Предложение сделать оферту

Открытое акционерное общество «60 арсенал» 248032 г. Калуга, ул. e-mail: ***@*ru
От ________________ № _____________
На №______________ от _____________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

Уважаемые господа!

60 арсенал» (далее по тексту Заказчик) приглашает Вас в срок до 12час.00мин. (время московское.) до 15.06.2012года сделать предложение (оферту) на выполнение работ по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления для нужд 60 арсенал» согласно техническому заданию Приложение к тексту настоящего приглашения.

Предложения о выполнении работ по ремонту должны оформляться безотзывными офертами, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем приглашении. Предложение о выполнении работ по ремонту должно быть оформлено в соответствии с техническим заданием. По форме «Коммерческое предложение Претендента» ( Приложение ) к тексту настоящего приглашения.

Заказчик оставляет за собой право акцентовать любое из поступивших предложений, либо не акцентовать ни одно из них.

Претендент, победивший по результатам рассмотрения предложенных оферт, обязуется в срок, не превышающий 3 календарных дней со дня решения подписать Договор (Приложение ), прилагаемый к настоящему приглашению и являющийся его неотъемлемой частью. Отказ победителя от условий данного договора полностью или частично может быть расценен как отказ от предложенной им оферты с возможностью аннулирования результатов тендера.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

I Оферта Претендента должна содержать:

1. Коммерческое предложение (Приложение );

2. Анкету Претендента (Приложение );

Документация для ознакомления доступна в электронном виде на сайте: www. *****.

II. Документы Претендента при заключении договора должны содержать:

1. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения предложение делать оферты выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого

государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

2. заверенные в установленном порядке копии учредительных документов(устав с изменениями и дополнениями);

3. заверенное в установленном порядке свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ;

4. нотариально заверенное свидетельство о постановке на налоговый учет;

5. балансовый отчет за последние 2 года с отметкой налоговой инспекцией;

6. банковские реквизиты юридический и фактический адреса, номер телефона, факса

7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

8. копию лицензии на осуществление работ связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну (при наличии).

Оферты, полученные Заказчиком позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

Заказчик имеет право продлить срок подачи оферты.

С более подробной информацией можно познакомиться по телефонам:

•• по вопросам оформления документов:

(48или *****@***ru

• по техническим вопросам и по вопросам доставки продукции:

(48или *****@***ru

Условия оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком за фактически выполненные работы с возможной рассрочкой платежа до 1 месяца.

Сроки выполнения работ 20 дней с момента заключения договора.

Место производства работ:

№	Адрес
1	1

Исполнительный директор

Приложение

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления

1. Объем выполняемых работ ремонт рулонной кровли

Кровля цеха №25 площадью 1898м2.

2. Место выполнения работ: крыша корпуса цеха №25 на территории 60 арсенал»

3.Заказчик: 60 арсенал».

4 Исполнитель: Определяется по результатам оферты в электронной форме.

5.Цель работы: капитальный ремонт.

6.Кровельные работы подлежащие капитальному ремонту:

- ремонт мягкой кровли без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления

- ремонт штукатурки стен

- ремонт примыканий,

- ремонт отливов.

- погрузка и вывозка строительного мусора.

7.Нормативные документы.

При выполнении работ по ремонту мягкой кровли пользоваться действующими нормативными документами, ведомостью объёмов работ.

8.Обязанности подрядчика:

-до начала работ представить заказчику на согласование;

- мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности;

- мероприятия по организации контроля и обеспечению качества работ;

- перечень специальных журналов и другой документации необходимой для ведения на объекте;

- в процессе производства работ Подрядчик осуществляет:

а. входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ,

в. качественное выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с действующей нормативной документацией.

- для обеспечения допуска на территорию 60 арсенал» представить за 3 дня до начала работ паспортные данные рабочих и ИТР, участвующих в строительном процессе.(все работники должны иметь Российское гражданство).

8.Порядок производства работ:

- место производства ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;

- выполнение объемов работ производить в соответствии со проектно-сметной документацией, а также действующими нормативными документами.

В случае выявления нарушений при производстве работ и несоответствия применяемых кровельных материалов требованиям ГОСТ, ТУ и проектной документации Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по договору для Подрядчика остается неизменным.

- работы выполняются с 8-00 час до 17-00 час в рабочие дни, суббота и воскресенье нерабочие дни.

9. Требования к объектам.

Начало – с момента заключения договора.

Окончание – в течение 20 дней с момента заключения договора

Приёмка объекта в эксплуатацию - в течение 15 дней после окончания работ.

На объекте с момента начала работ и до их завершения ведётся согласованные с Заказчиком общий журнал работ по форме в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.01г. N 7.

Подрядчик осуществляет своими силами входной и операционный контроль выполняемых им работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, совместно с Заказчиком производит освидетельствование скрытых работ с составлением актов освидетельствования скрытых работ в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.01.01 года N 1128.

Подрядчик имеет право вносить предложения по применению новых материалов, технологий, направленных на улучшение качественных характеристик устраиваемых конструктивных элементов, без изменения стоимости контракта.
Окончательный расчет производится в месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию.

1. Гарантийные обязательства.

Срок гарантии на выполненные работы по ремонту мягкой кровли по видам работ составляют с момента сдачи объекта:

Покрытие путём напыления	- не менее 5 лет;

Исполнительный директор

Приложение

Ведомость объемов работ

на выполнение работ

по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления

№ п/п	Наименование работ	ед. измерения	Кол-во	Цена за ед. (руб.)	Стоимость руб.,
1	Ремонт мягкой кровли без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления	100м2	18,98
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетонных цементно — известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм	100м2	0,45
3	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600мм	100м	1,46
6	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боровых стенок) шириной до 1м	100м	1,46
ИТОГО
НДС
Всего с НДС

Исполнительный директор

Приложение

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование организации и организационно-правовая форма: ________________________,

расположенный по адресу: ________________________________________________________,

телефон: _________________, факс: _______________

в лице _________________________________________________________________________

(должность, Ф. И.О.)

Уважаемые господа!

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем произвести работы по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления в соответствии с условиями настоящей оферты, по ценам, указанным в настоящем коммерческом

№

п/п

Наименование работ

ед. измерения

Кол-во

Цена за ед. (руб.)

Стоимость

руб.,

Общая стоимость составляет _______(_______) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% -__________ (_____________) рублей _______ копеек.

Стоимость работ по ремонту включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы отгрузка, доставка до склада и разгрузка. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.

Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения выполнить работы, оказать услуги в сроки указанные в настоящем техническом задании

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

А также подтверждаем, что у _______________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с 60 арсенал» на выполнение работ по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления в соответствии с требованиями предложения делать оферты и условиями наших предложений, в срок 3 календарных дней со дня решения подписать Договор.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)

Приложение

На бланке организации

Дата, исх. Номер

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

№	Наименование	Сведения о Претенденте
1	Наименование организации – для юридического лица, Ф. И.О. – для физического лица
2	Организационно-правовая форма (для юридического лица)
3	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) (для юридического лица)
4	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)
5	Юридический адрес (для юридического лица)
6	Фактическое местонахождение (для юридического лица) Адрес места жительства (для физического лица)
7	Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение (для юридического лица)
8	Банковские реквизиты (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, к/с)
9	Телефоны Участника размещения заказа (с указанием кода города)
10	Факс Участника размещения заказа (с указанием кода города)
11	Адрес электронной почты Участника размещения заказа

(должность) (подпись, печать) (ФИО подписавшего)

Приложение

Проект договора

г. Калуга "___" ______________20___ г.

Открытое акционерное общество «60 арсенал» именуемое в дальнейшем Заказчик, «60 арсенал» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице__________________, действующего на основании _____ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 Арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Наименование, количество, цена единицы в ведомости объёмов работ (Приложение к настоящему договору), которая является неотъемлемой частью договора.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу в установленном настоящим договоре порядке, форме и размере.

2. Цена и порядок расчетов.

2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% - __________ (_________) рублей ____ копеек.

2.2. Стоимость работ указана в коммерческом приложении (Приложение к настоящему Договору), и включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы отгрузка, доставка до склада и разгрузка. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.

2.3. Заказчик осуществляет текущий и промежуточный платежи в течение 20 дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о выполненных работах по форме КС-3.Окончательный расчет производится в месячный срок после ввода Объекта в эксплуатацию.

3. Условия выполнения работ

3.1.Выполненные работы по письменному уведомлению Исполнителем в срок до 3 рабочих дней должны быть осмотрены Заказчиком, проверены количество и качество. О выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика.

3.2.Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием.(приложение 1)

3.3.Срок выполнения работ:

начало - «___» ________________2012г.

окончание - «___»_______________2012г.

4. Порядок приемки работ по количеству и качеству.

4.1.Качество выполняемых работ должно соответствовать государственным стандартам, действующему сертификату изготовителя.

4.2.Исполнитель выполняет работу по количеству и качеству в соответствии с требованиями настоящего договора, а также законодательством Российской Федерации в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Исполнитель несет весь риск за качество применяемого материала.

4.3.Применяемые материалы должны сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными документами, обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Исполнитель, допустивший выполнение работ с браком, обязан исправить

недостатки в пределах сроков действия договора.

4.5. На выполняемую работу Исполнитель дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид работ.

4.6.В случае обнаружения в ходе приемки работ несоответствия ее условиям Договора, Заказчик обязан приостановить приемку работ, уведомить Исполнителя (в том числе и по средством факсимильной и телефонной связи) о вызове представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения уведомления прибыть для участия в дальнейшей приемке работ.

4.7. При неявке представителя Исполнителя в течение трех дней с момента получения уведомления о прибытии для участия в дальнейшей приемке работ, приемка продукции производится Заказчиком в одностороннем порядке с оформлением соответствующего акта.

5.Ответственность сторон

5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Некачественной выполненная работа должно исправляться Исполнителем в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.4. В случае невыполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. При выполнении работ ненадлежащего качества или из некачественного материала, несоответствующей требованиям п. 4.5. и 4.6. настоящего договора, Исполнитель производит работы по исправлению допущенного брака или замене некачественного материала за свой счёт..

5.6. Если в ходе приемки представленных Исполнителем работ Заказчик обнаружит продукцию, не соответствующий требованиям пунктов 1.2, 4.1 Договора по качеству, то такая работа считается не выполненной, а Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.7. Если в ходе приемки работ Заказчик обнаружит, что работы не соответствуют требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая работа считается не выполненой, а Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.8. При невыполнении Исполнителем обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том числе при просрочке исполнения обязательства Исполнителем Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя сумму понесенного убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичных работ по новому Договору, и стоимостью невыполненной работы по Договору.

5.9. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения работ которая просрочена, а также от восполнения недовыполненого объема работ.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить обязательства по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности.

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, по возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

6.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право заявить о расторжении Контракта, известив об этом другую Сторону.

7. Срок действия договора

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по ______________ 20___ года в части финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.

8. Расторжение договора.

8.1. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:

8.1.1.По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего договора другой стороной.

8.1.2.В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего договора.

8.1.3. По соглашению сторон.

8.2. В случае расторжения договора по соглашению сторон (п.8.1.3. договора) договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении настоящего Договора.

9. Особые условия.

9.1.Все изменения и дополнения договора считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

9.2.Перемена Исполнителя не допускается, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Исполнителя по вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются в письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.4.В случае изменения у какой-либо из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

9.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.

9.6. Все, указанные в договоре приложения, являются его неотъемлемой частью.

Приложения :

Приложение - Техническое задание на _____листах.

Приложение Коммерческое предложение (Ведомость объемов работ) на выполнение

работ.

10.Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи сторон

Заказчик:

ПОСТАВЩИК:

60 арсенал»

248032 ,

/ КПП

р/с 400 0571

к/с 300 0798

в филиале ВТБ в г. Калуга

(наименование организации)

Юридический адрес: __________________

Фактический адрес: __________________

тел/факс ___________________________

ИНН/КПП _________________,

БИК _________________

р/сч _______________________________ в ______________________________________

к/сч __________________________________

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Исполняющий обязанности генерального

директора 60 арсенал»

// ____________/____________/

М. П. М. П.

Приложение

Ведомость объёмов работ

на выполнение работ по ремонту мягкой кровли корпуса цеха №25 на территории 60 Арсенал» без снятия старого покрытия путём локального ремонта проблемных мест и нанесение пенопоуретана полимерными мастиками и полимочевины путём напыления

№

п/п

Наименование работ

ед. измерения

Кол-во

Цена за ед. (руб.)

Стоимость

руб.,

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

_________________ // _______________ /________________/

М. П. М. П.

Приложение

Техническое задание

1. Объем выполняемых работ капитальный ремонт рулонной кровли

Кровля цеха №25 площадью 1898м2

2. Место выполнения работ: крыши корпусов цеха №25 на территории 60 арсенал»

3.Заказчик: 60 арсенал».

4 Исполнитель: Определяется по результатам оферты в электронной форме.

5.Цель работы: капитальный ремонт.

6.Кровельные работы подлежащие капитальному ремонту:

- ремонт примыканий,

- ремонт отливов.

- погрузка и вывозка строительного мусора.

7.Нормативные документы.

8.Обязанности подрядчика:

-до начала работ представить заказчику на согласование;

- мероприятия по обеспечению техники безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности;

- мероприятия по организации контроля и обеспечению качества работ;

- перечень специальных журналов и другой документации необходимой для ведения на объекте;

- в процессе производства работ Подрядчик осуществляет:

а. входной контроль строительных материалов, операционный контроль выполняемых работ,

8.Порядок производства работ:

- место производства ремонтных работ привести в соответствие с требованиями технических норм и правил;

- работы выполняются с 8-00 час до 17-00 час в рабочие дни, суббота и воскресенье нерабочие дни.

9. Требования к объектам.

Начало – с момента заключения договора.

Окончание – в течение 20 дней с момента заключения договора

Приёмка объекта в эксплуатацию - в течение 15 дней после окончания работ.

2. Гарантийные обязательства.

Покрытие крыши из рулонного материала

- не менее 5 лет;

От Заказчика: От Подрядчика

_________________

1. Объем выполняемых работ ремонт рулонной кровли

Наименование организации – для юридического лица, Ф. И.О. – для физического лица

1. Объем выполняемых работ капитальный ремонт рулонной кровли

Домашний очаг

Справочная информация

Техника

Общество

Образование и наука

Мир

Бизнес и финансы