Правовой статус документов (стр. 4 )

7.7. В случае вывода Судна, СТСиК Судна из эксплуатации для проведения ремонтных работ по гарантии Подрядчика, Подрядчик уплачивает пеню в размере 1,0 (одного) процента от стоимости ремонтных работ СТСиК Судна, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за каждые сутки нахождения Судна в гарантийном ремонте. Срок гарантии автоматически продлевается на время нахождения судна в гарантийном ремонте.

7.8. В день подписания Заказчиком Акта приемки Судна из ремонта / гарантийного ремонта Подрядчик вручает Заказчику Гарантийное свидетельство по форме согласно Приложению № 11.

VIII.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору привлеченными им субподрядчиками.

8.2. Подрядчик несет ответственность за полноту, качество и сроки проведения дефектации СТСиК, их отдельных узлов, систем, деталей и механизмов, переданных в ремонт в объеме Ремведо­мости и Соглашений.

8.3. Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам.

8.4. Подрядчик несёт ответственность и возмещает ущерб, причинённый третьим лицам в результате дефектов и неисправностей СТСиК Судна в пределах гарантийного срока его эксплуатации.

8.5. Подрядчик несёт ответственность за организацию и обеспечение безопасной стоянки Судна на акватории, территории ремонтной базы в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий.

8.6. Подрядчик несет ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории ремонтной базы и в месте стоянки Судна.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность демонтированных с Судна и заменённых СТСиК, их отдельных узлов, деталей и механизмов. Заменённые на Судна СТСиК, их отдельные узлы, детали и механизмы подлежат передаче Заказчику по акту.

8.8. В случае несоблюдения срока ремонта, указанного в пункте 5.2. настоящего Договора, превышения срока нахождения Судна, СТСиК Судна в гарантийном ремонте, а также не принятие Судна, СТСиК Судна в гарантийный ремонт согласно пункту 7.5. Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 1,0 (одного) процента от стоимости ремонта Судна, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за каждый день нахождения Судна в ремонте / гарантийном ремонте сверх установленного настоящим Договором срока ремонта / или за каждый день непринятия Судна в гарантийный ремонт.

8.9. Сумма пени перечисляется в течение 30 банковских дней от даты выставления Заказчиком претензии.

8.10. Применение пени за задержку ремонта Судна не дает права Подрядчику отказаться от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Заказчик вправе удержать сумму пени из окончательного платежа за ремонт Судна.

8.12. В случае несоблюдения Заказчиком условий платежей, согласно любому из пунктов 6.2, 6.3, 6.4 настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 1,0 (одного) процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки при получении письменного требования Подрядчика.

IX.  ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение настоящего Договора. При наступлении указанных форс-мажорных обстоятельств, сторона, для которой эти обстоятельства наступили, обязана немедленно известить об этом другую сторону. Обязанность доказывания наличия форс-мажорных обстоятельств ложится на ссылающуюся на них Сторону. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана не позднее 5 календарных дней с момента их наступления в письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

9.2. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять требования по вопросам увеличения сроков ремонта Судна.

9.3. При продолжении форс-мажора в течение 15 и более суток Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

X.  АРБИТРАЖ

10.1. Все возникшие по данному Договору споры разрешаются в порядке, установленном действующим Законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края, если стороны не пришли к компромиссному взаимоприемлемому решению.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1 Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

11.2 Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его прекращения по любой причине.

11.3 Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.2. Все извещения должны оформляться в письменном виде и доставляться либо лично, либо отправляться по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

12.3. Заголовки в настоящем Договоре никоим образом не ограничивают применение его условий. Если какой-то пункт является недействительным или незаконным, то всё остальное в Договоре сохраняет свою силу без учета этого пункта.

12.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по договору.

12.5. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон путем заключения соглашения о расторжении Договора, при этом в части ответственности и исполнения денежных и гарантийных обязательств, Договор действует до их полного исполнения надлежащим образом.

12.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае не выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, путём направления письменного уведомления за 5 дней до его расторжения, при этом в части ответственности и исполнения денежных и гарантийных обязательств, Договор действует до их полного исполнения надлежащим образом.

12.7. Все приложения, дополнения и изменения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.8. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

12.9. Подрядчик не вправе переуступать или передавать выполнение любой части настоящего Договора третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Несоблюдение данного условия дает право Заказчику расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом все расходы, связанные с этим, возлагаются на Подрядчика.

XII ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
	» Юридический адрес: г. Москва, ул. Сущевская, стр.7 Адрес местонахождения: Азово-Черноморский бассейновый филиал » 9 Почтовый адрес: Ейское управление АЧБФ » Российская Федерация, Краснодарский край, город Ейск, ул. Рабочая, 2-а тел.-16-31, факс.2-66-10 Р/с К/с В отделении № 000 Сбербанка России

ПРИЛОЖЕНИЯ на 33 листах:

№ 1. Ведомость заявленного объёма ремонта СТСиК Судна на 17 листах

№ 2. Форма соглашения об изменении заявленного на 4 листах

объема, стоимости, срока ремонта СТСиК Судна

№ 3. Форма Акта фактически выполненного объёма ремонта СТСиК Судна на 4 листах

№ 4. Форма Рекламационного акта на 1 листе

№ 5. Форма Акта приемки Судна из гарантийного ремонта на 1 листе

№ 6 Форма Накладной на отпуск материалов на сторону на 1 листе

№ 7 Форма Акта приемки Судна в гарантийный ремонт на 1 листе

№ 8 Форма Акта приемки Судна в ремонт на 1 листе

№ 9 Форма Акта об окончании дефектации СТСиК Судна на 1 листе

№ 10 Форма Акта приемки Судна из ремонта на 1 листе

№ 11 Форма Гарантийного свидетельства на 1 листе

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК

			» Заместитель директора АЧБФ - начальник Ейского управления » _________________

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Ссылки на пункты документации	Сведения
Раздел 1	Организатор –» Азово-Черноморский бассейновый филиал; Контактные лица – , Телефон/факс: (86, (86; (8617)676-502
Раздел 1	Предмет запроса предложений: выбор организации на выполнение работ по доковому ремонту т/х «Рейдовый 43».
Раздел 2	Начальная (лимитная) цена договора: не установлена.
Раздел 1	Финансирование: собственные средства Заказчика.
Раздел 1	Приглашаются: юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным настоящей документацией по открытому запросу предложений
Раздел 2	Требования к участникам запроса предложений: - соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а именно: - непроведение ликвидации или реорганизации участника – юридического лица, за исключением реорганизации в виде присоединения и выделения, в результате которых участник – юридическое лицо продолжит деятельность после окончания реорганизации; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений; - отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Раздел 5	Порядок расчетов: Первый платёж в размере 30% от стоимости ремонта, Заказчик перечисляет после подписания договора Сторонами, не позднее 10 банковских дней с даты подписания Акта приёмки Судна в ремонт и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. Второй платёж в размере 30% от стоимости ремонта, Заказчик перечисляет не позднее 10 банковских дней с даты подписания сторонами Акта об окончании дефектации СТСиК Судна и предоставления Подрядчиком счета и счета-фактуры. Окончательный платеж за ремонт СТСиК Судна Заказчик перечисляет на банковский счёт Подрядчика в течение 30 банковских дней с даты приемки Судна из ремонта, на основании предоставленных Подрядчиком счёта, счёта-фактуры, акта приёмки Судна из ремонта, акта фактически выполненного объёма ремонта СТСиК Судна, гарантированного свидетельства.
Раздел 2	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений ·  Опись документов (форма 3.1.) ·  Заявка на участие в открытом запросе предложений (форма 3.2.); ·  Коммерческое предложение (форма 3.3.); ·  Анкета участника открытого запроса предложений (форма 3.4); ·  Сведения о квалификации участника открытого запроса предложений (форма 3.5); ·  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени Участника действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность (оригинал или копию, заверенную участником) на осуществление действий от имени Участника. Доверенность должна быть скреплена печатью участника и подписью руководителя или иного уполномоченного лица. В случае если доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; ·  Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или ЕГРИП), выданная ФНС РФ не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Заказчика уведомления о проведении открытого запроса предложений; ·  Копии регистрационных документов; ·  Копия Устава в действующей редакции (для юридических лиц, для физических лиц в том числе ИП - копию паспорта); ·  Копия Свидетельства Российского Речного Регистра судоходства, заверенная участником запроса предложений.
Раздел 1	Обеспечение заявки: не требуется
Раздел 1	Обеспечение исполнения договора: не требуется
Раздел 1	Последний срок приема заявок на участие в запросе предложений: 15 часов 00 минут по Московскому времени 12 сентября 2013 года