Котировочная документация (стр. 5 )

1.1.2.  Заменить алюминиевые оконные блоки в помещениях №№ 000, 730, 726, 816 А, 939, 0126, 0128, 328, 318, 429, 517 (далее – объект работ), своими силами и средствами из собственного материала Подрядчика, именуемую в дальнейшем Работа, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить ее на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2.  Работа, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, выполняется Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение к настоящему Договору).

1.3.  Подрядчик гарантирует соответствие качества выполненных работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, требованиям предусмотренным в настоящем Договоре. Подрядчик устанавливает гарантийный срок на выполненные работы 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи работ.

1.4.  Ответственный за исполнение настоящего Договора со стороны Заказчика – главный специалист группы эксплуатации зданий , контактный телефон: (телефон гор.) 0145 (внутренний).

1.5.  Ответственный за исполнение настоящего Договора со стороны Подрядчика – ___________ _______________________________________, контактный телефон: ________ ____________________________________________.

1.6.  Настоящий Договор заключен по итогам заседания Единой комиссии по торгам и запросам котировок (Протокол заседания Единой комиссии по торгам и запросам котировок от «____»___________ 2010 г. № ___/___).

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Обязанности Подрядчика:

2.1.1.  Выполнить Работу в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре;

2.1.2.  Качество выполненной Работы должно соответствовать действующим Строительным нормам и правилам Российской Федерации

2.1.3.  Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются из материала Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик гарантирует качество представленных им материалов.

2.1.4.  По окончании выполнения Работы Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности предмета Работы к сдаче в течение 2 (Двух) рабочих дней.

2.1.5.  Обеспечить соблюдение своими работниками (привлеченными третьими лицами) требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего пункта Подрядчик несет ответственность и обязан возместить Заказчику причиненный ему ущерб, в том числе связанный с возмещением ущерба, причиненного третьим лицам.

2.1.6.  Вывезти в трехдневный срок со дня подписания Акта приемки-передачи работ принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а так же произвести уборку в помещениях (коридорах), где выполнялась Работа по настоящему Договору.

2.1.7.  Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

·  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работы;

·  иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.8.  Постоянно осуществлять контроль над своими работниками, выполняющими Работу по настоящему Договору.

2.1.9.  Использовать при выполнении Работы по настоящему Договору материалы и оборудование, имеющее соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им для выполнения работ материалов и оборудования, несет риски убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

2.1.10.  Строго соблюдать действующие у Заказчика требования правил, инструкций и других нормативных документов по вопросам охраны труда, пожарной, экологической безопасности, инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, правила внутреннего трудового распорядка.

2.2.  Права Подрядчика:

2.2.1.  Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной Работы по цене, определенной в пункте 4.1 настоящего Договора.

2.2.2.  Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работы по настоящему Договору третьих лиц после письменного согласования с Заказчиком.

2.3.  Обязанности Заказчика:

2.3.1.  Заказчик обязуется оплатить выполненную Работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2.  Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного уведомления, указанного в п. 2.1.4 настоящего Договора.

2.3.3.  Обеспечить работникам Подрядчика доступ на Объект, где будет выполняться Работа Подрядчиком.

2.3.4.  Обеспечить Подрядчика к началу работ электроэнергией, телефонной связью, помещениями для служебных и бытовых нужд, для складирования материалов, оборудования.

2.4.  Права Заказчика:

2.4.1.  Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2.  Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а так же при наличие существенных нарушений в технологии выполнения Работы, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком этого требования отказаться от исполнения настоящего Договора, устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать от него возмещения убытков.

3.  СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1.  Сроки выполнения Работы по настоящему Договору:

3.1.1.  Дата начала выполнения Работы Подрядчиком: _________________________________ .

3.1.2.  Дата окончания выполнения Работы Подрядчиком: ___________________________.

3.2.  Сроки выполнения Работы по настоящему Договору могут изменяться по письменному согласованию Сторон.

4.  СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1.  Общая стоимость Работы по настоящему Договору составляет ___________ (_______________________) руб. ____ коп., в том числе НДС (18%) - __________ (_______________________________) руб. ___ коп.

Расчет стоимости определяется Сметой расходов по выполнению работ (Приложение к настоящему Договору), согласованной Сторонами.

4.2.  Стоимость Работы, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору (расходы на материалы и инструменты и т. п.).

4.3.  Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выполнения Работы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, с извещением о завершении выполнения Работы, передает Заказчику счет и счет-фактуру, а также Акт приемки-передачи работ.

4.4.  Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичном порядке в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи работ.

4.5.  Работа считается принятой Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи работ.

4.6.  Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате по настоящему Договору, считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика по банковским реквизитам Подрядчика. В подтверждение произведенной Заказчиком оплаты Подрядчик вправе запросить у Заказчика копии платежных поручений, на основании которых перечислялись денежные средства по настоящему Договору.

5.  ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  Заказчик обязан принять выполненную Работу, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездно устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения условий настоящего Договора.

5.2.  Работа считается принятой Заказчиком с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи работ.

5.3.  Акт приемки-передачи работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания Акта одной из Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания отказа излагаются отказавшейся Стороной в Акте либо для этого составляется отдельный документ.

5.4.  При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной Работы или иных причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по экспертизе несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, обе Стороны поровну.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6.1.  Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2.  Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а так же за предоставленные материалы и оборудование, обремененные правами третьих лиц, в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

6.3.  Подрядчик несет ответственность за сохранность и/или утрату (по его вине) имущества, находящегося на объекте работ и на территории, прилегающей к месту проведения работ. В случае утраты или повреждения имущества Заказчика Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или возместить Заказчику убытки.

6.4.  В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1.  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

6.4.2.  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной стоимости за Работу;.

6.4.3.  Устранить недостатки своими силами или привлечь для устранения недостатков третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.5.  Если отступления в Работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата выполнения Работы Подрядчика в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6.  Риск случайной гибели и/или повреждения материалов, оборудования, результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.7.  Требования, связанные с недостатками результата Работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока, указанного в п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки), выявленные в период гарантийной эксплуатации результата Работы, в этом случае гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (недостатков). Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты (недостатки), согласования порядка их устранения, Подрядчик направляет своего представителя в срок, указанный в извещении (письме, претензии). В случае если Подрядчик не направит своего представителя в указанный в извещении срок, Заказчик имеет право устранить обнаруженные им дефекты (недостатки) своими силами и/или привлечь для устранения этих дефектов (недостатков) третье лицо, с отнесением всех расходов на Подрядчика.

6.8.  За нарушение установленных настоящим Договор сроков выполнения Работы, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от суммы невыполненной Работы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работы по настоящему Договору.

6.9.  За нарушение сроков оплаты, указанных в настоящем Договоре, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости Работы по настоящему Договору.

6.10.  В случае предоставления Подрядчиком не надлежаще оформленных первичных бухгалтерских документов, документы считаются не предоставленными. В этом случае Заказчик уведомляет Подрядчика и возвращает ему первичные бухгалтерские документы. Подрядчик обязуется исправить и предоставить Заказчику первичные бухгалтерские документы в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента возврата не надлежаще оформленных первичных бухгалтерских документов. В случае просрочки предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы платежа.

6.11.  Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств по Договору.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), под которыми понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов, запрещающих или ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Договору, и иных непредотвратимых и не зависящих от воли Сторон обстоятельств.

7.2.  Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору, должна:

- незамедлительно, в течение 3 (Трех) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств направить другой Стороне нарочным, по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанных обстоятельств непреодолимой силы. В уведомлении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности дана оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения;

- в разумный срок, но не более 20 (Двадцати) календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне Сертификат Торгово-промышленной Палаты или иного компетентного органа или организации, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

7.3.  Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права в случае невозможности выполнить свои обязательства по настоящему Договору ссылаться на наступление указанных обстоятельств.

7.4.  В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5.  Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для согласования иного порядка и способов исполнения настоящего Договора, либо условий расторжения настоящего Договора. В соглашении о расторжении Договора в связи с действием форс-мажорных обстоятельств Стороны оговаривают порядок и сроки прекращения возникших до расторжения настоящего Договора обязательств Сторон.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после прекращения его действия без ограничения срока.

8.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны без участия Сторон от третьих лиц.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры, возникшие в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

9.2. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора направляются Сторонами в письменной форме заказным письмом или вручаются под роспись.

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить в письменной форме другой Стороне о результатах (о принятии решения) рассмотрения претензии в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения претензии.

9.4. В случае невозможности разрешения споров в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Договор может быть расторгнут:

10.3.1. По соглашению Сторон.

10.3.2. В одностороннем порядке в случае нарушения, изменения одной из Сторон существенных условий Договора.

10.3.3. По другим основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой Стороны Договора.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.  Приложения к Договору

12.1. Приложение – «Техническое задание на выполнение работ» на 1-ом л.

12.2. Приложение – «Смета расходов по выполнению работ» на ____ л.

13.  Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик:	Заказчик:
	Россия, , корп. 1
ИНН	ИНН
КПП	КПП
р/с	р/с
	В Московском Банке Сбербанка России . Москва
к/с	к/с
БИК	БИК
	ОКПО
E-mail:	E-mail: gtp@ gtp. *****
Тел:	Тел: (495)
От Подрядчика: _______________ /_________________/ М. П.	От Заказчика: Генеральный директор _________________ // М. П.

Приложение

к Договору

от «___»___________ 2010 г.

№ ГТП/____- КП/____-2010

на выполнение работ

Техническое задание

Произвести замену 9-ти алюминиевых оконных блоков (габаритный размер окон – 1440х1850 мм) – помещения №№ 000, 730, 726, 816 А, 939, 328, 318, 429, 517; Произвести замену 2-х алюминиевых оконных блоков в помещениях грунтовой лаборатории, в связи с деформацией оконного профиля (габаритный размер окон - 1440х590 мм) – помещения №№ 000, 0128; Вид профиля – алюминиевый, крашеный (Ral-9006); Способ открывания окна – откидное; Формула стеклопакета толщиной 28 мм – наружное стекло 6 мм. закаленное, 16 мм. воздух, внутреннее стекло 6 мм. LOW - E; Вид фурнитуры – усиленная, под цвет профиля; Установка подоконников и отливов – не требуется; Устройство откосов – не требуется.

Необходимо провести ремонт 11 алюминиевых оконных блоков, путем замены фурнитуры (№№ помещений – 221, 421, 617 А, 722, 725, 726, 920, 932, в коридоре на 3-м и 7-м этажах ).

Подписи Сторон:

От Подрядчика: _______________ /_________________/ М. П.

От Заказчика: Генеральный директор _________________ // М. П.

Приложение

к Договору

от «___»___________ 2010 г.

№ ГТП/____- КП/____-2010

на выполнение работ

СМЕТА

расходов по выполнению работ

П/н	Наименование работ	Цена, без НДС, руб.	Сумма НДС (18 %), руб.	Стоимость, в том числе НДС (18 %), руб.
1.

Подписи Сторон:

От Подрядчика: _______________ /_________________/ М. П.

От Заказчика: Генеральный директор _________________ // М. П.