Место для отметки о Проект
внесении
контракта в реестр
контрактов
с указанием уникального
реестрового номера
Контракт № ______
на поставку строительных материалов и строительных смесей
г. Белгород « __ » ___________ 2012 г.
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный технологический университет им. » (сокращенное наименование - БГТУ им. ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Глаголева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующ__ на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94 –ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства РФ, на основании результатов размещения заказа БГТУ им. путем проведения запроса котировок цен «Поставка строительных материалов и строительных смесей», извещение №__________ (Протокол № ______ от ___ ______ 20___ года), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику строительные материалы и строительные смеси, именуемые в дальнейшем «Товар», в количестве, ассортименте и по цене, указанных в Приложение 1, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные в п. 4.1. настоящего Контракта.
1.2. Место доставки Товара - материальный склад Заказчика (БГТУ им. ) - г. Белгород, ул. Костюкова-46.
Отгрузка Товара производится единовременно в месте нахождения Заказчика.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату поставляемого Товара в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
2. Общие положения Контракта
2.1. Основные определения, используемые в Контракте:
2.1.1. Отчет Поставщика - документ, представляемый Поставщиком, содержащий в себе сведения о финансовой и содержательной части поставки Товара и иные необходимые сведения.
2.1.2. Отчетная документация - документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу Товара Заказчику, передаваемые Заказчику, включая товарные накладные, счет-фактуру, сертификаты, паспорт на Товар, Акт сдачи - передачи товара по Контракту.
2.2. Требования к Товару, его функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
2.2.1. Весь Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов в соответствии с Российским законодательством, а так же требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.
2.2.2. Поставляемый Товар должен иметь все необходимые обязательные сертификаты, оформленные в соответствии с Российским законодательством, действительные на момент поставки Товара.
2.2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.4. Поставляемый Товар должен быть новым, не иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном их использовании в соответствии с инструкцией и техническими требованиями.
2.3. Требования к упаковке Товара.
2.3.1. Товар должен поставляться в упаковке, упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании и предохранять его от повреждений и загрязнения.
2.3.2. Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемке не подлежит.
2.3.3. Товар, подлежащий замене, предоставляется заказчиком в упаковке любой формы и из любого материала или без нее.
2.4. Требования к отгрузке Товара.
2.4.1. Отгрузка товара производится единовременно в месте нахождения материального склада Заказчика (БГТУ им. , г. Белгород, ул. Костюкова-46.).
Перед отгрузкой Товара Поставщик уведомляет Заказчика заранее о дате и времени отгрузки по телефону, либо иным способом.
2.4.2. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, в том числе некачественный подлежит замене на аналог надлежащего качества.
Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара.
2.4.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляется силами и за счет Поставщика.
2.4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.
2.5. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
2.5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
2.5.2. Поставщик несет расходы, связанные с проведением замены некачественного Товара.
2.5.3. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.
2.5.4. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
2.5.5. Товар считается поставленным после подписания Акта сдачи-приемки товара при отсутствии претензий со стороны Заказчика.
3. Цена Контракта
3.1. Товар оплачивается Заказчиком по ценам указанным в котировочной заявке, поданной в ходе размещения заказа, Товар с ценой указаны в Приложение 1.
3.2. Цена Контракта установлена на основании проведенного мониторинга цен рынка товаров и включает расходы на погрузку, перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи.
3.3. Цена Контракта составляет _____ руб. _____ коп. (_____________________________), в том числе НДС ___ %, на сумму ______ руб._____ коп. (___________________________).
(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма упрощенной системе налогообложения" или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС, - этот текст удалить.)
3.4. Цена Контракта является окончательной и не меняется за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.
3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.
4. Сроки поставки и порядок расчетов
4.1. Сроки поставки Товара: в течение 3 дней с момента заключения Контракта.
4.2. Не заказанный Заказчиком Товар, не поставляется и не оплачивается.
4.3. Аванс не предусмотрен.
Оплата производится в российских рублях по безналичной форме оплаты путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика после фактической поставки Товара на основании подписанного Акта сдачи-приемки товара при условии поступления денежных средств на счет Заказчика в течение 2012 года.
4.4. Оплата по Контракту осуществляется на основании Акта сдачи-приемки товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
4.5. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик имеет право:
5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара, в соответствии с условиями настоящего Контракта и подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки товара.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить качественный Товар соответствующий стандартам в соответствии с Российским законодательством, и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2.2. Предоставить Спецификацию надлежащим образом оформленную, с указанием точной цены за единицу в рублях и суммы в рублях (Приложение 1), вместе с подписанным уполномоченным лицом, Контрактом.
5.2.3. Перед доставкой Товара, уведомить Заказчика заранее о дате и времени отгрузки Товара по телефону или иным способом.
5.2.4. Поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.
Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными средствами и за свой счет.
5.2.5. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.
5.2.6. Предоставить документацию, копии необходимых сертификатов на поставляемый Товар.
5.2.7. В случае выявления при приемке Товара ненадлежащего качества, заменить его аналогом надлежащего качества в течение 3 дней.
Расходы, связанные с заменой Товара на Товар соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, несет Поставщик.
5.2.8. При возникновении гарантийного случая заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 5 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
5.2.8. Предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решить вопросы замены товара.
5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
5.3.2. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара.
5.3.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.
5.3.4. При необходимости, привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
5.3.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком.
5.4. Заказчик обязан:
5.4.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара подписать Акт сдачи-приемки Товара по Контракту и передать один экземпляр Поставщику.
5.4.2. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.
5.4.3. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
6. Порядок приемки поставляемого Товара по качеству, количеству
6.1. Приемка Товара по качеству, количеству и в соответствии с требованиями установленными Заказчиком, производится в присутствии Сторон, в срок предусмотренные в настоящем Контракте.
6.2. Отгрузка Товара производится единовременно на материальный склад Заказчика (БГТУ им. , г. Белгород, ул. Костюкова-46).
Перед отгрузкой Товара Поставщик уведомляет Заказчика заранее о дате и времени отгрузки по телефону, либо иным способом.
6.3. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.4. После представления Поставщиком отчетной документации Заказчик проводит приемку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту на предмет соответствия поставленного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта.
6.5. После вскрытия упаковки осуществляется осмотр Товара и его внешнего вида.
6.6. В случае выявления при приемке Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить его аналогом надлежащего качества в течение 3 дней.
Все расходы (в т. ч. транспортные), связанные с заменой Товара Поставщик берет на себя.
6.7. Результат исполнения обязательств по поставке Товара принимается Заказчиком по Акту сдачи-приемки товара по форме, установленной Заказчиком (образец формы – Приложение 2).
В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки товара по Контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.
6.8. Товар считается поставленным после фактической поставки Товара при условии подписания Акта сдачи-приемки товара и отсутствии претензий со стороны Заказчика.
7. Гарантии качества
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых Товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товаров, и наличием всех необходимых сертификатов, обязательных для данного вида Товаров, оформленных в соответствии с российским законодательством.
7.2. Поставщик должен предоставить техническое описание и руководство по пользованию Товаром, а также паспорта и другую документацию, поставляемую фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства, копии необходимых сертификатов, на поставляемый Товар.
Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.
7.3. Гарантия качества на Товар _______________ с момента подписания Акта сдачи-приемки товара.
7.4. При возникновении гарантийного случая Поставщик обязан заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества в течение 5 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
7.5. Все расходы (в т. ч. транспортные), связанные с заменой некачественного Товара, Поставщик берет на себя.
7.6. Поставщик обязан предоставить контактную информацию (телефон и адрес электронный почты), по которым представители Заказчика могут решить вопросы замены Товара.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту
9.1. Извещением о проведении запроса котировок не были предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств по Контракту.
10. Ответственность Сторон
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
10.2. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком по настоящему Контракту, Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.
10.3. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара он уплачивает Заказчику за каждый просроченный день неустойку в размере 2% цены Контракта, указанной в п.3.3. настоящего Контракта, а если Товар не поставлен в течение двукратного срока на который был заключен Контракт, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3% цены Контракта, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
Неустойка (пени, штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока.
10.4. За задержку замены некачественного Товара аналогом надлежащего качества, предусмотренных Контрактом, Актом сторон, а в случае неявки Поставщика - односторонним Актом – Поставщик оплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара подлежащего замене за каждый день просрочки.
10.5. Если Поставщик не поставил Товар в течение трех кратного срока, на который был заключен Контракт, Заказчик начинает процедуру по расторжению Контракт.
10.6. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
10.7. Заказчик освобождается от имущественной ответственности, если средства соответствующего бюджета и (или) внебюджетных источников, выделенных для финансирования Товара, не были своевременно перечислены на расчетный счет Заказчика.
10.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11. Порядок урегулирования споров
11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения.
11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Белгородской области.
11.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
12. Срок действия, изменения и расторжения Контракта
12.1. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в реестре Контрактов в течение 3 рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре Контрактов.
Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнение, после подписания сторонами, вступает в силу с момента его регистрации в реестре Контрактов.
12.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
12.4 Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению лиц, как за свои собственные.
12.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
12.6. Настоящий Контракт расторгается на основании:
- письменного соглашения Сторон;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.
12.8. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: Поставщик:
БГТУ им. Россия, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 УФК по Белгородской области (БГТУ им. ) л/с 20266Х90860 ГРКЦ Банка России по Белгородской обл. г. Белгород р/с | |
Заказчик Поставщик
Ректор
_________________ ______________
(должность, Ф. И.О) (должность, Ф. И.О.)
М. П. М. П.
Приложение 1
к Контракту № ______
от « ___» _______20__г.
Наименование и характеристики поставляемых товаров
№ п/п | Наименование товара | Технические характеристики (потребительские свойства) товара | Единица измерения | Объем поставки, количество | Характеристика упаковки | Цена за единицу, руб. (в т. ч. НДС) | Сумма, руб. (в т. ч. НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | |||||||
… | |||||||
Итого |
Заказчик Поставщик
Ректор
_________________ ______________
(должность, Ф. И.О) (должность, Ф. И.О.)
М. П. М. П.
Приложение
к контракту № _______
от « ___» _______2011 г.
ФОРМА
АКТ
сдачи-приемки товара
по контракту №_________ от ___ __________ 20____ г.
г. Белгород «___»__________________20___ г.
Нижеподписавшиеся:
От Заказчика___________________________________________________
___________________________________________________________________________________
От Поставщика___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом №________ от «___»__________20___ г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке Товара, а именно ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество, количество, объем Товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные поставки согласно контракту фактически выполнены __________________________________________________________________________________.
4. Недостатки Товара, (выявлены, не выявлены) ___________________________________________________________________________________
5. Сумма подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта_______________________________________
Порядок расчета неустойки (штрафа пени) ________________________________________
подлежащей взысканию на основании _____________________________________
Общая стоимость поставленного Товара составляет________________________________
___________________________________________________________________________________включая НДС в сумме ____________________________________________________________
6. В соответствии с обязательствами по контракту Заказчик оплатил (оплатит) Поставщику сумму _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Результат исполнения обязательств по контракту:
Сдал: Принял:
От Поставщика От Заказчика
_______________ ______________ ______________________ ___________
подпись ФИО подпись ФИО
Заказчик Поставщик
Ректор
_________________ ______________
(должность, Ф. И.О) (должность, Ф. И.О.)
М. П. М. П.
