О размещении информации на сайте (стр. 4 )

________________ ____________________/___________________

м. п.

печать/подпись

ФОРМА 8.

(примерная)

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

_______________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Физическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование лица)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, по размещению заказов.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением, а также совершать все действия и формальности, связанные с участием в конкурсе по размещению заказа на*__________________________________________________

Подпись _________________________________ _______________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность выдана по ____________________________

Доверитель_________________________________

(подпись)

М. П.

* Примечание: в случае выдачи доверенности на участие во всех конкурсах или на длительный период, конкретный конкурс может быть не указан

Раздел IV.

ПРОЕКТ муниципального контракта

(в окончательный вариант контракта могут быть внесены изменения и поправки)

с. Частые « » 2007г

Муниципальное образовательное учреждение __________________________________________ ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ___________________, с другой стороны, на основании результатов открытого конкурса от «___»_______________2007г. (протокол №_____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «Подрядчик» обязуется за свой риск по заданию «Заказчика» выполнить ремонтно-строительные работы, согласно приложению № 1 (смета), а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и произвести полный расчет за выполненные работы.

Адрес объекта: _______________________________________________________________

1.2. «Подрядчик» вправе привлекать для выполнения работ организации субподрядчиков. При этом ответственность перед «Заказчиком» за выполнение работ субподрядными организациями в установленный срок, а также надлежащее их качество несет «Подрядчик».

1.3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ (форма КС – 2) Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.4. Приёмка и оценка качества работ осуществляется Заказчиком с привлечением организации, осуществляющей технический надзор.

II. СОСТАВ ДЕФЕКТНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ И ЛОКАЛЬНОГО РАСЧЕТА.

2.1  Дефектные ведомости и локальные сметные расчеты (приложение №1)

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ.

1.1.  3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему контракту является твердой и составляет в твердых ценах 2007 года с учетом НДС _____________________________________________________________рублей 00 копеек.

Стоимость остатков работ, не выполненных в связи со срывом Подрядчиком своих обязательств по данному контракту, индексации (увеличению) не подлежит.

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании конкурсной заявки победителя подрядных торгов (Подрядчика) и не подлежит изменению в рамках оговоренного объема качества и сроков выполнения работ.

3.3. Объем работ, подлежащих выполнению подрядчиком, определяется в пределах лимита выделяемых средств местного бюджета на текущий год.

3.4. При изменении лимита финансирования объемы работ и срок их выполнения уточняются с оформлением дополнительного соглашения к контракту.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

4.1. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с дефектной ведомостью и локальному сметному расчету, условиями настоящего контракта, Законами Российской Федерации, Пермской области (края), нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать приемочной комиссии объект ___________________________________________________________________________, в срок до ________________ 2007 года. Сдача-приемка объекта оформляется актом, подписанным председателем и членами приемочной комиссии.

4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежемесячно в пределах Графика производства работ (Приложение ).

4.3. Подрядчик, до начала работ, осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций, организовывает операционный контроль за ходом выполнения работ. Осуществляет входной контроль за поступающими материалами и изделиями с оформлением необходимых документов.

4.4. Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП 3.06.03-85 и другим нормативным документам, и не принятые Заказчиком, а так же любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц, (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную имущественную ответственность перед государственными органами.

4.5. Для выполнения работ по данному контракту Подрядчик по письменному согласованию с Заказчиком имеет право на привлечение по договору субподряда других организаций, что в свою очередь не снимает с Подрядчика ответственности за выполнение обязательств перед Заказчиком.

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность объекта до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.7. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет допущенных при ремонте по его вине дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока - 48 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией на основании двухстороннего акта (Приложение ).

Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик в праве потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

V. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. После заключения контракта Заказчик обеспечивает финансирование ремонта в пределах графика производства работ (Приложение ), с учетом фактического поступления средств финансирования.

5.2.  Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в порядке, предусмотренном разделами III и VI настоящего договора.

5.3. Заказчик обязан передать Подрядчику утвержденную проектно-сметную документацию и документацию на дополнительные объемы работ, обусловленные изменениями и дополнениями требований СНиП, ТУ, СН.

5.4. Заказчик назначает приемочную комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию в соответствии с действующими Правилами приемки объектов в эксплуатацию.

При непринятии объекта приемочной комиссией, повторная приемка назначается при устранении замечаний, изложенных в заключение комиссии, в сроки, установленные Заказчиком.

5.5. Заказчик в течение гарантийного срока в соответствии п.4.7. договора производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в течение 1 месяца.

В случае не устранения замечаний Заказчика в течение установленного срока, заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика, если указанный дефект не является следствием ненадлежащей эксплуатации объекта.

5.6.  Заказчик имеет право затребовать любую информацию о выполнении контракта, в т. ч. о целевом использовании бюджетных средств.

VI. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ.

6.1 Оплата производится без предоплаты.

6.2. Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика ежемесячно до 10 числа следующего месяца за выполненный объем работ.

6.2.  Заказчик, в срок до 25 числа текущего месяца, с учетом п.7.6 настоящего контракта, принимает от уполномоченного подрядчиком лица (приказ № __ от «__»_________ 200__г.), (Приложение ) выполненные объемы работ к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, паспортов, сертификатов.

6.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента Приемки.

6.4. При обнаружении дефекта при приемке работ представитель Заказчика имеет право принять следующее решение:

·  отказать Подрядчику в приемке работы и отдать распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки;

·  принять работу на условиях ее оплаты по соизмеримо сниженной стоимости, в текущих ценах, в соответствии с Приложением № 2, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим;

·  заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию, с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

6.5. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, оплачиваются подрядчиком в полном объеме.

6.6. При несвоевременной оплате Заказчиком принятых работ, Подрядчик может внести предложения по корректировке Графика производства работ.

6.7 Подрядчик не вправе производить дополнительные работы без письменного согласования с Заказчиком. При выполнении дополнительных объемов работ (в пределах 10%), неучтенных контрактом, согласованных обеими сторонами и обоснованных расчетом, срок ввода объекта может быть скорректирован на количество дней необходимых для выполнения дополнительных работ.

6.8. Заказчик, по мере поступления средств финансирования, оплачивает Подрядчику стоимость принятых работ в соответствии с графиком финансирования.

При отставании от графика производства работ по вине Подрядчика более, чем на 50% установленного срока, срыве срока ввода объекта в эксплуатацию, Заказчик осуществляет технический надзор за производством работ, подписывает акт на скрытые работы, но «Справку стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) и «Акт о приемке выполненных работ» (форма КС-2) подписывается после устранения допущенного отставания или ввода объекта у эксплуатацию.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

7.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии датой начала работ, указанной в графике производства работ (Приложение )

7.2. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя: инженера муниципального учреждения «Служба заказчика ЖКХ» Лузина Михаила Ивановича ( Село Частые Пермского края, телефон 8-34, который от имени Заказчика имеет право:

осуществлять контроль за ходом производства работ и их качеством для чего в любое время в течение рабочего дня посещать объект;

проводить измерения, испытания, отборы образцов для испытаний, другие мероприятия для контроля качества работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;

освидетельствовать скрытые работы с подписанием актов;

принимать объемы работ и давать письменные указания о приостановке и переделке работ;

подписывать Акт о приемке выполненных работ форма № КС-2;

7.3. При возникновении ситуации, не входящей в компетенцию представителя Заказчика, и требующей внесения дополнительных условий в муниципальный контракт, он обязан немедленно уведомить об этом должностное лицо, подписавшее муниципальный контракт.

7.4. Подрядчик за 3 суток официально информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ.

Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.5. Подрядчик совместно с Заказчиком в соответствии с ТСН до сдачи объекта в эксплуатацию в соответствии с п.4.1 договора проверяют готовность объекта к сдаче для предъявления приемочной комиссии.

Если на момент проверки готовности к приемке объекта в соответствии с п.4.1 договора, не будет обеспечена его готовность, то повторная проверка и приемка объекта в эксплуатацию будет производиться в сроки, установленные Заказчиком после повторного вызова Подрядчика с сообщением о готовности объекта к приемке.

7.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжений представителя Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить об этом представителя Заказчика и должностное лицо, подписавшее контракт. Подрядчик должен также заблаговременно уведомить этих лиц о возможном наступлении события, препятствующего нормальному выполнению работ.

VIII. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

8.1. Заказчик вправе потребовать расторжения контракта с Подрядчиком в следующих случаях:

*задержка Подрядчиком начала и хода работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

*нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества работ, срыву срока ввода;

*аннулирование лицензий, лишающее Подрядчика права на производство работ или их несвоевременное продление;

*изменение законодательства в период выполнения обязательств по контракту, изменяющего условия контракта;

*невозможность дальнейшего финансирования ремонта из-за недостатка средств в утвержденном бюджете;

*выдача актов государственными органами в соответствии с действующим законодательством, лишающих Подрядчика права на производство работ.

8.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения контракта в следующих случаях:

*остановка Заказчиком хода работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;

*при невозможности дальнейшего финансирования.

8.3.  При расторжении контракта виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% стоимости фактически невыполненного объема работ по контракту, по ценам действующим на момент расторжения контракта.

8.4.  Сторона, решившая расторгнуть контракт согласно положений настоящего раздела, не позднее, чем за 7 дней до расторжения контракта направляет письменное уведомление другой стороне.

8.5.  В случае несогласия одной из сторон расторгнуть контракт, спор о расторжении контракта переносится на рассмотрение Арбитражного суда Пермской области.

8.6.  При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

IX. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств (неустойка может быть удержана из средств, подлежащих выплате Подрядчику).

9.2. За нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ по муниципальному контракту (Приложение ), он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ за текущий период в текущих ценах без учета НДС, за каждый день просрочки до фактического начала выполнения работ.

9.3. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по контракту, предусмотренных п.4.1 контракта, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ в текущих ценах с НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

9.4. За невыполнение Подрядчиком перенесенных работ в сроки, оговоренные актом рабочей комиссии, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% части невыполненного объема работ перенесенных работ в текущих ценах с НДС, за каждый день просрочки до фактического окончания работ.

9.5. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

9.6. Уплата предусмотренных контрактом санкций не освобождает виновную сторону от выполнения принятых по Договору обязательств.

9.7. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке. В случае не урегулирования спора, он разрешается в Арбитражном суде Пермской области.

X. ФОРС-МАЖОР.

10.1.  Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1, каждая сторона должна не позднее 3-х дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

·  Все изменения, дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

·  Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:

1.  Приложение «Дефектная ведомость и локальная смета»

2.  Приложение «График производства работ»;

3.  Приложение «Гарантийные обязательства»;

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

1.  Срок действия контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.

XIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Заказчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ ___________________________________

(должность) (подпись, расшифровка подписи)

М. П.

“___”_____________2007 г.

Подрядчик:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________ ___________________________________

(должность) (подпись, расшифровка подписи)

М. П.

“___”_____________2007 г.