ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА по лотам №№ 1-6
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку и монтаж медицинского оборудования
для государственных нужд
г. Чебоксары «____»____________ 2009 г.
Поставка и монтаж медицинского оборудования
(краткая формулировка заказа)
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики , именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, . А., действующего на основании Доверенности от 01.01.2001 г. №01/12-216 и ________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании Устава, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона от ______________ 2009 г. заключили настоящий Государственный Контракт, далее Контракт, о нижеследующем:
1. Определения
1.1. В данном контракте ниже перечисленные термины будут иметь следующее толкование:
а) «Контракт» - соглашение, достигнутое между Государственным заказчиком и Поставщиком по результатам проведения конкурса и зафиксированное в форме государственного контракта, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в государственном контракте есть ссылки и заключаемый на условиях, указанных в поданной участником конкурса (победителем или, в установленных законодательством случаях, единственным участником) заявки и конкурсной документации;
б) «Цена Контракта» - сумма денежных средств, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Контракта за полное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Контракту;
в) «Оборудование» - медицинское оборудование, поставляемое в рамках Контракта и указанное в пункте 2.1. настоящего Контракта;
г) «Услуги» - работы и услуги по установке, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию Оборудования и инструктажу (обучению) специалистов;
д) «Получатель» - медицинское учреждение, которому должно быть поставлено Оборудование и предоставлены Услуги.
2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Предметом настоящего Контракта является поставка Оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Контракту), а также работы и услуги по его установке, вводу в эксплуатацию и инструктажу (обучению) специалистов Получателя по пользованию и эксплуатации поставленного Оборудования. Поставщик поставляет Оборудование и выполняет все Услуги, а Государственный заказчик оплачивает Оборудование в соответствии с настоящим Контрактом.
2.2. Номенклатура Оборудования и его количество определяются Спецификацией (Приложение к настоящему Контракту), технические показатели - Техническими требованиями (Приложение к настоящему Контракту).
2.3. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2000) Получателям с разгрузкой с транспортного средства.
3. Цена контракта
3.1. Цена Контракта, включая стоимость Оборудования и Услуг, составляет _____________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС на стоимость Услуг по ставке 18% - __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп. Медицинское оборудование НДС не облагается в соответствии с Перечнем важнейшей и жизненно-необходимой медицинской техники, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2002 г. №19.
3.2. Цены на Оборудование и Услуги, установленные в Контракте, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта. В Цену Контракта входят все налоги, пошлины и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством.
4. Страна происхождения
4.1. Все поставляемое по настоящему Контракту Оборудование должно иметь происхождение из Российской Федерации или любой другой страны, за исключением стран, в отношении которых Российской Федерацией либо международными соглашениями, в которых участвует Российская Федерация, применяются санкции, запрещающие или ограничивающие поставки товаров и предоставление услуг.
5. Нормы и стандарты
5.1. Оборудование, поставляемое по настоящему Контракту, должно соответствовать нормам и стандартам, указанным в Спецификации (Приложение к настоящему Контракту) и во всех случаях, когда в Контракте имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Контракт, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Контракта.
6. Интеллектуальные права
6.1. Поставщик настоящим гарантирует Государственному заказчику, что к Государственному заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения прав на интеллектуальную собственность, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, связанных с использованием Оборудования в рамках настоящего Контракта.
6.2. В случае предъявления к Государственному заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Государственного заказчика как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Государственным заказчиком, по его письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.
7. Упаковка и маркировка
7.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Получателям. Упаковка Оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции.
7.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и иметь следующую маркировку с 2-х сторон:
Государственный контракт №_______________
Государственный заказчик (название):___________
Поставщик (название компании):_________
Грузополучатель (Получатель):___________
Пункт назначения:_____________
Грузоотправитель:______________
Ящик №____, Всего ящиков_______
Размеры (высота, длина, ширина)_________
Вес Брутто _____ Кг
Вес Нетто _____ Кг
Специальные Инструкции: вскрывать в присутствии представителя Поставщика.
7.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Оборудования, чистого веса, общего веса, количества, с указанием номера и даты настоящего Контракта, с приложением копий регистрационных и эксплуатационных документов, должны сопровождать каждый ящик / контейнер и находиться в водонепроницаемых конвертах, один из которых должен находиться внутри ящика/контейнера, а другой должен крепиться с внешней стороны.
8. Поставка оборудования и документация
8.1. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком в место доставки по адресу Получателя в срок до 24 декабря 2009 года. Досрочная поставка допускается.
8.2. Поставщик за 5 дней до осуществления плановой отправки Оборудования в адрес Получателя уведомляет Получателя о дате и ориентировочном времени доставки Оборудования в пункт назначения.
8.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Оборудования (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Контракту).
8.4. При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Получателю следующую документацию:
а) копию регистрационного удостоверения Оборудования, выданного Росздравнадзором (Минздравом России);
б) копию сертификата соответствия Оборудования, выданного Росздравнадзором (Минздравом России);
в) копию санитарно-эпидемиологического заключения на Оборудование, выданного Роспотребнадзором, либо документ, обосновывающий его отсутствие;
г) копию Технических требований (Приложение к настоящему Контракту)
д) технический паспорт на Оборудование (при его наличии у производителя);
е) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации Оборудования) на русском языке;
ж) счет-фактуру, выставленную Государственному заказчику, с указанием Получателя;
з) товарную накладную в 3-х экз. (один экземпляр для Государственного заказчика, один экземпляр для Получателя и один экземпляр для Поставщика);
и) акт приема-передачи оборудования (Приложение к настоящему Контракту) в 3-х экз. (один экземпляр для Государственного заказчика, один экземпляр для Получателя и один экземпляр для Поставщика).
9. Порядок приемки оборудования
9.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования Получателю на месте доставки и включает в себя следующие этапы:
а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Техническим требованиям (Приложение к настоящему Контракту);
б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов, в соответствии с условиями настоящего Контракта;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;
г) проверка наличия необходимых регистрационных удостоверений и сертификатов;
д) проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.
9.2. Приемка Оборудования осуществляется Получателем по количеству мест. По факту приемки Получатель подписывает Акт приема-передачи Оборудования и заверяет его печатью учреждения, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф. И.О. ответственного лица и даты приемки.
9.3. Приемка Оборудования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).
9.4. Поставщик предоставляет Государственному заказчику для оплаты подписанный и заверенный печатью Получателя Акт приема-передачи Оборудования и товарную накладную с отметкой о получении.
9.5. С момента подписания Акта приема-передачи Оборудования Получателем все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Получателю.
10. Предоставление и приемка услуг
10.1. Ответственность за предоставление помещения для размещения Оборудования и его подготовку к установке и вводу в эксплуатацию, включая демонтаж старого оборудования, лежит на Получателе. Такелажные работы проводятся Поставщиком.
10.2. В случае неготовности помещения под установку и ввод в эксплуатацию по вине Получателя Поставщик не несет ответственности за изменение срока ввода оборудования в эксплуатацию.
10.3. После установки и ввода в эксплуатацию Оборудования и инструктажа (обучения) специалистов Получателя пользованию и эксплуатации оборудованием, Поставщик и Получатель подписывают «Акт ввода Оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов» (Приложение к настоящему Контракту).
10.4. После подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов, Поставщик должен передать Получателю оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских (серийных) номеров Оборудования и гарантийного периода.
11. Гарантия
11.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках настоящего Контракта, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по данному Контракту, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему Контракту) и Техническими требованиями (Приложение к настоящему Контракту).
11.2. Поставщик предоставляет Получателю гарантии изготовителей Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами (если предусмотрено производителем).
11.3. Поставщик гарантирует:
а) надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления оборудования и его сборки;
б) надлежащее качество Услуг;
в) полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего Контракта.
11.4. Гарантия на поставленное Оборудование составляет ______ (не менее 12 мес.). Гарантийный срок начинается со дня подписания соответствующего Акта ввода Оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов Получателя.
11.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование соответственно продлевается.
11.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:
а) в результате внесения Получателем или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;
б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.
Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с этим, относятся на счет Получателя и оплачиваются отдельно.
11.7. Поставщик обязан предоставить Получателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф. И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийный ремонт поставленного Оборудования.
12. Послегарантийное обслуживание
12.1. Поставщик настоящим подтверждает готовность на возмездной основе проводить ремонт Оборудования в течение срока послегарантийного обслуживания, если таковой указан в Спецификации и Технических требованиях.
12.2. Поставщик обязуется предоставить Получателю эксплуатационную документацию на русском языке для поддержания Оборудования в рабочем состоянии в послегарантийный период силами третьей стороны.
13. Порядок оплаты
13.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
13.2. Оплата осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.
13.3. Оплата за поставленное Оборудование и Услуги, указанные в разделе 2 настоящего Контракта, осуществляется платежным поручением с лицевого счета Государственного заказчика на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
13.4. По факту поставки Оборудования Поставщик предоставляет Государственному заказчику следующие документы:
а) счет с указанием платежа, счета-фактуры, выставленные Государственному заказчику, с указанием Получателей;
б) Товарные накладные с отметкой Получателей о приеме Оборудования;
в) Акт приема-передачи Оборудования, подписанный Поставщиком и Получателем (Приложение к настоящему Контракту).
13.5. По факту выполнения Услуг Поставщик предоставляет Государственному заказчику следующие документы:
а) Акт ввода Оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов (Приложение к настоящему Контракту), подписанный Поставщиком и Получателем;
б) Копии Гарантийных талонов производителя на Оборудование, оформленного соответствующим образом или иной документ, подтверждающий гарантийное обслуживание.
13.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту поставки Оборудования в течение 10 рабочих дней после предоставления Государственному заказчику документов, предусмотренных пунктом 13.4 настоящего Контракта.
14. Штрафы и неустойки
14.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего государственного контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования, установленных настоящим Контрактом, Поставщик выплачивает пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости недопоставленного в срок, указанный в п. 8.1 настоящего Контракта, Оборудования, за каждый день просрочки.
14.3. В случае поставки Получателю Оборудования ненадлежащего качества, наступают последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.4. В случае задержки платежей Государственным заказчиком против срока, указанного в Контракте, Поставщик вправе потребовать от Государственного заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.
15. Срок действия контракта
15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, но не позднее 31 декабря 2009 года. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращения обязательств Сторон по настоящему Контракту.
16. Расторжение государственного контракта
16.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
16.2. Настоящий Контракт расторгается по соглашению Сторон в следующих существенных случаях:
- нарушения сроков оплаты Товара;
- нарушения сроков поставки Товара;
- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок.
16.3. Контракт по соглашению Сторон расторгается после уведомления другой Стороны о ненадлежащем исполнении условий настоящего Контракта.
16.4. Настоящий Контракт расторгается по решения суда по основаниям, предусмотренном гражданским законодательством.
17. форс-мажор
17.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
17.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
17.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
17.4. В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.
17.5. Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
18. Уведомления
18.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.
18.2. Уведомление вступает в силу после доставки или в определенный для этого день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
19. Прочие положения
19.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
19.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, а также статьями, предусмотренными главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики.
19.3. Настоящий Контракт составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
19.4. Все приложения указанные в настоящем Контракте являются его неотъемлемой частью.
20. Реквизиты сторон
Государственный заказчик: Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | Поставщик: |
|
Адрес: г. Чебоксары, Президентский бул.,17 л/с в Министерстве финансов Чувашской Республики, р/счет в ГРКЦ НБ ЧР г. Чебоксары, | |
От Государственного заказчика: _______________________ М. П. | От Поставщика: _____________________ М. П. |
Приложение к Контракту
№__________ от «____»______________ 2009 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Общие требования по спецификации
1 Оборудование должно быть поставлено следующим Получателям:
-
-
-
-
Оборудование должно быть установлено, введено в эксплуатацию у Получателя, что должно быть подтверждено актом ввода Оборудования в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов (Приложение к настоящему Контракту).
2 Поставщик должен провести инструктаж (обучение) специалистов Получателя использованию и эксплуатации Оборудования по месту его установки.
3 Поставка Оборудования по настоящему Контракту должна быть закончена в срок до 24 декабря 2009 года.
4 Инструктаж (обучение) специалистов Получателя пользованию и эксплуатации Оборудования проводится в те же сроки, что и услуги по установке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию каждой единицы Оборудования.
5 Гарантия на Оборудование с момента ввода в эксплуатацию составляет не менее ____ месяцев.
№ п/п | Наименование Оборудования (марка, модель и т. п.) | Производитель / страна происхождения | Ед. измерения | Кол-во, ед. | Цена за ед. руб. (включая НДС) | Общая стоимость руб. (включая НДС) |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
ИТОГО |
От Государственного заказчика: _________________________ М. П. | От Поставщика: __________________________ М. П. |
Приложение к Контракту
№_____________ от «____»______________2009 года
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общие требования
1 Все оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным выпущенным (произведенным) не ранее 2009 года.
2 Оборудование должно быть разрешено к применению на территории Российской Федерации, должно иметь регистрационное удостоверение Минздрава России или Росздравнадзора, сертификат соответствия, инструкцию пользователя на русском языке.
Технические требования
[Подготавливается на основе предложения победителя конкурса и требований Конкурсной документации.]
От Государственного заказчика: _________________________ М. П. | От Поставщика: __________________________ М. П. |
Приложение к Контракту ОБРАЗЕЦ
№______________ от «___» _______________ 2009 года
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ
№_______ «___»_________2009 г.
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
№_______ ОТ «___»_______________2009 г.
«Поставщик»________________________________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Получатель» (полное наименование учреждения)_____________________________________________________________________________________________________________(ФИО), действующего на основании (основание для предоставления интересов Получателя: Устав или (и) Доверенность или(и) Положение)_______________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Получатель принял следующее Оборудование согласно Спецификации (Приложение к Государственному Контракту):
___________________________________________(описание оборудования)
Стоимость поставленного Оборудования составляет:
___________________________________________(сумма за поставленное оборудование)
К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Оборудования:
_____________________________________________(перечислить документы)
Получатель несет полную материальную ответственность за принятое Оборудование. С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения Оборудования переходят к Получателю.
От Поставщика: _________________________ М. П. «___»______________2009 г. | От Получателя: __________________________ М. П. «___»______________2009 г. |
От Государственного заказчика: _________________________ М. П. |
Приложение к Контракту ОБРАЗЕЦ
№___________ от «___» _____________ 2009 года
АКТ ВВОДА ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
И ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА (ОБУЧЕНИЯ) СПЕЦИАЛИСТОВ
№_____ от «___»_______________2009 г.
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ
№__________ от «___»_______________2009 г.
«Поставщик»_______________________________________________________________________ (ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны и «Получатель» (полное наименование учреждения) __________________________________________________________ _____________________________(ФИО), действующего на основании Устава и (или) Доверенности, Положения, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик провел работы и услуги по установке, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию, а Получатель принял следующее Оборудование к эксплуатации согласно Спецификации (Приложение к Государственному Контракту):
___________________________________________(описание оборудования)
Заводской (серийный) №№____________________________________________
Оборудование находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям контракта.
Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Оборудованию претензий не имеет.
В сроки, предусмотренные условиями государственного контракта Поставщиком проведен инструктаж (обучение) пользованию и эксплуатации оборудования: _____________________________________________ следующих специалистов Получателя:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
В результате проведенного инструктажа (обучения) специалисты Получателя могут самостоятельно и эффективно использовать полученное Оборудование, проводить его текущее обслуживание.
От Поставщика: _________________________ М. П. «___»______________2009 г. | От Получателя: __________________________ М. П. «___»______________2009 г. |
От Государственного заказчика: _________________________ М. П. |
