Обращение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА “УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН ” КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 91, E-mail: *****@***ru от 15.09.2008г.__№_______62_______ _________________________________________

Уважаемые господа!

Администрация муниципального района «Ульяновский район» Калужской области, расположенный с. Ульяново Калужской области ул. (e-mail:[e-mail]), , (лицо, уполномоченное поддерживать контакт запроса котировок –и. о.начальника отдела по экономике и управлению имуществом , тел.(484продлевает запрос котировок на компьютерное оборудование для Заречного дома культуры

Муниципальный заказчик: Отдел культуры администрации МР «Ульяновский район»

Источник финансирования: местный бюджет.

Объем работ: закупка компьютерного оборудование для Заречного дома культуры

Дефектная ведомость

На приобретение компьютерного оборудования.

Для Заречного дома культуры

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	кол-во
1	Системный блок ASCOT 6AR6/420 В составе: Корпус Miditower ASCOT 6AR6/420 Материнская плата GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1 (RTL) Процессор intel Core 2Duo E6 Модуль памяти DIMM DDR-II 1024 Mb Жесткий диск 500 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.11 Привод DVD R/RW CDRW NEC Soni Optiarc Дисковод FDD 3.5 HD NEC Silver Видеокарта 512Mb <PCI-E> DDR3 Leadtec PX 8800GT Шлейф SerialATA 45см	шт. шт шт шт шт шт шт шт шт шт	3 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2	Системный блок Inwin S605/MSI 945GCM7 В составе: Корпус Miditower INWIN S605 Black-Silver ATX 350W Материнская плата Micro-Star 945GCM7-L Процессор Intel Pentium Dual Core E2ГГц/ 1Мб/800МГц Модуль памяти DIMM DDR-II 1024 Mb <PC-6400> HYNIX-1 Жесткий диск 250.0 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.8 Привод DVD R/RW CDRW NEC Soni Optiarc Дисковод FDD 3.5 HD NEC Silver Вентилятор Glacial Tech <lgloo 5057PWM PP/A (5057WAPODCR)	шт шт шт шт шт шт шт шт шт	1 1 1 1 1 1 1 1 1
3	Монитор Samsung 943 N, 1280*1024, 100:1, 300 5ms (LS 19MYAKSB)	шт	4
4	Клавиатура Logitech (967718) internet 350 White PS/2	шт	4
5	Манипулятор Logitech Mouse Optikal	шт	4
6	OC Windows XP Professional SP2b Russian 1pk DSP OEI CD	шт	3
7	OC Windows XP Home Edition SP2b Russian 1pk DSP OEI	шт	1
8	Office Basic 2007 Win32 Russian 1pk DSP OEI V2	шт	4
9	Антивирусная программа Kaspersky internet Security 7.0 (BOX)	шт	3
10	Антивирусная программа Касперского 7.0 Рус.	шт	1
11	Коммутатор D-Link DES-1005D Fast E-net Switch 5-port	шт	3
12	Патч-корд UTP кат.5е 10м	шт	6
13	Блок бесперебойного питания UPS 500VA lppon Back Power Pro 500+ComPort+RJ11	шт	4
14	Сетевой фильтр Vektor Z (5 розеток)	шт	1
15	Принтер Canon PIXMA ip4500 F4 9600*2400dpi 31 стр/мин USB	шт	1
16	Принтер Canon LBP-2900 лазерный (А4, 12 стр/мин, 600dpi. USB2.0)	шт	2
17	Колонки Creative lnspire 245 (RTL) (2-2W)	шт	1
18	Кабель USB 2.0 A-B (1.8м) Defender 2 фильтра <USB04-06PRO>	шт	3

поставляемое компьютерное оборудование должно соответствовать современному мировому уровню и производиться серийно, должно быть изготовлено и аттестовано в соответствии с международными и Российскими стандартами, с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Обязательное предъявление сертификатов качества и санитарно – эпидемиологического заключений на системные блоки при сдаче их Заказчику.

Место выполнения работ: Калужская область, Ульяновский район:

Заречный дом культуры с. Заречье

Сроки выполнения работ: с момента подписания договора по 30.09.2008г.

Сведения о включенных в цену работ расходах: в цену товара должны быть включены расходы на закупку, доставку, разгрузку, сборку и установку по месту эксплуатации, подключение, настройку и гарантийное обслуживание.

Максимальная цена контракта: 173688 (Сто семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят восемь рублей)

Место подачи заявки: с. Ульяново Калужской области или по e – mail , указанному выше; (с пометкой «Котировочная заявка») или «Заказчику» Отдел культуры администрации МР «Ульяновский район» с. Ульяново ул. Ленина.55

Срок подачи заявки: спо 19.09.2008 до часов.

График работы: с 9-00 до 17-00 часов, выходные дни: суббота, воскресенье.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок состоится 22.09.2008 года.

Срок и условия оплаты: с момента подписания договора и до 30.09.2008г

Срок подписания муниципального контракта: не ранее, чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем двадцать дней со дня подписания указанного протокола. (Проект контракта Приложение ).

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, просим представить котировочную заявку по адресу: с. Ульяново Калужской области ул. (комитет по экономике и управлению имуществом) по прилагаемой форме (приложение №1) или Заказчику» Отдел культуры администрации МР «Ульяновский район»

Глава администрации

МР «Ульяновский район»

Приложение

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата:_____________

Кому: Администрация МР «Ульяновский район», комитет по экономике и управлению имуществом

От____________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица) ФИО, место жительства (для физического лица) банковские реквизиты участника размещения заказа)

_____________________________________________________________________________

Наименование, характеристики, количество и цена поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг _________________________________________________________

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг ____________________________________________________________________

Цена товаров, выполнения работ, оказания услуг с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей_______________________________________ ______________________

Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Мы признаем, что направление заказчиком запроса ценовой котировки и предоставление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________ _______________

(подпись, печать) (Ф. И.О., должность)

Приложение

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №____

С. Ульяново

«___» _________ 200__г.

Отдел культуры администрации МР «Ульяновский район», именуемое в дальнейшем Муниципальный заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________________

(сведения об участнике-победителе),

именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, на основании протокола котировочной комиссии от 200 __г. № ____, заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт).

1.  Предмет контракта.

1.1 Поставщик обязуется в установленный настоящим контрактом срок поставить компьютерное оборудование для Заречного дома культуры, (далее - товар) согласно спецификации товара, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить товар.

1.2 Поставка товара осуществляется (адрес) Заречный дом культуры, с. Заречье Ульяновского района Калужской области.

2. Обязательства сторон

2.1. «Поставщик» обязуется:

2.1.1.Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему
контракту;

2.1.2. Поставить товар надлежащего качества, количества, поставляемое компьютерное оборудование должно соответствовать современному мировому уровню и производиться серийно, должно быть изготовлено и аттестовано в соответствии с международными и Российскими стандартами, с использованием только высококачественных материалов и комплектующих. Обязательное предъявление сертификатов качества и санитарно – эпидемиологического заключений на системные блоки при сдаче их Заказчику.

2.1.3. Одновременно с поставкой товара передавать Муниципальному заказчику
надлежащим образом оформленные сопроводительные документы (в том числе:
надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества, дата изготовления.

2.1.4. Проводить сверку расчетов с Муниципальным заказчиком;

2.2 Муниципальный заказчик обязуется:

2.2.1. Оплатить поставленный товар на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара (товарно-транспортных накладных с подписью Муниципального заказчика о получении).

3. Порядок и сроки поставки товара.

3.1. Поставка товара осуществляется в течение всего срока действия настоящего контракта до 26.09.2008г.

3.2.Право собственности на товар переходит от Поставщика к Муниципальному заказчику с момента передачи товара представителем Поставщика представителю Муниципального заказчика и подписания накладной представителем Муниципального заказчика.

4. Упаковка, маркировка

4.1. Тара, упаковка и маркировка товара должны соответствовать условиям
требований торгового оборота.

4.2.  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

4.3.  Каждое грузовое место должно иметь маркировку с указанием содержимого.

4.4. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

5. Приемка товара, гарантии, качество

5.1. Муниципальный заказчик должен принять товар по количеству, качеству и ассортименту.

5.2. Приемка производится в присутствии представителя Поставщика по
накладной, представляемой Муниципальному заказчику. По завершении приемки
оформляется акт сдачи-приемки товара по договору.

5.3. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества,
ассортимента и/или качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар
надлежащего количества, ассортимента или качества в сроки, согласованные с
Муниципальным заказчиком. Все расходы в этом случае осуществляются за счет
Поставщика.

6. Цена контракта

6.1. Цена товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта составляет ______________ рублей, в т. ч. НДС и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, и других обязательных платежей.

6.2. Цена товара является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета Ульяновского района на 2008 год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

7.2. Оплата за поставляемую продукцию производится за фактически полученную продукцию.

8. Изменение контракта.

8.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 26.09.2008г.

10. Гарантии

10.1. Срок предоставления гарантии качества товара – в течение срока годности, при соблюдении условий хранения.

10.2 Поставщик гарантирует надлежащее качество товара, его, соответствие государственным стандартам и техническим условиям.

10.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны третьих лиц.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчик».

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

11.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

11.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры разрешаются арбитражным судом Калужской области.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

(а) война, военные действия, интервенция иностранных государств;

(б) восстание, революция, мятеж, военная диктатура или переворот;

(в) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

(г) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых
скоростях;

(д) бунт, волнения, беспорядки;

(е) экологические катастрофы и их последствия.

12.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

13. Расторжение Контракта

13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

14. Особые условия

14.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями всеми сторонами.

14.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

15. Приложения

15.1. Спецификация товара.

16. Реквизиты и подписи сторон

Муниципальный заказчик:		Подрядчик :
		ИНН БИК р/с к/с
		____________