Критерии отбора подрядных организаций для проведения

предквалификации на выполнение ремонтных работ

1.  Наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов ремонта (с отметкой о допуске к работам, по предмету тендера, в том числе на пуско-наладочные работы);

2.  Наличие свидетельства СРО у субподрядчиков в случае их привлечения для выполнения отдельных видов работ для реализации данного проекта;

3.  Наличие опыта выполнения работ по ремонту технологического оборудования на аналогичных объектах в условиях действующего опасного производственного объекта – не менее 3-х лет (с приложением подтверждающих документов);

4.  Информация о годовом объеме выполненных работ, аналогичных предмету тендера за последние 3 года; среднегодовой оборот строительно-монтажных работ - не менее 20 млн. руб. (за последние 3 года);

5.  Наличие у Участника (или его субподрядных организаций) производственной базы, складских помещений в регионе строительства объекта, достаточных для выполнения работ в полном объеме по данному лоту (с подтверждением документально права собственности, либо договор аренды);

6.  Общая численность сотрудников предприятия. Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала (со знанием ведения исполнительной документации), а так же квалифицированных рабочих ведущих специальностей в полном объеме по данному лоту: не менее 32 квалифицированных рабочих, предполагаемых для выполнения работ по лоту (подтвержденной сертификатами, дипломами);

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

7.  Наличие достаточного количества спецтехники и ее состояние: кран на пневмоколесном ходу, автомобиль бортовой, автовышка, сварочный трансформатор (не менее 5 шт.), аппарат для резки металла (не менее 5 шт.), ручной электроинструмент, в необходимом количестве, предполагаемый использовать для выполнения работ по лоту (с подтверждением документально права собственности, либо договор аренды и разрешением на применение сварочного оборудования в НАКСе);

8.  Наличие аттестованных специалистов и документальное подтверждение о регистрации в территориальных органах Ростехнадзора (в межрегиональном управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора) по данному виду деятельности (с приложением подтверждающих документов);

9.  Принятие Участником условий типового договора на ремонтные работы по образцу и в соответствии с требованиями «Роснефть», ;

10.  Сведения о судебных, арбитражных процессах, в которых претендент выступал как ответчик (качество работ, срыв сроков строительства);

11.  Наличие положительных отзывов от сторонних заказчиков по качеству и срокам ремонта аналогичных объектов;

12.  Отсутствие предписаний государственных контролирующих органов по ненадлежащему качеству выполнения работ;

13.  Объем работ, выполняемых собственными силами – не менее 50 % (в случае привлечения субподрядных организаций - указать какие работы будут выполнять субподрядные организации с приложением полного пакета документов, подтверждающего право и возможность выполнения указанных работ, согласие субподрядчиков на их выполнение);

14.  Регистрация в инспекции ФНС РФ по Иркутской области;

15.  Наличие системы качества, которая соответствует требованиям нормативно-технической документации «Ростехнадзора» и не вступает в противоречие с законодательством РФ. В том случае, если система качества основана на сопоставимом стандарте, необходима демонстрация того, что предложенная система соответствует указанным требованиям (с приложением подтверждающих документов);

16.  Сроки выполнения работ – в период 01.02.2013г.-31.12.2013г.

17.  Данные о загруженности предприятия - предлагаемые объемы работ и услуг не должны привести к срыву исполнения обязательства по объекту (с приложением подтверждающих документов);

18.  Наличие положительной аккредитации по линии экономической безопасности.

19.  Наличие счета в / при условии определения Участника победителем тендера.

При невыполнении данных требований предприятие к тендеру допускаться не будет.