О размещении информации

О размещении информации

Муниципальное образовательное учреждение «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №2" Юсьвинского муниципального района просит разместить информацию о размещении муниципального заказа без проведения торгов: способом запроса котировок на официальном сайте для размещения информации заказов Пермского края в сети "Интернет" - "www. *****@***ru"/.

Предмет муниципального контракта	Дрова топливные (коротьё)
Источник финансирования заказа	Средства Юсьвинского муниципального района
Максимальная цена контракта	91 600 руб. (Девяносто одна тысяча шестьсот руб.)
Максимальная цена за 1 куб. м	423 рубля
Минимальный объём поставок	216,5 куб. м
Место доставки товара	Адрес: Пермский край, Юсьвинский район, п. Пожва, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Пожвинский Дом детского творчества» .

Руководитель Муниципального образовательного учреждения дополнительного

образования детей « Пожвинский Дом детского творчества» _________________()

Руководитель Муниципального образовательного учреждения «Пожвинская

средняя общеобразовательная школа №1 ___________________________________()

Приложение: извещение о размещении муниципального заказа на 8 листах в 1 экземпляре.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 05-05/09-ЗК

1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Предмет муниципального контракта	Дрова топливные (коротьё)
Источник финансирования заказа	Средства Юсьвинского муниципального района
Максимальная цена контракта	91 600 руб. (Девяносто одна тысяча шестьсот руб.)
Максимальная цена за 1 куб. м	423 рубля
Минимальный объём поставок	216,5 куб. м
Место доставки товара	Адрес: Пермский край, Юсьвинский район, п. Пожва, Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Пожвинский Дом детского творчества» .
Срок передачи товара	С 01 сентября 2009 года по согласованию с руководителем учреждения.
Сведения о включенных (невключенных) в цену накладных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей	Цена должна включать все налоги, сборы, пошлины, и другие обязательные платежи, а также иные аналогичные расходы
2. Условия проведения
Место подачи котировочных заявок	Адрес: Пермский край, Юсьвинский район, п. Пожва, МОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1»
Порядок подачи котировочных заявок	В письменной форме по указанному адресу или по факсу 8МОУ «ПСОШ №1»
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок	В срок до 15 час 00 мин местного времени 15 мая 2009 г.
Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Предварительная оплата в размере 30% от суммы муниципального контракта в течение 5 (пяти) банковских дней с момента его подписания. Оставшаяся сумма оплачивается в течение 10 (десяти) банковских дней с момента передачи товара.
Срок подписания победителем запроса котировок муниципального контракта	Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Наличие лицензии является обязательным условием в заключении контракта.
3. Сведения о муниципальном заказчике
Наименование	Муниципальное образовательное учреждение «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1»
Почтовый адрес	Пермский край, Юсьвинский район, п. Пожва,
Контактное лицо
Телефон	т\ф (342
Адрес электронной почты (при наличии)

Примечание – Преимущества предоставляются участнику с наибольшим объёмом на сумму контракта.

Приложение: 1. Форма котировочной заявки

2. Спецификация

3.Проект муниципального контракта

Приложение

Котировочная заявка на поставку товаров 05-05/09-ЗК

Дата Кому

"____"____________2008 г. МОУ "Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1»

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте

"Госзаказ Пермского края" ( qoszakaz. *****) мы, нижеподписавшиеся:

Наименование поставщика

_________________________________________________________________

Юридический адрес________________________________________________________

Фактический адрес_________________________________________________________

Банковские реквизиты______________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ф. И.О. лица, имеющего право подписи финансовых документов поставщика, наименование и реквизиты, на основании которого действует____________________________________

___________________________________________________________________________

Тел\факс_____________________________e-mail:_________________________________

Сайт_______________________________________________________________________

предлагаем осуществить поставку______________________________________________

(наименование предмета закупки)

в соответствии с требованиями Вашей Спецификации (Вашего Технического задания) и согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

№ п\п	Наименование и характеристики товаров ( с указанием модели, марки и прочих показателей в соответствии со Спецификацией (Техническим заданием) заказчика)	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Кол-во	Стоимость, руб.

Цена товаров, предлагаемых нами к поставке, составляет 91600 (Девяносто одна тысяча шестьсот) руб.

Цена за 1 куб. м. - ________руб. Общий объем поставок ____________куб. метров.

и включает следующие расходы____________________________________________________________ ________________________________________

(состав расходов)

Мы уведомлены, что в случае признания___________________________________________________

(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

победителем запроса котировок мы обязаны подписать муниципальный контракт в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.

Мы осведомлены о включении сведений о__________________________________________________

(наименование или Ф. И.О. участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.

______________________ ________________________ _______________________________

(Должность уполномоченного лица, (подпись) (Ф. И.О.)

подписавшего звяку)

М. П. (при наличии)

Приложение 2

Спецификация

Наименование	Краткие характеристики	кол-во (куб. м)	цена(руб) за 1 м3	цена(руб) всего
Дрова топливные	Коротьё, (не более 0,7 метра) береза не менее 30%	Не менее 216,5	Не более 423	91600

Приложение

проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку топливных дров

п. Пожва «__» ________ 2009 г.

Муниципальное образовательное учреждение «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1» Юсьвинского муниципального района (Пермский край, Юсьвинский район, п. Пожва, , именуемый в дальнейшем Муниципальный заказчик, «ПСОШ №1»Сыстеровой Галины Юрьевны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ _______________именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ____________________ действующей на основании_____________ с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Юсьвинского муниципального района, на основании результатов размещения муниципального заказа, путем проведения запроса котировок Протокол № ___ от __мая (05-05/09-ЗК) 2009 года заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку топливных дров – коротьё Муниципальному заказчику - МОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1» а именно, подведомственному объекту - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Пожвинский Дом детского творчества» . в количестве _______ м3, качество товара коротьё (не более 0,7 метра, берёза не менее 30%, влажность не более 30%). в срок с 01 сентября 2009 года.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость Товара, погрузку, доставку, выгрузку Товара.

2.2. Товар оплачивается Муниципальным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

2.3. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость погрузки, выгрузки, доставки Товара.

2.4. Цена Контракта составляет 91600 (Девяносто одна тысяча шестьсот ) рублей

2.5. Муниципальный заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем (количество) поставляемого по настоящему Контракту Товара и сопутствующих услуг, но не более чем на пять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, услугах, или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту.

2.6. В случае изменения объема сопутствующих услуг в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Контракта, Муниципальный заказчик вправе изменить Цену контракта пропорционально изменению объема (количества) поставляемых по настоящему контракту сопутствующих услуг, но не более чем на пять процентов такой цены, что оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

3.2. Авансовый платеж по Контракту составляет 30% Цены Контракта. Муниципальный заказчик осуществляет авансовый платеж в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения Муниципального контракта.

Окончательный расчет после поставки Товара и подписания акта сдачи приемки Товара.

3.3. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара и оказании сопутствующих услуг, аванс возвращается в течение 5 банковских дней со дня направления Муниципальным заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Поставщику.

Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Контракта Муниципальным заказчиком.

3.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Муниципальному заказчику осуществляется в соответствии п. 1.2.1. , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить Муниципального заказчика о точном времени и дате, месте складирования Товара телефонограммой или по факсимильной связи;

4.1.2. Передать Товар Муниципальному заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта; поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, настоящего контракта;

4.1.3. Поставить Товар Муниципальному заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

4.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта

4.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

4.1.6. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Муниципальным заказчиком (или заказчиками).

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

4.1.7. По требованию Муниципального заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Муниципального заказчика и забрать Товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.2. Муниципальный заказчик обязан:

4.2.1. Принять Товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи Товара и передать один экземпляр Поставщику.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 01.01.2001г.;

- О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 01.01.2001 г.;

5.2. По факту приемки Товара, Муниципальным заказчиком составляется Акт приемки-передачи Товара (образец формы - приложение № 4) , подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон.

5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Контракту считается факт передачи (выгрузки) Товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи товара .

Право собственности на Товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество Товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов и настоящего Контракта, изложенных в показателях качества технической характеристики, закрепленных в приложении 3 к настоящему Контракту.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2 В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимость Товара и сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых просрочено Поставщиком

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

7.4. Если просрочка поставки Товара превысит один месяц, то Муниципальный заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

7.5. Муниципальный заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.5.1. в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

7.5.2. в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.5.3. в случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.5.4. если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.6. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия..

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Коми-Пермяцкого округа в соответствии с законодательством РФ.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его регистрации в Едином реестре муниципальных контрактов Юсьвинского муниципального района. Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в указанном реестре в течение 3 дней со дня его подписания обеими Сторонами.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в Едином реестре муниципальных контрактов Юсьвинского муниципального района.

10.3. Поставщик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Муниципального заказчика.

10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Поставщик представляет по запросу Муниципального заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны и для специального уполномоченного органа.

10.9. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

Приложение - Спецификация;

Юридические адреса сторон и реквизиты:

Поставщик Заказчик

Подписи сторон:

Поставщик Заказчик

___________________________ __________________

м. п. м. п.