РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (стр. 5 )

Составил: ___________________ /______________/ Проверил: ___________________ /______________/

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ______

на выполнение работ по ремонту помещений

Санкт-Петербург «___» _________ 2012 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Заказчик, . Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые далее Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту помещений (далее - работы) на объекте Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 13-я линия, д. 28, лит. А (далее – объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 Договора, в соответствии с Локальной сметой Заказчика (Приложение ), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, с Предложением о качестве работ (Приложение ), которые является неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с проектной документацией Заказчика.

1.3. Основанием для заключения Договора является признание государственной комиссией государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 Василеостровского Санкт-Петербурга по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга Подрядчика лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и документации об аукционе должен быть заключен Договор (протокол № ___________ от «___» _____ 2012 года).

1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору представлено ______________ на сумму ___________.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ - с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х календарных дней с момента предъявления его Заказчиком.

2.2. Окончание работ – не позднее «15» июля 2012 г. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию ответственным представителями Сторон и представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга».

3. Цена работ по Договору и порядок их оплаты

3.1. Цена работ по настоящему Договору составляет: ____________руб., в том числе НДС__________________. Цена работ определена по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме. Цена подлежащих выполнению работ определяется согласно Локальной смете Заказчика (Приложение ), с учетом коэффициента снижения цены работ, рассчитанного путем деления цены работ, предложенной Подрядчиком в аукционном предложении, на цену работ, определенную Локальной сметой Заказчика (Приложение ). Коэффициент снижения цены работ составляет ____________.

3.2. Заказчик производит оплату выполненных работ в течение 15 банковских дней с момента представления Подрядчиком документов на оплату. Основанием для оплаты фактически выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ и акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные ответственными представителями Сторон в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Договора и составленные на основании Локальной сметы Заказчика (Приложение ) с учетом коэффициента снижения цены работ. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию ответственными представителями Сторон.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, условий настоящего Договора и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

3.5. Авансирование по Договору не предусмотрено.

4. Производство работ

4.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с календарным планом-графиком производства работ, который он составляет на момент подписания настоящего Договора и подает на утверждение Заказчику. Заказчик утверждает календарный план-график производства работ (Приложение ).

4.2. Ответственный представитель Заказчика (представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга») осуществляет технический надзор и контроль за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и сметной документации, совместно с ответственным представителем Подрядчика оформляет акты по форме КС-3 и КС-2.

4.2.1. Ответственный представитель Заказчика (представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга») имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.3. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

4.3.1. Если ответственный представитель Заказчика (представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга») не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.

4.3.2. В случае если ответственным представителем Заказчика (представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга») будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.4. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

4.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

4.6. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно информирует об этом ответственного представителя Заказчика (представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»).

4.6.1. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием ответственными представителями Сторон и представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга» актов освидетельствования скрытых работ.

4.6.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения ответственного представителя Заказчика (представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»), внесенного в журнал производства работ.

4.6.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ответственного представителя Заказчика (представителя Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»), или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Принять объект, передаваемый Заказчиком, для производства работ по акту передачи объекта для выполнения работ и выполнить работы за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами без привлечения субподрядных организаций, с привлечением только основного производственного персонала) в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Выполнить работы качественно, в полном объеме и в сроки, оговоренные в статье 2 настоящего Договора.

5.1.3. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию предоставить эти документы Заказчику.

5.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. Для обеспечения безопасности работ соблюдать во время производства работ требований СНиП «Безопасность труда в строительстве», закон РФ №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5.1.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.

5.1.6. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества в период выполнения работ.

5.1.7. Обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию в установленные Договором сроки.

5.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до сдачи работ.

5.1.9. Вывозить с объекта строительный мусор и металлолом до подписания акта о приемке объекта. В 10-дневный срок после подписания акта вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.

5.1.10. Выполнять фотофиксацию объекта (до начала работ, в процессе и после завершения работ) и передать ее Заказчику при приемке объекта в эксплуатацию.

5.1.11. По окончании работ сдать объект Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

5.1.12. Предоставить Заказчику копии договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов до начала выполнения работ, согласно графику производства работ (Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 01.01.2001 г. «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»).

5.1.13. Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.1.14. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.1.15. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Договора.

5.2.2. По окончании работ осуществить приемку объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.2.4. Передать объект Подрядчику для производства работ по акту передачи объекта для выполнения работ согласно п. 2.1. настоящего Договора.

5.2.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор за выполнением работ, осуществляемый представителем Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга».

5.3. Стороны обязуются назначить своих ответственных представителей.

6. Приемка и сдача работ

6.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему Договору и готовности объекта к сдаче. Ответственный представитель Заказчика не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика в установленном порядке, организует и осуществляет приемку результата работ.

6.2. Приемка и сдача фактически выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(р), СНиП ответственными представителями Подрядчика и Заказчика и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ.

6.3. Срок проведения проверки выполненных работ, подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), устанавливается в течение 72 часов (трех рабочих дней) с момента предъявления выполненных работ Подрядчиком Заказчику.

6.4. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

6.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно пункту 6.4 Договора. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией, включающей в себя представителей Заказчика, Подрядчика и Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга».

7. Гарантия качества работ

7.1 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – 24 месяцев с даты подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию в соответствии с п. 6.5 настоящего Договора, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему Договору работ или материалов не соответствует требованиям СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

8. Ответственность сторон

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

- за нарушение сроков начала и окончания работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% (пяти десятых процента) от общей цены работ по Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательств, вплоть до их фактического исполнения;

- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;

- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

- при задержке предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

8.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договора, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке.

8.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

8.4. Уплата пени (неустойки/штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

8.5. Указанная в настоящем пункте пени (неустойка/штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

9. Порядок разрешения споров

9.1. При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при исполнении Договора, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Форс-мажор

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

11. Особые условия.

11.1. Подрядчик должен принимать участие в работе по проведению контрольного обмера Заказчиком или уполномоченными на это организациями и службами на объекте, который являются предметом настоящего Договора.

11.2. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в актах по форме КС-3 и КС-2 фактически выполненным работам и их стоимости, определенной настоящим Договором, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

11.3. При выявлении завышения стоимости работ на объекте по оплаченным или принятым к оплате актам по форме КС-3 и КС-2, Заказчик уменьшает на сумму завышения принятые от него затраты с соответствующим возмещением за счет полученных Подрядчиком сумм или уменьшения задолженности по принятому к оплате акту от Подрядчика.

11.4. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ, а также в период гарантийного срока.

11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Срок действия Договора и прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит обязательному внесению в Реестр государственных контрактов Санкт - Петербурга и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 01 ноября 2012 года.

12.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5. Стороны обязаны в течение трех дней известить друг друга в случае изменений адреса, банковских реквизитов.

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они заключены в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены в письменной форме и подписаны всеми сторонами. Приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13. Приложения

13.1. Приложение . Локальная смета Заказчика на ____ л.

13.2. Приложение . Предложение о качестве работ на 1 л.

13.3. Приложение . Календарный план-график производства работ на 1 л.

14. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга СПб, 13-я линия, д. 28, лит. А ИНН / / л/с 0491022
_______________________ //		_______________________ / _________________ /
М. П.		М. П.

Приложение 1

к гражданско-правовому договору № ____ от __.__.2012 г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга _____________________ М. П.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ЗАКАЗЧИКА[1]

Приложение 2

к гражданско-правовому договору № ____ от __.__.2012 г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга _____________________ М. П.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ[2]

	В соответствии с предложением участника
№ п/п	Ссылка на номер разделов и пункты сметы (Приложение к Разделу II), по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)	Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим (технологическим) решениям, а также характеристик материалов (комплектующих и оборудованию), используемым участником при выполнении работ (оказании услуг)	Фирменное наименование (марка, вид и т. д.), наименование предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования)
1	2	3	4
1.
2.
3.

Приложение 3

к гражданско-правовому договору № ____ от __.__.2012 г.

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга _____________________ М. П.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

РАЗДЕЛ 4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

Предложение о качестве работ

	В соответствии с предложением участника
№ п/п	Ссылка на номер разделов и пункты сметы (Приложение к Разделу II), по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)	Подробное описание характеристик по предлагаемым участникам техническим (технологическим) решениям, а также характеристик материалов (комплектующих и оборудованию), используемым участником при выполнении работ	Фирменное наименование (марка, вид и т. д.), предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования)
1	2	3	4
1.
2.
3.

Примечание:

1. В случае если предлагаемые участником технические (технологические) решения, а также материалы (комплектующие и оборудование) соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы указывает следующее «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании». Графы 1,2 и 4 в этом случае участником не заполняются.

2. В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование) в графе 3 формы участником должны быть указаны все технические, качественные и др. характеристики, позволяющие определить их эквивалентность (по показателям указанным в техническом задании). В графе 4 формы указывается фирменное наименование (марка, вид и т. д.), наименование производителя, предлагаемых материалов (комплектующих и оборудования). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания.

3. В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т. д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественных потребностям заказчика (по показателям указанным в техническом задании). В графе 2 формы указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания. Графа 4 формы участником в этом случае не заполняется.

[1] Сметная документация Заказчика включается из Технического задания документации об аукционе при изготовлении проекта договора после определения победителя аукциона.

[2] Форма включается из аукционной заявки участника, с которым заключается Договор.