Контракт
на выполнение работ по художественно - ландшафтному оформлению автомобильной дороги «Улица Чкалова - Старцева» на участке от ул. Куйбышева до ул. Бульвар Гагарина» в г. Перми
г. Пермь «____» ____________2010г.
Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем Заказчик. В лице руководителя , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комиссии о размещении заказа (Протокол № ____ от ____________г.) заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по художественно-ландшафтному оформлению автомобильной дороги «Улица «Чкалова-Старцева» на участке от ул. Куйбышева до ул. Бульвар Гагарина» в г. Перми в объеме и сроках, предусмотренных Техническим заданием (Приложение ), Графиком производства работ (Приложение ), Сметой (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость выполнения работ составляет __________________рублей, в том числе НДС 18 % (далее - Цена Контракта).
2.2. Цена контракта включает в себя все уплачиваемые на территории РФ налоги и сборы, затраты, издержки, иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.3. Контрактом предусмотрена возможность выплаты Подрядчику аванса в размере до 30% от годового лимита финансирования исключительно на закупку материалов, конструкций и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему Контракту, при наличии соответствующего финансирования.
Контроль целевого использования аванса осуществляет Заказчик.
Подрядчик, независимо от получения аванса, обязан представить Заказчику Обеспечение исполнения обязательства, в соответствии с п.8 настоящего Контракта.
Подрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок конструкций, материалов и расходов, связанных с исполнением контракта. Конкретная расшифровка расходов с предоставлением планового перечня закупаемых материалов, конструкций и оборудования в рамках авансового платежа указывается в запросе на получение этих платежей, направляемых Подрядчиком Заказчику.
Не позднее, чем через 30 дней с момента получения от Заказчика авансового платежа, Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. При непредоставлении необходимых документов Подрядчиком в указанные сроки, или при установлении на основании представленных документов факта нецелевого использования Подрядчиком этих платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению платежей.
Сумма аванса, использованного не по назначению, подлежит возврату Заказчику в сроки, установленные Заказчиком.
Аванс подлежит зачету при перечислении очередных платежей, причитающихся Подрядчику в соответствии с графиком выполнения отдельных видов работ. График погашения аванса определяется Заказчиком и доводится до сведения Подрядчика при выплате аванса.
2.4. Оплата фактически выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании оформленных в установленном порядке и подписанных Сторонами Актов выполненных работ (ф. КС-2) и Справок о стоимости работ (ф. КС-3) по каждому этапу выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания.
2.5. Финансирование работ осуществляется из субсидий Дорожного агентства Пермского края. В случае изменения лимитов финансирования Заказчик производит оплату по мере поступления субсидии Дорожного агентства Пермского края. При этом Заказчик не несет ответственности перед Подрядчиком за задержку в проведении расчетов.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в предусмотренном настоящим Контрактом размере с расчетного счета Заказчика.
2.7. Оплата по Контракту осуществляется безналичным перечислением платежными поручениями.
2.8. Отступление от Технического задания, условий настоящего Контракта, а также превышение объемов работ с отступлением от сметы без согласования с Заказчиком не допускается и оплачивается за счет средств Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием и Графиком выполнения работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать их результат Заказчику в порядке, установленном настоящим Контрактом.
3.3. Подрядчик обязуется качественно выполнить работы и результат их сдать Заказчику в установленные в Графике выполнения работ и в Техническом задании сроки. Дата окончания работ, указанная в Графике выполнения работ и в Техническом задании, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Работы, подлежащие выполнению по настоящему контракту, включают в себя два этапа:
1 этап - разработка дизайн-проекта на выполнение работ по художественно-ландшафтному оформлению автомобильной дороги;
2 этап – производство работ по художественно-ландшафтному оформлению автомобильной дороги (разбивка клумб, посадка растений и пр.).
4.2. После завершения 1 этапа работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование выполненный дизайн-проект. Дизайн-проект предоставляется на бумажном (2 экз.) и электронных носителях.
4.3. После завершения 2 этапа работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменной форме о завершении работ и предоставляет Заказчику отчетную документацию, включающую себя товарные накладные и сертификаты качества на весь посадочный материал.
4.4. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, предусмотренных в п.4.2. и 4.3. настоящего контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании. В случае необходимости направляет запрос о предоставлении разъяснений результатов работ, либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и, или доработки результатов выполненных работ, Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/ произвести доработки за свой счет.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений результатов работ или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в акте, устранить полученные от Заказчика замечания/ недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствии с предъявленными требованиями/ замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета Подрядчика, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/ выполнении доработок в надлежащем порядке и установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов о предоставлении разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.
4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акты выполненных работ (ф. КС-2) и Справки о стоимости работ (ф. КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.8. На выполненные работы устанавливается гарантийный срок - 24 месяца с даты подписания Акта приемки выполненных работ по 2 этапу.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежаще оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего Контракта.
5.1.3. Отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ, в случае, если указанные работы выполнены с отступлением от технической документации.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.5. При осуществлении контроля за качеством, объемами и сроками выполнения работ привлекать третьих лиц и экспертов.
5.1.6. Расторгнуть в одностороннем порядке Контракт в следующих случаях:
- несоблюдения Подрядчиком качества и технологии производства работ;
- нарушение Подрядчиком установленных в Графике выполнения работ сроков более, чем на 15 дней.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать Подрядчику в письменной форме о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.3. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков и объемов их выполнения.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной платы выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию. Передать Заказчику накладные на приобретенные материалы, сертификаты качества используемых при производстве работ материалов.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующими на территории РФ нормативными правовыми актами.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
5.4.4. Устранять выявленные недостатки по объему и качеству работ в течение 3 (трех) суток за свой счет в случае возникновения претензии Заказчика.
5.4.5. Обеспечить надлежащее содержание и своевременную уборку территории, прилегающей к объекту в период производства работ.
5.4.6. Вывезти в 2-х дневный срок с момента подписания Заказчиком акта о приемке работ принадлежащие Подрядчику технику и другое ему принадлежащее имущество.
5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом.
5.5. Подрядчик не вправе привлекать субподрядные организации к выполнению работ.
6. Расторжение контракта
6.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в любое время (на любой стадии выполнения работ) до сдачи ему Подрядчиком результата работ при нарушении Подрядчиком условий Контракта без компенсации понесенных им затрат и возмещения убытков в случае:
- просрочки исполнения обязательств или Графика выполнения работ;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств;
- выполнения работ с нарушением Гражданского Кодекса РФ, технических и др. норм и правил;
- принятия государственными органами актов, лишающих Подрядчика права производства работ;
- приостановления Подрядчиком деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- если Подрядчик не приступил к выполнению работ по настоящему Контракту в соответствии с Графиком выполнения работ.
6.2. Заказчик направляет Подрядчику уведомление об одностороннем расторжении Контракта. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении Заказчика, а при отсутствии в уведомлении даты расторжения - с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления о расторжении.
6.3. Расторжение Контракта не затрагивает каких-либо положений или условий Контракта, касающихся порядка разрешения споров или иных обязательств. Сторона в части возмещения причиненных убытков и выплаты штрафных и иных санкций.
7. Ответственность сторон
7.1. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику штрафные санкции:
- за нарушение графика выполнения работ – 0, 5 % от общей стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки;
- за не устранение в установленный срок недостатков (дефектов), включая гарантийный срок, - штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки устранения.
7.2. При нарушении Подрядчиком срока начала работ, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт.
7.3. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ более, чем на 20 дней, выплачивается неустойка в размере суммы Обеспечения по настоящему Контракту.
7.4. Кроме предусмотренных санкций за неисполнение обязательств по Контракту, Подрядчик возмещает Заказчику убытки в полной сумме.
7.5. В случае причинения третьим лицам ущерба при выполнении работ, ответственность по его возмещению возлагается на Подрядчика.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Контракту.
7.7. В случае, если Подрядчик не устраняет недостатки( дефекты) в установленные Заказчиком сроки, Заказчик вправе привлекать для их устранения третьи лица с отнесением всех затрат на Подрядчика.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (далее - Обеспечение) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______рублей.
Обеспечение исполнения Контракта оформляется отдельным документом от Банка или собственно Подрядчика:
в виде безотзывной Банковской гарантии банка или кредитной организации, договора страхования ответственности или договора залога денежных средств на обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по сдаче Заказчику результатов работ (услуг) по ремонту (капитальному ремонту) региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в Пермском крае в полном объеме и в установленный настоящим Контрактом срок, или расторжение контракта и его отказа вернуть полученную сумму аванса, а так же на покрытие невыплаченной Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, возмещение убытков, причиненных Заказчику.
На обеспечение гарантийных обязательств по контракту возможно также предоставление обеспечения в форме страхования ответственности (Страхового полиса (договора). Страховой полис предоставляется до оплаты Заказчиком принятых работ.
При этом Банк или Страховая компания должны отвечать критериям, установленным п. 8.2., 8.3. настоящего Контракта.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику Обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств до заключения Контракта. Обеспечение в виде банковской гарантии предоставляется не позднее 15 дней с даты заключения Контракта.
Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока его действия индексации и корректировкам не подлежит.
В случае непредставления Подрядчиком Обеспечения Контракта в установленные в настоящем пункте сроки, Заказчик направляет уведомление Подрядчику об отказе от заключения и/или исполнения Контракта. При этом Контракт считается незаключенным или расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика. Работы, выполненные Подрядчиком, до предоставления Обеспечения Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
Окончание срока действия обеспечения исполнения Контракта, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика - «___» ________20__ года. При этом срок действия Обеспечения по Контракту должен превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, не менее чем на 30 дней.
В случае изменения сроков выполнения и сдачи работ по Контракту не по вине Подрядчика, Стороны по Контракту составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту о продлении сроков выполнения и сдачи работ. Подрядчик, предварительно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения и сдачи работ по контракту, должен представить документ о продлении действия Обеспечения.
Возврат Обеспечения производится Заказчиком по окончании срока действия Обеспечения в течение 7 (семи) календарных дней после получения письменного требования Подрядчика о возврате Обеспечения, при условии исполнения им своих обязательств по Контракту.
При нарушении Подрядчиком сроков сдачи результатов работ и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, или убытков, возникших по вине Подрядчика, или расторжения контракта, по письменному требованию Заказчика Банк, Страховая компания или собственно Подрядчик выплачивает Заказчику требуемую сумму из Обеспечения.
В предоставленном Подрядчиком Обеспечении исполнения обязательства Подрядчика, в обязательном порядке должно содержаться указание на право Заказчика требовать от Банка. Страховой компании или собственно Подрядчика выплаты суммы неустойки, убытков путем направления письменного требования.
Обеспечение должно сохранять свое действие и в случае внесения изменений и дополнений в настоящий контракт, за исключением случая уменьшения сроков выполнения работ, при котором требуется наличие дополнительного согласия Банка или/ и Страховой компании о внесении таких изменений.
При этом доказывания Заказчиком неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме, в том числе, убытков и/или неустойки, в судебном порядке не требуется.
Срок выплаты Обеспечения устанавливается в письменном требовании Заказчика, но не менее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика.
В договоре о Банковской гарантии, заключенном Подрядчиком с Банком, обязательна ссылка на настоящий Контракт и положения настоящего Контракта о порядке выплаты Обеспечения.
8.2. Банк, выдавший банковскую гарантию для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должен иметь лицензию на право осуществлять выдачу банковских гарантий в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, заверенные банком:
-копию лицензии банка, подтверждающую право банка выдавать банковские гарантии;
-копию документа, подтверждающего полномочия лица подписавшего банковскую гарантию;
- форму банковской гарантии принятую в банке.
Требования, если обеспечением исполнения контракта является залог денежных средств:
§ денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта;
§ договор залога денежных средств должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;
§ денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока и после получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя);
§ денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), реквизиты которого указаны в письменном требовании.
Требования, если обеспечением исполнения контракта является договор банковского вклада (депозита):
§ договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации;
§ поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту согласовывает с заказчиком банк, с которым будет заключаться договор банковского вклада и его существенные условия;
§ в договоре банковского вклада должна быть указана сумма обеспечения исполнения контракта, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта;
§ договор банковского вклада должен содержать указание на соответствующий контракт, в том числе указание на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса как основание заключения контракта
§ в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжение контракта, сумма депозитного договора должна быть пропорционально уменьшена на сумму неустойки, исполнением контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Денежные средства с депозитного счета перечисляются на расчетный счет поставщика (подрядчика, исполнителя), с которого поставщик (подрядчик, исполнитель) даёт согласие на безакцептное списание денежных средств Заказчиком на покрытие невыплаченной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки, предусмотренной в контракте, предусмотренной в контракте или убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим, возмещение убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением контракта.
8.3. В случае, если Обеспечением исполнения гарантийных обязательств по контракту является Страховой полис (договор), Страховая компания, заключающая договор страхования для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности в обязательном порядке должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта.
Получателем страхового возмещения (страховой суммы) - выгодоприобретателем в договоре страхования ответственности по контракту должен быть указан заказчик, страхователем — Подрядчик. В договоре страхования ответственности по контракту должно быть прямо предусмотрено право заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, или убытков, возникших по вине Подрядчика. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в страховую организацию письменное требование, оригинал договора страхования ответственности или страховой полис, документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту.
В соответствии с правилами страхования в договоре страхования ответственности должно быть установлено, что страховым случаем, является любое ненадлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности Подрядчика в виде неустойки и (или) убытков.
Договор страхования ответственности не должен содержать ссылки на необходимость Заказчика доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения.
Обязательным приложением к договору страхования ответственности является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности со всеми приложениями, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования от имени страховой компании.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, а также за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами принятых на себя обязательств по Контракту. В случае, если указанные обстоятельства будут действовать более одного месяца, любая сторона вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков, включая упущенную выгоду, направив письменное уведомление о расторжении другой стороне за 10 (десять) дней до расторжения.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Контракта стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.
10.3. До передачи спора на рассмотрение в суд необходимо соблюсти претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии - 10 календарных дней с даты ее получения.
11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его ненадлежащее исполнение.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению сторон.
12. Прочие условия
12.1. Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными стороной в день ее фактического получения. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи, уведомления считаются полученными стороной в день их отправки.
12.2. Подрядчик признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения контракта, конфиденциальной. Подрядчик отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации. Опубликование Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам возможны только на основании письменного согласия Заказчика.
Нарушение условия о конфиденциальности приравнивается к нарушению обязательств по исполнению контракта, влечет взыскание с Подрядчика, помимо убытков, неустойки в размере сто тысяч) рублей за каждый допущенный Подрядчиком случай нарушения.
12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
12.5.Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть:
Приложение 1 – Техническое задание;
Приложение 2 - График выполнения работ;
Приложение 3 – Расчет стоимости работ (смета)
Приложение 4 - График погашения аванса
13. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
ГАУ « Управление автомобильных дорог»
Пермского края
614015 00 | |
ИНН / / р\с Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь к\с | |
Заказчик: // Подрядчик: /Ф. И.О./
Приложение к контракту
№ ___ от ________________ 2010 г
Техническое задание
на выполнение работ по художественно-ландшафтному оформлению автомобильной дороги «Улица «Чкалова – Старцева» на участке от ул. КуЙбышева до ул. Бульвар Гагарина» в г. Перми.
Исходные данные – ведомость объемов работ (приложение №1 к техническому заданию).
1. Общие требования:
1.1. Разработать дизайн – проект на выполнение работ по художественно-ландшафтному оформлению автомобильной дороги (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие работы) и согласовать с Заказчиком в течение 10 дней с момента заключения контракта.
1.2. Состав работ, предусмотренных проектом, должен соответствовать классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации № 000 от 01.01.2001 и ОДМ 218.011-98 «Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог».
1.3. В дизайн-проекте предусмотреть:
· Озеленение декоративное, не отвлекающее внимание участников дорожного движения;
· Художественно – ландшафтное оформление (реализацию урбанистического стиля);
· Дендроплан (с указание планируемых мест посадки кустарников, ассортимент, количество);
· Разработку цветников, элементов озеленения в ответственных местах;
1.4. Выполнить обследование существующей растительности и рекомендации по санитарному состоянию.
1.5. Участвовать без дополнительной оплаты при рассмотрении дизайн-проекта Заказчиком в установленном им порядке, представлять пояснения, документы и обоснования, вносить в дизайн-проект по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие данному Заданию.
2. При производстве работ по художественно-ландшафтному оформлению автомобильной дороги (разбивка цветочных клумб, посадка живых изгородей и другие работы):
2.1. Перечень цветочных культур (посадочного материала) согласовывается с Заказчиком за 5 дней до начала производства работ по посадке;
2.2. Посадку древесных и многолетних культур выполнить стандартным декоративным материалом с соблюдением нормативных параметров растений и технологии посадки для каждой культуры;
2.3. Уборку мусора, отходов, различного рода загрязнений с объектов работ произвести в течение суток.
2.4. Обеспечить безопасность дорожного движения при производстве работ (ВСН 37-84, СНиП ).
2.5. Качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП (СНиП III-10-75) и другим нормативным документам;
2.6. Гарантийный срок на выполненные работы по художественно-ландшафтному оформлению – 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ;
2.7. Срок окончания работ – 30 августа 2010 года.
Приложение к техническому заданию
Ведомость объемов работ для разработки дизайн-проекта
№ п/п | Наименование выполняемых работ | Объем выполняемых работ | |
Ед. изм | Объём | ||
Подготовка территории | |||
1 | Разработка грунта 2 группы вручную без креплений | 100м3 | 6,15 |
2 | Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы | 100м3 | 6,15 |
3 | Перевозка грунта на расстояние до 25 км автомобилями – самосвалами класс груза 1 | 1т | 861 |
Цветники | |||
4 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100м2 | 11,24 |
5 | Посадка цветников | 1000шт | 30,68 |
6 | Укладка геосетки | 1000м2 покрытия | 1,098 |
7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм | 100м3 | 1,098 |
8 | Устройство покрытий из мраморной крошки | 100м3 | 0,22 |
Живая изгородь | |||
9 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли: до 50% | 10 м траншей | 26,1 |
10 | Посадка кустарников – саженцев в живую изгородь: двухрядную | 10 м живой изгороди | 26,1 |
11 | Посадка кустарников – саженцев в живую изгородь: однорядную | 10 м живой изгороди | 26,1 |
Хвойные и декоративно лиственные деревья | |||
12 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную в естественном грунте | 10 ям | 24 |
13 | Посадка деревьев с комом земли размером: 0,8 х 0,6 м хвойные | 10 деревьев | 24,0 |
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м вручную в естественном грунте декоративнолиственных | 10 деревьев | 6,0 | |
14 | Посадка деревьев с комом земли размером: 0,8 х 0,6м декоративнолиственных | 10 деревьев | 6,0 |
Рокарии | |||
15 | Устройство рокариев | 100м2 | 7,75 |
Плитка | |||
16 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100м2 | 0,416 |
Брус деревянный | |||
17 | Установка деревянных элементов из брусьев | 1м3 | 19,2 |
18 | Острожка брусьев | 100м2 | 3,84 |
19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2раза бруса | 100м2 | 3,84 |
20 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: бруса | 100 м2 | 3,84 |
Газон | |||
21 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 4,0 |
22 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 4,0 |
Устройство искусственных холмов | |||
23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Грунт растительного слоя (земля, перегной) | 100 м3 | 1 |
24 | Перевозка навалочных грузов автомобилями – самосвалами. Расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 | 1 т | 175 |
25 | Земля растительная | М3 | 110 |
Приложение к контракту
№ ___ от ________________ 2010 г
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
производства подрядных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работ на 200___ г. по объекту: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость работ | Объем работ на год | в т. ч. по кварталам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | СМР | Всего | СМР | I кв. | в т. ч. по месяцам | II кв. | в т. ч. по месяцам | III кв. | в т. ч. по месяцам | IV кв. | в т. ч. по месяцам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | СМР | Ян-варь | Фев-раль | март | всего | СМР | Ап-рель | Май | июнь | всего | СМР | июль | август | Сен-тябрь | Все-го | СМР | Октя-брь | Ноя-брь | Де-кабрь | ||||||||||||||||||||||||||
(расписать выполнение объемов работ до конца ремонта помесячно по годам) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В т. ч. по пусковым комплексам | |||||||||||||||||||||||
Примечание: | |||||||||||||||||||||||
Начало работ: | |||||||||||||||||||||||
Окончание работ: | |||||||||||||||||||||||
