Письмо

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТРУД» №3-ЗК от « 23» июля 2008 г. г. Калуга, ул. Подгорная, д. 57а т/Ф.:

Уважаемые господа!

Государственный заказчик: Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Труд», расположенное по адресу: 248018 а, т/ф , e-mail: *****@***ru (лицо, уполномоченное поддерживать контакт – В) предполагает закупить способом запроса котировок следующие работы: капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Труд», расположенного по адресу: Калужская область, Перемышльский район, деревня Андреевское.

Источник финансирования: областной бюджет.

Наименование и характеристика ( товара, работ, услуг): капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Труд» (здание клуба), расположенного по адресу: Калужская обл., Перемышльский район, д. Андреевское.

Ремонтные работы должны быть выполнены из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий Подрядчика (далее – материалы) в соответствии с действующими строительными нормами, требованиями правил пожарной безопасности, соответствовать объемам, указанным в ведомости объемов работ (приложение №1). Используемые материалы должны быть сертифицированы. Работы могут выполняться в рабочее время государственного заказчика (ежедневно с 8.00 до 20.00 ч, а также в выходные дни). Гарантия качества выполненных работ - 2 года со дня подписания акта приемки выполненных работ. Выявленные недостатки в течение гарантийного срока устраняются безвозмездно.

Количество (объем) (товара, работ, услуг): Приложение .

Место выполнения работ: Калужская область, Перемышльский район, деревня Андреевское, ДОЛ «Труд».

Сроки выполнения работ: 15 октября 2008года.

Сведения о включенных (невключенных) в цену продукции расходах по обязательным платежам (на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др.): цена поручаемых работ должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта: 500000 рублей. Место подачи заявки: 248018 а. Срок подачи заявки: (в том числе дата и время окончания срока подачи заявок)

С 24 июля 2008г. по 05 августа 2008 г. до 17.00 ч. (включительно).

Срок и условия оплаты выполненных работ: форма оплаты безналичная. Предоплата - 30% после заключения государственного контракта. Окончательный расчет в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ при наличии финансирования из областного бюджета.

.Срок подписания государственного контракта: не ранее, чем через 5 дней и не позднее чем через 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на выполнение работ, просим представить котировочную заявку по прилагаемой форме (приложение №2) по адресу: 248018 а, ГОУ ДОД ДЮСШ «ТРУД».

Котировочная заявка, присланная по факсу, должна быть подтверждена подлинным документом до окончания срока подачи заявок.

Директор

Приложение

Ведомость объемов работ

на состояние здания клуба Детского оздоровительного лагеря «Труд»,

расположенного по адресу: Калужская обл.,Перемышльский район, д. Андреевское

от 1июля 2008года.

Комиссия в составе: зам. директора по АХР , начальника лагеря , инженера , произвела осмотр здания клуба.

Результаты осмотра:

№ п/п	Виды и перечень необходимых работ	Ед. измерения	Кол-во
1	Разборка кровельного покрытия из асбестоцементных листов	м2	440
2	Устройство пароизоляции в один слой	м2	440
3	Устройство кровли из стального профилированного настила	м2	440
4	Демонтаж и монтаж отливов из листовой стали	п/м	13
5	Улучшенная окраска фасадов с расчисткой старой краски	м2	56
6	Окраска масляными красками металлических стоек, витражей, потолочных ферм, колонн за 2 раза	м2	132
7	Окраска известковыми составами фасадов по штукатурке	м2	40
8	Цементное покрытие порогов толщиной 20 мм	м2	65
9	Армирование подстилающих слоев	м2	65
10	Сетка арматурная с ячейкой из арматурной стали диаметром 6мм; железнение цементных покрытий	м2	65
11	Разборка дощатых полов в зале	м2	52
12	Разборка оснований полов лаг из досок и брусков, кирпичных столбиков под лаги	м2	52
13	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	52
14	Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм	м2	52
15	Улучшенная окраска по дереву полов	м2	52
16	Облицовка стен листами из влагостойкого гипсокартона	м2	64
17	Шпаклевка швов, покрытие стен грунтовкой за 2 раза	м2	86
18	Окраска стен водоэмульсионными составами	м2	86
19	Демонтаж оконных покрытий из стекла	м2	82
20	Монтаж оконных покрытий из поликарбонатных плит	м2	82

Ремонт осуществляется из материалов подрядчика.

Подписи комиссии:

Приложение

Котировочная заявка

Кому: ГОУ ДОД ДЮСШ «Труд»

Изучив направленный Вами запрос котировки цен, мы, нижеподписавшиеся,

__________________________________________________________ предлагаем

(наименование организации)

выполнить работы : ____________________________________________________________

(наименование и объем выполняемых работ)

_____________________________________________________________________________________________

на сумму: _______________________

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировки цен, выполнить работу, в соответствии со сроками, приведенными в извещении запроса котировок.

Согласны с порядком платежей и иными условиями, предусмотренными в извещении запроса котировок.

В цену товаров, работ, услуг включены: расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Реквизиты участника размещения заказа:

Наименование:________________________________________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Фактический адрес: ____________________________________________________________

ИНН: ___________ ; КПП:___________

Р/с:_________________________________

К/с:_________________________________

Банк:________________________________

БИК:________________________________

Тел:_________________________________

________________ _________________

(подпись, печать) (должность)

______________

(дата)

Проект Государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №________

О ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ

г. Калуга "___" ______________200__ г.

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Труд», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, от имени Калужской области, и _____________________________________,в лице _________________, действующего на основании __________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании протокола оценки и сопоставления заявок котировочной комиссии от «___»____________2008г. №___ заключили между собой настоящий государственный контракт (далее - Контракт).

1.  Предмет Контракта

1.1 Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Труд» (здание клуба) (далее - Объект) выполнить из материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий (далее - материалов) Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными в извещении запроса котировок и по цене, предложенной Подрядчиком.

1.2 Срок выполнения работ, указанных в п. п.1.1, настоящего Контракта:

НАЧАЛО - в день подписания настоящего Контракта.

ОКОНЧАНИЕ – 15.10.2008г.

Работы могут быть выполнены досрочно.

Датой окончания выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки выполненных работ по форме № КС-3.

2.  Обязательства сторон

2.1 Подрядчик обязуется:

2.1.1. Выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта своими силами или силами третьих лиц, из своих материалов и обеспечить надлежащее качество выполняемых работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, требованиями правил пожарной безопасности.

2.1.2. Поставить необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.3. Использовать сертифицированные материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

2.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

2.1.5. Осуществить охрану Объекта.

2.1.6. Нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.

2.1.7. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1, настоящего Контракта в объеме, указанном в ведомости объемов работ и локальной смете, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

2.1.8. Выполнять работы в рабочее время Государственного заказчика: ежедневно с 8.00 до 20.00, а также в субботу и воскресенье по согласованию с Государственным заказчиком.

2.1.9. Выполнить работы в срок, указанный в п.1.2 настоящего Контракта.

2.1.10. Согласовывать с Государственным заказчиком заключение договоров субподряда с третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту, обеспечивать контроль и нести ответственность за ход и результаты выполняемых ими работ.

2.2 Государственный заказчик обязуется:

2.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в размере, указанном в п.3.1 настоящего Контракта и в порядке, предусмотренном п.4 настоящего Контракта.

2.2.2. Назначить ответственного специалиста из числа своих работников для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Представитель Государственного заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение срока действия настоящего Контракта.

2.2.3. Принять выполненные Подрядчиком работы в течение 10 рабочих дней со дня получения от подрядчика извещения об окончании работ путем составления двухстороннего акта приемки выполненных работ по форме №КС-2.

2.2.4. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке Государственный заказчик указывает данные об обнаруженных недостатках в акте приемки выполненных работ по форме №КС-2 и немедленно уведомляет об этом Подрядчика.

2.2.5. В случае обнаружения, в течение гарантийного срока, недостатков в работе после приемки работы, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, Государственный заказчик обязан известить об этом Подрядчика в течение 7 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

2.2.6. Для выполнения работ обеспечить Подрядчику доступ на Объект в режиме, указанном в п.2.1.8 настоящего Контракта.

3.  Цена Контракта

3.1. Цена поручаемых Подрядчику работ, указанных в п.1.1 настоящего Контракта, составляет __________ рублей, в т. ч. НДС, и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Цена работ является фиксированной и пересмотру сторонами не подлежит.

4. Порядок расчетов

4.1. Оплата по настоящему Контракту производится за счет бюджета Калужской области на 2008 год путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4.2. Предоплата в размере 30% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего контракта производится при наличии финансирования из областного бюджета. Окончательный расчет производится в течение 20 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 при наличии финансирования из областного бюджета.

5. Срок действия контракта

5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту, но не позднее 01.12.2008 года. Истечение срока действия контракта не прекращает возникших обязательств.

6.  Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

6.1.1.Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

6.1.2.Качество выполнения всех работ в соответствии с ведомостями объемов работ, локальной сметой, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

6.1.3.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ Объекта в срок, установленный Государственным заказчиком.

6.1.4. Гарантийный срок эксплуатации объекта, оборудования, материалов и работ устанавливается на 2 года с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме № КС-2.

6.1.5. Если в период гарантийного срока возможности эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Государственный заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Государственный заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.1.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

7.Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или от устранения нарушений.

7.5. Неурегулированные сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.

8.  Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

а) война, военные действия;

б) ионизирующие излучения или радиоактивное загрязнение;

в) ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

г) бунт, волнения, беспорядки;

д) экологические катастрофы и их последствия.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.Охрана Объекта

10.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ до завершения работ и приемки Государственным заказчиком законченного Объекта.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, указанного в п.1.1 Контракта, до приемки этого Объекта несет Подрядчик.

11. Особые условия

11.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми Сторонами.

.11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

12. Приложения

12.1 Ведомость объемов работ и локальные сметы.

13. Реквизиты и подписи сторон

Государственный заказчик: Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско – юношеская спортивная школа «Труд»	Подрядчик:
248018 а.
р /счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г. Калуга БИК: л/с А в Министерстве финансов Калужской области
Директор ГОУ ДОД ДЮСШ «Труд» _________________