________ р/с: _______________________________ в ____________________________________ БИК: ________________________________ к/с: __________________________________ | ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ___________________________________ в _____________________________________ БИК: _________________________________ к/с: ___________________________________ ОКПО: ________________________________ ОГРН: ________________________________ ОКАТО: ______________________________ |
|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
