Документация (стр. 4 )

(наименование участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя)

банкротом или об открытии конкурсного производства;

2)  деятельность _________________________________________________ не приостановлена в

(наименование участника размещения заказа)

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе цен;

3) отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сбором и иным обязательным платежам в любые бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник закупки	____________________________________________________ (уполномоченный представитель, наименование должности)
(М. П.)	____________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество полностью)
	____________________________________________________ (Подпись)
Главный бухгалтер	____________________________________________________ (Фамилия, имя, отчество полностью)
	____________________________________________________ (Подпись)

Форма № 7

(Заполняется на бланке организации с указанием исх. №, даты) Для Организатора закупок: ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» /3, каб. 005.

ЗАПРОС

НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ЦЕН

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе цен:

	(наименование предмета запроса цен)

№ п/п	Раздел документации о запросе цен (инструкции участникам закупки, информационной карты и т. д.)	Ссылка на пункт документации о запросе цен, положение которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе цен

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

	(почтовый адрес, контрактный телефон участника закупки, направившего запрос)

_____________________________________________________________

(Должность, ФИО, подпись представителя участника закупки)

М. П.

Дата: __________

ОБРАЗЕЦ

Куда: Российская Федерация, Башкортостан Респ, г. Уфа, улица Высотная, 14/1, каб. 4

Кому: ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан»

НА ЗАПРОС ЦЕН

№ ____________________

_________________________________________________________

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ часов «___» ___________ 2012 года

Адрес отправителя:_______________________________________

_____________________________________________________________________

Приложение

Бланк организации

Доверенность № ___ *

участника закупки на право подписания заявки

на участие в запросе цен и иных документов, входящих в состав

заявки, уполномоченным представителем

г. __________________ « ___ » ___________ 201_г.

Настоящей доверенностью _______________ (наименование организации – участника закупки) (далее – Доверитель) _________________ (должность руководителя) _________________________ (фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании ____________, уполномочивает __________(должность) __________ (фамилия, имя, отчество) _________________ (паспортные данные: _________________) (далее – Представитель) подписывать заявку на участие в запросе цен ____________ (наименование и № закупки) и все документы, входящие в состав данной заявки и/или связанные с данным поручением от имени _______________ (наименование организации – участника закупки).

Подпись _____________________

(Подпись представителя)

Руководитель ______________(фамилия, имя, отчество)

м. п. (подпись)

* Данная доверенность предоставляется в случае подписания заявки на участие в запросе цен и иных документов, входящих в состав заявки, уполномоченным представителем участника закупки.

Приложение

Бланк организации

Доверенность № ___*

участника закупки

на участие в запросе цен

г. ___________________ « ___ » ___________ 201_г.

Настоящей доверенностью _______________ (наименование организации – участника закупки) (далее – Доверитель) _________________ (должность руководителя) _________________________ (фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании ____________, уполномочивает __________(должность) __________ (фамилия, имя, отчество) _________________ (паспортные данные: _________________) (далее – Представитель) представлять интересы Доверителя на запросе цен на право заключения договора (наименование и № закупки _________________________).

В рамках настоящего поручения Представитель _______________ (фамилия, имя, отчество) имеет право на участие в запросе цен, в том числе подавать предложения о цене договора.

Настоящая доверенность действительна __________ без права передоверия.

Подпись _____________________

(Подпись представителя)

Руководитель ______________(фамилия, имя, отчество)

м. п. (подпись)

*Данная доверенность предоставляется в случае предоставления интересов на участие в запрос цен уполномоченным представителем участника закупки.

Приложение

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______/______=18

г. Уфа «__» _________201_г.

Жилстройкомплектснаб», именуемое в дальнейшем "Заказчик", «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» , действующего на основании Устава и агентского договора № 000/12=17 от 01.01.2001г., с одной стороны, и

____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, _______________________, действующего на основании Устава, и свидетельства о допуске № _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола №_______ от _______________г. рассмотрения и оценки тендерных заявок, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс строительно-монтажных работ (далее по тексту – Работы) по объекту: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее - Объект).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, по настоящему договору на свой риск, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

2. ЦЕНА РАБОТ.

2.1 Цена работ по настоящему договору определяется Протоколом (Ведомостью) договорной цены (Приложение ) и составляет ___________ (____________________________________________) рубля, в том числе НДС 18%.

2.2. Цена работ по настоящему договору закрытая.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ - с даты подписания настоящего договора.

Срок завершения работ - _________________ 2013 года.

3.2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства и может быть изменена сторонами.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.

4.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.1.3. Обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и рациональному использованию территории.

4.1.4. Осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключе­ния в соответствии с ПОС, оформляет от своего имени договора с поставщиками тепло, энергоресурсов.

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и действующего законодательства.

4.1.7. Подрядчик для выполнения своих обязанностей по Договору вправе привлечь субподрядную организацию. При этом Подрядчик письменно информирует Заказчика о заключении договоров с Субподрядчиками и несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Передать Подрядчику утвержденную Заказчиком к производству работ проектно-сметную документацию.

4.2.2. Согласовать с эксплуатирующими организациями точки и условия временных подсоединений коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

Предоставить Подрядчику в 30-дневный срок до завершения подрядных работ перечень исполнительной документации, необходимой для приемки работ.

4.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5,11.

4.2.4. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.2.5. Осуществлять технический надзор за строительством.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Для проверки и подтверждения выполненных работ, формы КС-6А предоставляются Заказчику до 22 числа текущего месяца. Заказчик до 24 числа текущего месяца возвращает подписанную форму КС-6А или замечания по ней.

5.2. Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Подрядчиком до 25 числа текущего месяца в комплекте с исполнительной документацией по предъявляемым работам и ранее подписанной Заказчиком формой КС-6А.

5.3. Заказчик в течение 5 дней с момента получения формы КС-2 принимает выполненные работы либо представляет письменный мотивированный отказ. В случае если Заказчик не возвращает подписанные формы КС-2 и не предоставляет мотивированный отказ, работы считаются принятыми в одностороннем порядке.

5.4. В случае замечаний по объему выполненных работ и качеству Подрядчик обязан устранить замечания в течение 15 дней, после чего повторно предъявить работы к приемке в соответствии с п. 5.1.

5.5. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки по форме КС-11.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы строительными материалами, изделиями и конструкциями в соответствии с технической документацией.

7.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность материалов, изделий и конструкций.

7.3. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты (паспорта), удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов (паспортов) должны быть предоставлены Заказчику в комплекте с исполнительной документацией и формами КС-2, КС-3.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

8.1. Заказчик передает Подрядчику разрешение об отводе карьеров для получения или разработки недостающего грунта, мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

8.1.1. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к ней территории. Строительный мусор вывозится Подрядчиком в места, указанные Заказчиком.

8.2. Охрану материалов, изделий, конструкций осуществляет Подрядчик.

9. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

9.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке по типовой форме, ответственное лицо __________________________.

9.2. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, сроком завершения работ, качеством применяемых материалов, изделий и конструкций.

9.3. Заказчик регулярно, раз в 15 дней, проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

10. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10.1. Подрядчик обязан известить Заказчика посредством телефонограммы (факсограммы) не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки скрытых работ, о необходимости прибытия для проведения приемки работ, подлежащих закрытию. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

10.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций, скрытых работ.

10.3. В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик.

11. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

11.1. Заказчик в течение 30 дней после подписания им акта приемки выполненных работ обязуется оплатить Подрядчику их стоимость. Работы считаются принятыми только при наличии на соответствующих документах подписи должностного лица и печати Заказчика. Стороны предусматривают авансовые платежи для выполнения условий настоящего договора.

11.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 60 дней после полного завершения работ по договору, включая устранение выявленных дефектов. При этом Заказчику принадлежит право одностороннего удержания денежных средств, в качестве обеспечительной меры исполнения Подрядчиком своих обязательств, в размере 5 (пяти) процентов от цены работ по Договору. Такое удержание не является просрочкой платежа.

11.3. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по договорной цене, установленной в Разделе 2 настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных авансовых платежей.

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

- за задержку приемки выполненных работ свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении его к сдаче - пеню в размере 0,05% от неоплаченной Подрядчику части договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% этой части;

12.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение срока окончания работ по Договору по вине Подрядчика – пеню в размере 0,05% от договорной цены за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение места производства работ от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 1000 рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное устранение дефектов (недоделок и недостатков) в установленный Заказчиком срок – штраф в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки;

-за несвоевременное выполнение обязательств, установленных Договором либо вытекающих из соответствующих законов, правил и (или) технических требований – штраф в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки.

12.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

12.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

13.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания уполномоченными лицами неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Неурегулированные в соответствии с пунктом 14.1 настоящего договора разногласия разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

15.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

15.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке способом письменного уведомления в случаях:

- задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы более чем на 60 дней;

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 дней.

15.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

1) Протокол (Ведомость) договорной цены – Приложение .

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:	Подрядчик:
Жилстройкомплектснаб»
, ,
р/с
в Уфимском филиале АКБ «РосБанк»
к/с
_____________________ //	_____________________/_______________ /