Документация (стр. 4 )

(подпись, М. П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1.  Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником размещения заказа!

2.  В этой форме Участник размещения заказа указывает перечень договоров на выполнение работ.

3.  Участник размещения заказа может указать сведения и по незавершенным договорам (отметить данный факт).

Руководитель организации ___________________________

(Ф. И.О.)

М. П.

2.6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

___________________________________________________________________

(число, месяц и год выдачи доверенности прописью)

Организация – Участник размещения заказа

___________________________________________________________________

доверяет ___________________________________________________________________

(Ф. И.О., должность)

паспорт серии ________№ ________ выдан ___ «___» _____________________ ___________________________________________________________________

представлять интересы

___________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом запросе предложений __________________________________________________________________,

(название)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________ _____________________________________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по « _____ » _______________2011 г.

Руководитель организации ___________________________

(Ф. И.О.)

М. П.

Договор №__________

на выполнение работ по ________________ ремонту т/х «_____»

«___»___________ 201_ г. г. Архангельск.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Архангельского филиала » , действующего на основании Положения о филиале и Доверенности от __________г. №_____, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

  1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  По заданию Заказчика Подрядчик обязуется качественно и в установленный срок выполнить ремонтные работы (далее – Работы) на т/х «__________________», инвентарный номер _________ (далее – «Судно»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2.  Перечень и объемы выполняемых Подрядчиком работ приведены в согласованных сторонами сметах-ведомостях, прилагаемых к Договору являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение ).

1.3.  Подрядчик обязуется выполнить указанные работы с использованием своих возможностей, услуг субподрядчиков, материалов, сменно – запасных частей и другого имущества (далее – «СЗЧ»), предусмотренных к поставке Подрядчиком согласно ремонтным ведомостям в полном соответствии со сметами - ведомостями (Приложение ).

1.4.  СЗЧ, предусмотренные к поставке Заказчиком согласно ремонтным ведомостям и используемые для ремонта поставляются Заказчиком, после проведения дефектации и уточнения объема Работ.

1.5.  Все поставляемые Подрядчиком СЗЧ (согласно п. 1.3. и 1.4. настоящего Договора) используемые для ремонта должны быть новыми, не восстановленными и ранее не использованными, а также быть свободными от любых прав на них третьих лиц.

  2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1.  Ремонт Судна осуществляется в соответствии с технической документацией и с требованиями, изложенными в Приложении к настоящему договору. Подрядчик несет ответственность за безопасность Судна в период ремонта.

2.2.  Ремонт Судна осуществляется в соответствии с Правилами и под контролем Российского морского регистра судоходства (или Российского Речного Регистра) (далее – «Регистр»).

2.3.  Поставляемые Подрядчиком СЗЧ (согласно п. 1.3. и 1.4. настоящего Договора) используемые для ремонта должны быть, одобрены Регистром или иным классификационным обществом, чье одобрение признается Регистром, в случаях, когда такое одобрение необходимо согласно действующим Правилам Регистра.

2.4.  На все поставляемые Подрядчиком СЗЧ (согласно п. 1.3. и 1.4. настоящего Договора), используемые для ремонта, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны иметься соответствующие сертификаты.

2.5.  Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта на Судне должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, инженерными сетями, коммуникациями и т. п.

2.6.  После постановки Судна в ремонт (на судоподъемное сооружение) Подрядчиком проводится дефектация технических средств и конструкций Судна в соответствии с перечнем работ, предусмотренным сметой – ведомостью, для уточнения объема ремонтных работ и срока ремонта (Приложение к настоящему Договору). Дефектация корпуса и корпусных конструкции проводится в срок не более 5 дней, а технических средств не более 7 дней после принятия Судна в ремонт. По результатам дефектации Подрядчиком составляются Акты дефектации и согласовываются с Заказчиком, и, при необходимости, с Регистром.

2.7.  Ответственность за полноту дефектации и своевременное определение объема работ в пределах смет – ведомостей ремонтных работ. В случае предоставления Подрядчиком Дополнительного соглашения после выполнения и закрытия работ по Договору Дополнительные соглашения к рассмотрению не принимаются.

  3.  СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1.  Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ определяется на основании согласованной сметы-ведомости на ремонт (Приложение ) и составляет ___________ рублей, (в том числе НДС ______).

3.2.  Согласованная стоимость выполняемых Подрядчиком Работ может быть изменена как в сторону повышения (при увеличении объемов ремонтных работ), так и в сторону понижения (при сокращении объемов ремонтных работ), только по обоюдному согласованию Сторон.

При каждом увеличении объема ремонтных работ по ходу ремонта, Сторонам составляются и подписываются Дополнительная ремонтная ведомость, которой определяется стоимость дополнительных работ.

3.3.  Фактический объём выполненных работ по ремонту, отражается в Исполнительной ремонтной ведомости судна, которая согласовывается и подписывается Сторонами, после чего составляется Акт выполненных работ, фиксирующий окончательную цену ремонтных работ.

3.4.  Стоимость дополнительных работ устанавливается в соответствии с расценками, примененными при расчете цены аналогичных работ, в согласованной сторонами смете – ведомости. Увеличение общей стоимости выполняемых Подрядчиком Работ, после проведения дефектации, не должно превышать 10% от сметной стоимости Работ (Приложение ).

3.5.  В указанную в пункте 3.1. Договора общую стоимость выполняемых Подрядчиком Работ включены все сборы, налоги, обязательные платежи и сопутствующие расходы, в том числе, стоимость СЗЧ, узлов, механизмов и материалов, поставляемых Подрядчиком, необходимых для ремонта, транспортно-заготовительные расходы и причитающееся Подрядчику вознаграждение.

  4.  СРОКИ

4.1.  Срок выполнения Работ составляет ________ рабочих дней, с даты постановки Судна в ремонт (согласно п. 4.3 настоящего договора). Допускается досрочная сдача результатов Работ. К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы в отношении ремонта, испытаний, устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при проверке оборудования и деталей, отремонтированных Подрядчиком, и на Судне должны находиться вся согласованная документация Регистра.

4.2.  Поставка для Судна СЗЧ (согласно п. 1.3. настоящего Договора), должна быть осуществлена Заказчиком в соответствии с согласованным с Подрядчиком графиком поставки СЗЧ. В случае если нарушение Заказчиком графика поставки СЗЧ приведёт к задержке ремонтных работ, срок ремонта продлевается на соответствующее количество дней.

4.3.  Датой начала ремонта судна, считается дата подписания обеими сторонами Акта приемки судна в ремонт.

4.4.  В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты начала Ремонта, Подрядчиком составляется календарный график выполнения ремонта и согласуется с Заказчиком. После проведения дефектации и уточнения объема ремонта (согласно п. 2.6. настоящего Договора) - календарный график выполнения ремонта может корректироваться только по согласованию с Заказчиком.

4.5.  Датой окончания всего объема ремонтных работ на Судне, считается дата подписания Актов приемки судна из ремонта уполномоченными представителями каждой стороны, к которым должны прилагаться исполнительные сметы-ведомости фактически выполненных Работ с указанием стоимости по каждому разделу в отдельности предусмотренными сметой-ведомостью (Приложение к настоящему Договору).

4.6.  Акт приемки судна из ремонта составляется с приложением исполнительной сметы фактически выполненных работ по Судну.

  5.  УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1.  Оплата за выполнение ремонтных Работ предусмотренных настоящим Договором осуществляется Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт» на следующих условиях:

5.1.1 Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере __________ (___________) руб., (в том числе НДС ____________ (_________) руб. или НДС не облагается) (но не более 30 % (процентов) от общей стоимости работ, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора) за 5 (пять) банковских дней до начала выполнения ремонтных работ.

5.1.2 Оплата Работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком Акта выполненных работ с приложением к нему исполнительной ведомости - сметы выполненных Работ, счетов и счетов-фактур. Указанные документы готовятся Подрядчиком.

  6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.  В случае увеличения сроков Работ установленных п. 4.1 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику во внесудебном порядке пени в размере 1 % от сметной стоимости работ по ремонту судна, за каждый день просрочки. Выплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения Заказчику всех понесенных убытков связанных с задержкой окончания ремонтных работ.

6.2.  В случае невыполнения Заказчиком условий платежа настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 1 % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от суммы задержанного платежа.

6.3.  В остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

  7.  КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ

7.1.  Для решения технических проблем, наблюдения и контроля продвижения и качества Работ, а также проведения проверок Заказчик назначает своего представителя по заведыванию.

7.2.  Представители имеют право без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика проверять качество выполняемой или уже выполненной по договору работы Подрядчиком или его субподрядчиками, а также качество материалов, деталей и оборудования, и в случае их несоответствия техническим условиям договора и Правилам Регистра представитель имеет право потребовать переделать выполненную работу за счет Подрядчика.

7.3.  Представители Заказчика имеют право отказаться от приемки работ, не предусмотренных условиями договора и или Правилами и требованиями Регистра.

7.4.  Представители Заказчика имеют право требовать от Подрядчика выполнения сроков выполнения Работ предусмотренных календарным графиком и Договора в целом.

7.5.  Подрядчик обязан за свой счет, не продлевая срока окончания ремонта, выполнять требования представителей Заказчика по устранению любых дефектов или недостатков из-за низкого качества работы, не соответствующих условиям договора.

7.6.  Во время ремонта Подрядчик передает представителям Заказчика для проверки и осмотра любые отремонтированные и замененные узлы, приборы и оборудование.

7.7.  Для проведения работ на Судне, предусмотренных ремонтной ведомостью, Подрядчик предоставляет Заказчику список специалистов, а также оформляет наряды допуска на работы. Специалисты Подрядчика (Субподрядчика) при прибытии на Судно для выполнения работ, должны иметь при себе удостоверение специалиста на право выполнения работ.

7.8.  Заказчик обязан вести учет ежедневного посещения Судна представителями Подрядчика с указанием ФИО, наличия удостоверения специалиста, разрешения на работы и вида выполняемой работы на судне.

  8.  ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА,

СТОИМОСТИ И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1.  Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем предусмотренных Договором Работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, согласованных с Регистром, но не предусмотренных Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренных Договором работ. Объем Работ, общая стоимость Работ по Договору (п. 3.1), срок выполнения Работ меняются согласно п.3.2 настоящего Договора.

8.2.  В случае если во время ремонта Заказчик потребует изменений в организации работ, чертежах, технических условиях и т. д., то есть таких изменений, которые не вызывают переделок уже выполненной работы или увеличения стоимости и при которых Подрядчик может завершить работу в договорной срок, то такая работа должна выполняться Подрядчиком без увеличения стоимости работ и без продления срока договора.

8.3.  Сокращение объёмов работ, а также исключение заявленных работ в согласованной смете (Приложение ) Подрядчиком не допускается без письменного согласования с Заказчиком и Регистром.

  9.  ИСПЫТАНИЕ

9.1.  Для проверки качества работы и действия вновь установленного оборудования, материалов и систем, а также для получения необходимых документов Регистра, Подрядчик должен за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, и в присутствии представителя Заказчика выполнить испытания и проверку по взаимно согласованной программе.

9.2.  Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих предварительных испытаниях и проверках не позднее, чем за 3 (три) дня.

9.3.  Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в отремонтированных механизмах, материалах или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести повторные испытания за свой счет.

9.4.  В случае если в процессе приемочных ходовых испытаний на Судне обнаруживаются дефекты в выполненной Подрядчиком работе, в связи с чем Судно возвратится на предприятие Подрядчика, последний обязан возместить все расходы, понесенные Заказчиком при выходе Судна на приемочные испытания.

  10.  ПРИЕМКА

10.1.  Приемке и оплате подлежат все Работы по Договору, а также дополнительные работы в соответствие с п. 8.1. и п. 8.3. настоящего Договора.

10.2.  По окончании ремонта и до начала приемочных испытаний Подрядчик обеспечивает Судно чертежами, инструкциями, диаграммами и другой документацией в соответствии с настоящим договором и требованиями Регистра.

10.3.  Подрядчик за 3 (три) дня обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ.

10.4.  При продолжительности ремонта более одного месяца, сдача и приемка выполненных объемов Работ производится ежемесячно в срок до 28 числа каждого месяца, при этом Сторонами оформляются и подписываются в срок не более 3 (трех) рабочих дней, документы по сдаче-приемке выполненных работ (Акт выполненных работ с приложением исполнительной ведомости и счета). Указанные документы готовятся Подрядчиком.

10.5.  Окончательный объем Работ, подлежащий оплате, производится по окончании приемочных испытаний в соответствии с п. 9.1. и после устранения всех дефектов в отремонтированном оборудовании при этом представители Заказчика и Подрядчика составляют и подписывают Акты приемки судна из ремонта.

10.6.  Оплату окончательного объема выполненных Работ Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки судна из ремонта и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по Форме ОС-3, с приложением счета.

10.7.  Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта выполненных Работ подписать его или дать мотивированный отказ от приемки Работ.

  11.  ГАРАНТИИ

11.1.  Гарантийный срок после завершения ремонтных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания Акта сдачи Судна из ремонта.

11.2.  Подрядчик отвечает в течение гарантийного срока за качество выполненного ремонта.

11.3.  В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования (поставляемого Подрядчиком), Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование. В этом случае понимается, что вновь установленное или отремонтированное оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного срока, попадает под дальнейшую гарантию от даты замены или ремонта.

11.4.  Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на предприятие Подрядчика для ремонтных работ и устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные СЗЧ (поставляемые Подрядчиком в соответствии с п. 1.3 настоящего Договора) за свой счет. Кроме того, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, согласно настоящему договору, за каждый день вывода Судна из эксплуатации из-за дефектов, которые нужно устранить по гарантии.

11.5.  Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Подрядчику в письменном виде с указанием времени и места обнаружения дефекта.

11.6.  Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.

  12.  МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

12.1.  Все старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, должны оставаться собственностью Заказчика и сданы Заказчику по форме накладной (М-11).

12.2.  Необходимые для производства ремонта сменно-запасные части, узлы и механизмы (поставляемые Заказчиком в соответствии с п. 1.4 настоящего Договора) Подрядчик получает у представителя Заказчика, по типовой форме М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону», с последующей установкой на судно.

12.3.  Подрядчик по результатам выполнения работ предоставляет Заказчику акты на установку и списание использованных во время ремонта СЗЧ Заказчика.

  13.  ФОРС-МАЖОР

13.1.  Непредвиденные обстоятельства, имеющие характер непреодолимой силы, например, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, которые находятся вне контроля Подрядчика, могут давать право Подрядчику соответственно увеличивать срок ремонтных работ на Судне при условии, что эти обстоятельства оказывают значительное влияние на окончание срока договора, и при условии, что Подрядчик тотчас же сообщил Заказчику в письменной форме о форс - мажорных обстоятельствах, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.

13.2.  Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять претензии по таким вопросам.

13.3.  Доказательством наступления (и прекращения) форс-мажорных обстоятельств является соответствующее свидетельство компетентного органа.

13.4.  Справки метеобюро не являются требуемым доказательством для продления срока ремонта.

13.5.  В случае вынужденного прекращения наружных работ (в том числе работ на судоподъемном сооружении) на судах по метеорологическим условиям представители Подрядчика и Заказчика должны составить двухсторонний Акт, к которому обязательно должна быть приложена справка Гидрометеослужбы о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность наружных ремонтных работ (в том числе работ на судоподъемном сооружении) на Судне Заказчика.

13.6.  Подрядчик также обязан информировать Заказчика в письменной форме в течение 5 (пяти) дней о прекращении форс-мажорного состояния.

13.7.  При продолжении форс-мажора в течение 10 (десяти) дней Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

  14.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

14.2.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Истца.

  15.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

15.1.  Подрядчик определяет в качестве основной базы ремонта _____________________, в т. ч. судоподъемное сооружение, причальная стенка, _____________________ и обязуется обеспечить безопасную стоянку Судов на базе ремонта с учетом выполнения требований обязательных постановлений и действующих правил порта (базы).

15.2.  Подрядчик вправе без согласия Заказчика привлекать к выполнению Работ субподрядчиков. Доля выполнения Работ субподрядчиком не должна превышать 30 % от общей стоимости Работ по Договору. Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ несет Подрядчик.

15.3.  При проведении работ на Судах Заказчика, Подрядчик обязуется выполнять требования действующих правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.

15.4.  Заказчик несет ответственность за организацию охраны труда по персоналу Заказчика и соблюдение норм экологической безопасности персоналом Заказчика.

15.5.  При выполнении Работ силами экипажа Судов или третьими лицами, привлеченными Заказчиком, последний обеспечивает соблюдение режима Подрядчика, требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности, природоохранного законодательства, правил техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и других обязательных правил, действующих в месте производства Работ и несёт прямую ответственность и расходы в случае их нарушения.

15.6.  При выполнении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих мест и контроль за соблюдением пожарной безопасности в соответствии с установленными требованиями. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения пожаров на Судах, стоящих на судоподъемном сооружении или причальной стенке.

15.7.  Привлечение на работу членов экипажа в рабочее время, в сверхурочное время или в выходные дни Подрядчик должен в письменном виде согласовать с Заказчиком, а с членами экипажа заключить договор подряда.

15.8.  Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии Сторон. Согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия компенсации затрат Сторон, возникающих в связи с расторжением Договора.

15.9.  В случае существенного нарушения одной из Сторон своих обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом в письменном виде.

15.10.  После оформления настоящего договора вся предыдущая переписка и переговоры по данному делу не имеют силы.

15.11.  В случае расхождений между договором и Приложениями к нему, текст договора имеет преимущественное значение только при условии, что он составлен в письменной форме и подписан лицами, должным образом уполномоченными обеими сторонами.

15.12.  Все сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением и оформлением настоящего договора, возлагаются на Подрядчика, если иное не согласовано сторонами в письменной форме.

15.13.  Настоящий договор составляется на ___ (___) листах в двух экземплярах на русском языке, по экземпляру для каждой стороны и оба имеют равную законную силу.

15.14.  Все извещения должны оформляться в письменном виде и доставляться либо лично, либо отправляться по нижеуказанным адресам. Телексы считаются полученными, когда сторона отправила их, а факс считается полученным после подтверждения адресата. Соответствующие адреса сторон, номера телексов и факсов следуют ниже.

15.15.  Заголовки в настоящем договоре никоим образом не ограничивают применение его условий. Если какой-то пункт является недействительным или незаконным, то все остальное в договоре должно сохранять свою силу без учета этого пункта.

15.16.  Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

  16.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1.  Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

16.2.  Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его прекращения по любой причине.

16.3.  Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

  17.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ.

17.1.  Приложение : «Смета-ведомость на ремонт т/х «_____________».

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК: » Адрес: Российская Федерация, , стр.7. тел: (4, факс (4 Архангельский филиал »: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Адрес: Российская Федерация, 163000 тел. : (81, факс : (81 E-mail: , Код ОКПО, ОКВЭД Р/с в Архангельском г. Архангельска Корр. счет	ПОДРЯДЧИК:
Директор Архангельского филиала » ___________________

Приложение 1

к договору от «___» _______ 20__ г. № _____

Смета-ведомость

на ремонт т/х «______________»

№ п./п.	№ РВ	Наименование работ	Ед. изм-я	Кол-во	Стоимость сменно–запасных частей и материалов, используемых подрядчиком, без учета НДС, в руб.	Цена ремонтных работ, без учета НДС, в руб.
Раздел 1. Общезаводские расходы:
1.1.
…	…	………	………	………	………	………
1.n.
Раздел 2. Докование и ремонт в доке:
2.1.
….
2.n.
Раздел N. «_____________»
N. n.
…
Суммарные показатели:	ХХХ	ХХХ

ЗАКАЗЧИК: Директор Архангельского филиала » ___________________

ПОДРЯДЧИК: