г. Себеж 28 августа 2009 года
Размещение заказа на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу:
Администрация Себежского района
извещает о проведении запроса котировок
1. Почтовый адрес заказчика: Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 2. Электронный адрес – *****@***ru
Контактное лицо – начальник отдела ЖКХ (
Контактное лицо – главный специалист отдела экономики (
2. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу:
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
Кровля | |||
1. | Разработка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 2,712 |
2. | Разработка покрытий из дранки | 100 м2 | 2,712 |
3. | Разработка дымовых кирпичных труб | 100 м | 0,055 |
4. | Кладка дымовых кирпичных труб из материалов подрядчика | 1 м3 | 1,49 |
5. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам из материалов подрядчика | 100 м2 | 2,712 |
6. | Установка и крепление торцовых ветровых планок из материалов подрядчика | 100 м | 0,38 |
7. | Установка элементов каркаса из брусьев под обшивку сайдингом карнизов и фронтонов из материалов подрядчика | 1 м3 | 0,5 |
8. | Обшивка фронтонов сайдингом ПВХ из материалов подрядчика | 100 м2 | 0,405 |
9. | Обшивка карнизов сайдингом ПВХ из материалов подрядчика | 100 м2 | 0,369 |
10. | Обшивка коньков из оцинкованной стали | 100 м2 | 0,2 |
11. | Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна | 6,13 |
12. | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами на расстояние 10 км | тонна | 6,13 |
Веранда – кровля; Стены | |||
1. | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,198 |
2. | Разборка обрешетки | 100 м2 | 0,198 |
3. | Смена венцов в стенах из бревен из материалов подрядчика | 100 м | 0,23 |
4. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов из материалов подрядчика | 100 м2 | 0,198 |
5. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам из материалов подрядчика | 100 м2 | 0,198 |
6. | Установка элементов каркаса из брусьев под обшивку стен сайдингом ПВХ из материалов подрядчика | 1 м3 | 2,1 |
7. | Обшивка каркасных стен и откосов сайдингом ПВХ из материалов подрядчика | 100 м2 | 1,551 |
8. | Установка и крепление наружных и внутренних узлов, финишных реек, Н – профилей, стартовых планок, L – рейки из материалов подрядчика | 100 м | 4,416 |
9. | Установка и крепление уголков ПВХ на оконные откосы из материалов подрядчика | 100 м | 0,632 |
10. | Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали из материалов подрядчика | 100 м2 | 0,0816 |
11. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов из материалов подрядчика | 100 м2 | 1,85 |
12. | Устройство крылец в 3 ступени (4 шт.) из материалов подрядчика | 1 м2 | 8,96 |
13. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву крылец | 100 м2 | 0,123 |
14. | Мусор строительный с погрузкой вручную | тонна | 1,7 |
15. | Перевозка грузов автомобилями – самосвалами, работающих вне карьера, расстояние перевозки 10 км | тонна | 1,7 |
4. Место выполнения работ: Псковская область,
5. Сроки выполнения работ: сентябрь - октябрь 2009 года.
6. Гарантийный срок: 3 года.
7. В цену товара должны входить все расходы на выполнение работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена контракта: рублей
9. Котировочные заявки подаются в письменном виде лично или по почте – почтовый адрес: Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 2, по электронной почте – электронный адрес: *****@***ru. При отправлении заявки электронной почтой одновременно необходимо высылать факсом (21-167) уведомления об отправке оригинала документов заказным письмом по почте, в противном случае котировочные заявки рассматриваться не будут. Заявки подаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Контактные телефоны: 22435, 22028.
Срок окончания подачи заявок 9 сентября 2009 года в 11 часов.
10. Срок и условия оплаты товара: оплата по безналичному расчету, авансирование 50%, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ.
11. Муниципальный контракт должен быть подписан не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
12. Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.
Дата ______________
Кому: Администрация Себежского района
Адрес: Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 2.
Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем в соответствии с условиями контракта, приведенными в запросе котировок, и данной заявкой выполнить работы, оказать услуги, указанные в запросе котировок, в соответствии с приведенными ниже наименованиями, количеством, по ценам за единицу и ценой товара.
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. | Цена работ, руб. |
Цена контракта (товаров) __________________________________ (сумма прописью)
В цену контракта входят расходы (перечислить расходы, указанные в запросе котировок)
Место выполнения работ: (указать)
Сроки выполнения работ: (указать)
Сроки и условия оплаты работ: (указать)
Гарантийный срок: (указать)
Наименование участника размещения заказа, место нахождения (для юридического лица).
Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица).
Банковские реквизиты участника размещения заказа.
С уважением
____________________ __________________ ___________________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
М. П.
Проект
Муниципальный контракт
на выполнение работ
г. Себеж «__» ___________ 2009 год
Администрация Себежского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требования Федерального закона от 01.01.2001года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд Себежского района путем проведения запроса котировок (протокол № ___ от _____________), заключили контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя подряд на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: Псковская область, , согласно сметы.
1.2. Исполнитель обязуется завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту по итогам указанных работ составляет _____ рублей.
2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 процентов такого объема в случае:
- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;
- при прекращении потребности предусмотренных настоящим Контрактом части работ.
При этом по согласованию с Исполнителем, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.2. настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 10 процентов такой цены.
2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.
2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 10 банковских дней со дня подписания финансового акта сдачи – приемки выполненных работ.
2.5. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 50%.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: с момента подписания Контракта.
Окончание работ: _______________.
3.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков.
4. Обязательства сторон
4.1. Обязательства Исполнителя:
4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии со строительными нормами и правилами и в установленные сроки.
4.1.2. Исполнитель обязуется своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.3. Исполнитель обязуется приступить к работе не позднее 3 дней с момента получения необходимой документации и поступления денежных средств на свой счет.
4.2. Обязательства Заказчика:
4.2.1. Обеспечить финансирование объекта и оплату выполненных Исполнителем работ в сумме, предусмотренной настоящим Контрактом.
4.2.2. Обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием направляемых на финансирование объекта бюджетных средств.
4.2.3. Осуществлять ведение учета бюджетных средств, используемых на финансирование объекта, составление и представление отчетности в порядке в соответствии с бюджетным законодательством РФ.
4.2.4. Освободить ремонтируемые помещения.
5. Сдача и приемка работ
5.1. Исполнитель не позднее 20-го числа отчетного месяца предоставляет акты о приемке выполненных работ. В течение 5 дней после предоставления выше указанных документов Заказчик обязан подписать их или направить Исполнителю мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ. При отсутствии замечаний производится передача актов выполненных работ, а также счета-фактуры Заказчику для оплаты выполненных работ.
6. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
6.1. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить объект: строительными материалами, изделиями и конструкциями, а также оборудованием, указанным в техническом задании и ведомости объемов работ к конкурсной документации.
6.2. Исполнитель несет ответственность всех поставленных для реализации Контракта материалов до подписания акта приемки работ.
6.3. Исполнитель не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, если они могут привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
7. Гарантии качества по сданным работам
7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.
7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается три года с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.4. Указанные гарантии не распространяются на случае преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случай нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
7.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
8. Строительная площадка
8.1. исполнитель обязуется за свой счет вывезти в 10 – дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие Исполнителю оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
9. Охранные мероприятия
9.1. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Исполнитель.
10. Ответственность сторон
10.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.
10.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств предусмотренных настоящим Контрактом, в срок, указанный в п. 3.1. контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере 0,1% от стоимости работ по договору. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.
10.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательства по настоящему Контракту.
11. Разрешение споров между сторонами
11.1. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, осуществляемых в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 дней со дня получения и в письменной форме уведомить другую сторону об удовлетворении или отклонении претензии. Если в результате проведенных согласительных мероприятий спор между Сторонами не будет урегулирован, от он подлежит разрешению Арбитражным судом Псковской области.
12. Прекращение контрактных отношений
12.1 Контракт может быть расторгнут или изменен на основании письменного соглашения Сторон либо по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
12.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:
-задержки Исполнителем начала строительства более чем на 20 дней по причинам, независящим от Заказчика.
- несоблюдения Исполнителем требований по качеству работ.
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Исполнителя права на производство работ.
- при финансовой несостоятельности Исполнителя.
12.2.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт на основании ст. 717 ГК РФ, а именно отказаться от исполнения контракта в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Исполнителю стоимость приобретенных материалов.
12.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком до истечения срока его действия в одностороннем порядке. При этом Заказчик должен сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 3 недели до расторжения контракта и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ и стоимость приобретенных материалов.
13. Особые условия
13.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде письма, факсимильного сообщения, телефонограммы, заказного письма, получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным: в день отправления факсимильного сообщения, телефонограммы в день получения письма.
13.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
13.4. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации каждая Сторона обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением указаний в данном пункте обязанности, несет Сторона, не осуществляющая соответствующее уведомление.
13.5. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются законодательством РФ.
13.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одной для каждой из Сторон.
13.7. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнение Сторонами всех своих обязательств.
14. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Администрация Себежского района Псковская область, г. Себеж, ул. 7 Ноября, д. 2 ; ; л/с в отделении по Себежскому району УФК по Псковской области сч. В ГРКЦ Банка России по Псковской области г. Псков Глава района ________________ | Исполнитель |
