МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Технодом»
______________________
«_____»________________2012г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Номер конкурса:
Лот № 000
Наименование конкурса:
Демонтаж и установка коммерческого узла учета холодной воды в многоквартирном жилом доме расположенного по адресу: Свердловская область, г. Лесной,
ул. Коммунистический проспект
Согласовано:
г. Лесной Свердловской области
2012г.
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по демонтажу и установке коммерческого узла учета холодной воды в многоквартирном жилом доме расположенного по адресу Свердловская область .
1.2. Заказчиком является Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление».
1.3. Организатором конкурса является Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление».
1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда 10 632,98 (Десять тысяч шестьсот тридцать два рубля), 98 копеек, в том числе НДС 1 621,98 (Одна тысяча шестьсот двадцать один рубль), 98 копеек.
1.5. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Свердловская область, г. Лесной ул. Кирова, 22 часы работы понедельник-пятница с 8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30 час.
1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено
в 12 часов 00 минут " 4 " октября 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Лесной ул. Кирова, 22 .
1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется, на официальном Интернет-сайте МУП «Технодом» (www. *****) не позднее, чем за 7(семь) дней до даты проведения конкурса.
1.8. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на официальном Интернет-сайте МУП «Технодом» (www. *****) не позднее 5(пяти) дней, следующих за днем окончания подачи заявок.
1.9. Договор подряда с победителем конкурса заключается по примерной форме согласно приложению N 5 к настоящей конкурсной документации в пятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.10. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса , кон. , , sva@tekhnodom.ru____________________________________________________________________
(Ф. И.О., контактные телефоны, факс, адрес электронной почты)
2. Требования к участникам конкурса
Для участия в конкурсе допускаются юридические лица независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели (далее–участники), соответствующие следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации в отношении юридического лица; отсутствие решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;;
2) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в комиссионном отборе;
3) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.
3. Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, где в обязательном порядке должна содержаться следующая информация:
1) наименование (фирменное наименование) юридического лица или фамилию, имя и отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, номер телефона;
2) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов, изменений и дополнений к учредительным документам;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки;
4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника по участию в конкурсном отборе подрядных организаций;
5) информацию о квалификации участника и перечне объектов, в отношении которых участник выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту многоквартирных домов;
6) стоимость выполняемых работ, по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов. В случае понижения цены конкурсной заявки от начальной цены, установленной организатором конкурса и локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации, выводится понижающий коэффициент отношения заявленной стоимости к первоначальной.
7) краткое описание дополнительных работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;
8) стоимость дополнительных работ, по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов.
3.2. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На конверте указывается номер лота конкурса, адрес и вид работ.
3.3. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 1.5 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.
3.4. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, по которому доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.
3.5. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись "Изменение". Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.
4. Процедура проведения конкурса
4.1. После вскрытия конвертов, полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам, установленным пунктом 3.1 настоящей конкурсной документации;
2) несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;
3) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;
4) предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.
4.2. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно пункту 5 настоящей конкурсной документации.
5. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
5.1. Оценка по критерию "квалификация участника" для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, осуществляется по следующим критериям:
1) наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение данных работ:
- есть – 1 балл;
- нет – 0 баллов;
2) сокращение срока выполнения работ (от нормативного срока, установленного временными строительными нормами):
- не менее 10 % от нормативного срока – 1 балл;
- нет – 0 баллов;
3) величина гарантийного срока работ:
- не менее 2 лет – 1 балл;
- не менее 3 лет – 2 балла;
4) опыт, деловая репутация:
- есть – 1 балл;
- нет – 0 баллов;
5) соответствие инженерно-технических работников и рабочих квалификационным требованиям:
- есть – 1 балл;
- нет – 0 баллов;
6) наличие собственной материально-технической базы (строительные машины, механизмы, оборудование):
- есть – 1 балл;
- нет – 0 баллов;
7) применение современных, в т. ч. энергосберегающих технологий и материалов:
- есть – 1 балл;
- нет – 0 баллов;
8) понижение стоимости без ущерба качеству выполняемых работ и качества используемых материалов, с обоснованием снижения цены:
- от 1% до 5% - 0,5 балла;
- от 5% до 10 % - 0,75 балла;
- свыше 10 % - 1 балл;
9) стоимость дополнительных объемов работ, связанных с эксплуатацией и благоустройством многоквартирного жилого дома в пределах средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта, определенная локально-сметным расчетом участника:
- от 1% до 5% - 0,5 балла;
- от 5% до 10 % - 0,75 балла;
- свыше 10 % - 1 балл;
5.2. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
- ранжирование заявок по перечисленным в пункте 5.1. критериям: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;
6. Выбор победителя Конкурса
6.1. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов в соответствии с критериями оценки участников, предусмотренных пунктом 5.1.;
6.2. На основании решения комиссии, принятого по результатам конкурса, Заказчик в течение пяти дней со дня рассмотрения заявок заключает с победителем договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома;
- в случае отказа победителя конкурса от заключения договора подряда на выполнение работ, указанный договор заключается с участником, следующим за победителем конкурса по соответствию критерия оценки;
6.3. В случае, если единственная заявка соответствует требованиям и условиям, Заказчик в течении пяти дней со дня рассмотрения заявки заключает с участником, подавшим единственную заявку, договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.
6.4. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
1) если не поступила ни одна заявка;
2) отклонения всех заявок;
3) отказа победителя конкурса от заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «Технодом»
______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на замену водомерного узла ХВС в жилом доме по адресу: К. Проспект,35
1. Выполнить демонтаж существующего водомерного узла ХВС.
2. Выполнить установку:
- нового водомерного узла без обводной линии с присоединением на сварке к действующей сети водопровода с обвязкой из стальных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками, муфтовой арматурой, фильтра, манометра с 3-ходовым краном, креплений (кронштейны)
- водомера строго по направлению потока, указанного стрелкой на корпусе прибора, циферблатом вверх, без натягов, сжатий и перекосов с присоединением к обвязке.
3. Выполнить покраску водомерного узла..
4. Выполнить гидравлические испытания и промывку водой водомерного узла.
5. Присоединение счетчика должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 МПа.
6. По окончании работ проверить герметичность соединений и убедиться в правильной работе прибора учета.
7. В качестве измерительных устройств применять водосчетчики фирмы ZENNER с межповерочным интервалом не менее 6 лет.
8. К установке принимается водомерный узел с диаметром прибора учета Ду 25мм.
9. Количество приборов - 1
10. Демонтированный прибор учета сдать в МУП «Технодом».
11. При приемке работ предоставить паспорта на счетчики воды с указанием номера счетчика и даты первичной поверки, а также подписью поверителя и оттиска поверительного клейма.
12.Данные работы выполнить в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, взрывобезопасными нормами, действующими на территории РФ, и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей и эксплуатацию объекта.
13.Гарантийный срок – 3 года.
14.Срок проведения данных работ с момента заключения договора – 30 дней.
Ведущий специалист ОЭ МУП «Технодом»
Форма (заполняется участником) Приложение N 1
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица или Ф. И.О. индивидуального предпринимателя | |
1.2. ИНН/КПП | |
1.3. Юридический адрес | |
1.4. Фактический адрес | |
1.5. Контактный телефон (факс) | |
1.6. Контактное лицо | |
1.7. Расчетный счет | |
1.8. Корреспондентский счет | |
1.9. БИК | |
1.10. ОГРН |
2. Электронный адрес участника ________________________________________
3. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость основание
является (не является),
освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость в случае наличия;
4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
5. Подтверждаем соответствие требованиям:
1) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
3) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
4) участник отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
6. Предлагаем следующую информацию для оценки подкритериев критерия "Квалификация участника":
Участник _________________________________ выданное саморегулируемой организацией
имеет (не имеет)
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.01.2001 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
N | Наименование | Единица | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Сокращение срока выполнения работ | календарных | |
2. | Величина гарантийного срока работ | календарных дней | |
3. | Опыт работы, деловая репутация | единиц | |
количество успешно завершенных | |||
количество успешно завершенных | |||
4. | Соответствие инженерно-технических работников и рабочих квалификационным требованиям | человек | |
5. | Наличие собственной материально-технической базы (строительные машины, механизмы, оборудование) | единиц | |
6. | Применение современных, в т. ч. энергосберегающих, технологий и материалов | единиц | |
7. | Цена договора, в том числе налог | рубли | |
8. | Стоимость дополнительных видов работ | рубли |
Ф. И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать
Форма (заполняется участником) Приложение N 2
к заявке на участие в
конкурсе на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
ОПИСЬ
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование участника)
подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки предоставлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают:
Наименование документа | Количество листов |
Ф. И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать
Форма (заполняется участником) Приложение N 3
к заявке на участие в
конкурсе на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
Место составления ______________________
Дата выдачи ____________________________
Настоящей доверенностью __________________________________________________________
(наименование участника)
в лице ______________________________________________________________________________,
(должность руководителя участника, Ф. И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(устава, положения)
уполномочивает _____________________________________________________________________
(Ф. И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на ____________________________________________.
Подпись __________________________________________________ удостоверяю.
(Ф. И.О. лица, которому выдается доверенность)
Ф. И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать
Форма (заполняется участником) Приложение N 4
к заявке на участие в
конкурсе на выполнение
работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РАБОЧИХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
N | Ф. И.О. | Должность | Стаж | Стаж работы | Название | Примечания |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. |
Среднесписочная численность работников участника конкурса на дату подачи заявки:
________________________________________________________________________________
Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):
1. Копия диплома в количестве ____ штук (и).
2. Справка с места работы ____ штук (и).
Ф. И.О., должность, подпись уполномоченного лица, печать
Примерная форма Приложение N 5
к конкурсной документации
по проведению открытого конкурса
на выполнение работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов
ДОГОВОР № _________________________
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
г. Лесной " ___ " ____ 2012 года
Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» «Технодом» Ражина Юрия Александровича, действующего на основании генеральной доверенности №5 от 01.01.2001 года, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________, в лице ___________________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и существенные условия Договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту – демонтажу и установке (монтажу) коммерческого узла учета холодной воды (далее –УУХВ), многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. ________, ул. _____, д.____, (далее – объект), в количестве___ единицы, в соответствии с технической (Приложение ) и сметной документацией (Приложение ), прилагаемой к Договору.
1.2. Общая стоимость работ по Договору определяется заявленной «Подрядчиком» стоимостью работ и составляет _____________ рублей (___________), в том числе /(без) НДС 18 %, в соответствии с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.
1.4. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, «Подрядчик» берет на себя обязательство перед «Заказчиком» за свой счет из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ «Заказчику».
1.5. «Заказчик» берет на себя обязательство уплатить «Подрядчику» за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенную в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.6.Основанием для заключения настоящего Договора является протокол оценки сопоставления заявок № __________ от « ____» ___________2012 г.
2. Порядок оплаты работ
2.1. Оплата по Договору производится «Заказчиком» в денежной форме путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 рабочих дней после предоставления в адрес «Заказчика» следующих документов:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного обеими «Сторонами»,
- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанного обеими «Сторонами»;
- акт ввода УУХВ в эксплуатацию, утвержденный «Подрядчиком», «Заказчиком», энергоснабжающей организацией;
- счета;
- счета-фактуры.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок начала работ: «____» ____________ 2012 года.
3.2. Срок окончания работ: не позднее «____» ____________ 2012 года.
3.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией, согласно п. 4.1., законченных работ по капитальному ремонту объекта.
4. Заказчик
4.1. При выполнении настоящего Договора «Заказчик» обязан:
4.1.1. передать «Подрядчику» по акту объект в течение 5дней со дня подписания Договора «Сторонами».
4.1.2. обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ;
4.1.3. создать рабочую (приемочную) комиссию, в состав которой должны входить:
- представитель заказчика;
- представитель подрядчика;
- представитель энергоснабжающей организации.
4.1.4.рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.2. Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
5. Подрядчик
5.1. При выполнении Договора «Подрядчик» обязан:
5.1.1. выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с утвержденной конкурсной документацией, техническим заданием (Приложение№1), требованиями и нормами действующего законодательства РФ, сдать «Заказчику» по акту приема передачи:
- паспорт УУХВ с указанием номера и даты первичной поверки, а также подписью поверителя и оттиска поверительного клейма;
- смонтированный и проверенный в работоспособность УУХВ, в присутствии представителей «Заказчика» энергоснабжающей организации.
5.1.2. принять от «Заказчика» по акту объект в срок, указанный пункта 4.1.1. Договора;
5.1.3. нести ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его частей;
5.1.4. обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8 часов 00 минут до 21 часа 00 минут с предварительным уведомлением о начале производства работ и об отключении ресурса «Заказчика».
5.1.5. Обеспечить в ходе производства работ соблюдение общественного порядка, установленных правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, соблюдение норм экологической безопасности установленных на территории РФ. Работы должны быть выполнены без причинения вреда здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц.
5.1.6. При проведении работ не допускать захламления мест общего пользования объекта отходами, образовавшимися в результате производства работ, производить своевременную уборку.
5.1.7. обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, техники и другого имущества, необходимого для производства работ.
5.1.8. при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, коммуникаций объекта немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;
5.1.9. по первому требованию представителя «Заказчика» предоставлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ;
5.1.10. обеспечить своевременное устранение недостатков выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации УУХВ, исправлять дефекты допущенные при выполнении работ за свой счет в согласованные с представителем «Заказчика» сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. При невыполнении «Подрядчиком» этих обязательств «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет «Подрядчика»;
5.1.11. Гарантии качества распространяются на УУХВ и работы, выполненные «Подрядчиком» и субподрядчиком по Договору Срок гарантии на работы по установке УУХВ составляет не менее 48 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки УУХВ в эксплуатацию. Гарантия на оборудование устанавливается предприятием-изготовителем.
5.2. «Подрядчик» имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.
6. Выполнение работ
6.1. «Заказчик» назначает представителя заказчика, который представляет «Заказчика» во взаимоотношениях с «Подрядчиком» и выполняет функции технического надзора.
Полномочным представителем заказчика является:
Ведущий специалист по водоснабжению - ___________________
(должность, Ф. И.О., документ, подтверждающий полномочия)
6.2. «Подрядчик» назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ «Подрядчиком», ведение документации на объекте и представляющее «Подрядчика» во взаимоотношениях с «Заказчиком».
Полномочным представителем «Подрядчика» является:
________________________________________________________________________________
(должность, Ф. И.О., документ, подтверждающий полномочия)
6.3. Замена представителя «Заказчика» или «Подрядчика» осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей «Стороны».
6.4. Представитель «Заказчика» выполняет следующие функции:
6.4.1. контроль за соответствием работ, применяемых материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
6.4.2. принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;
6.4.3. проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых «Подрядчиком» УУХВ и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов);
6.4.5. проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей «Подрядчику» и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;
6.4.6. участие в работе комиссии по приемке УУХВ в эксплуатацию и подписание соответствующего акта.
6.5. Представитель заказчика имеет право:
6.5.1. проводить совещания с «Подрядчиком» и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе «Заказчика» или «Подрядчика»;
6.5.2. давать в письменной форме замечания «Подрядчику» и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.
6.6. представитель «Заказчика» не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от «Подрядчика» действий, нарушающих условия Договора.
6.7. Представитель подрядчика имеет право
6.7.1. в письменной форме уведомлять «Заказчика» о действиях представителя заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от «Заказчика» соответствующие разъяснения.
6.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются «Сторонами» только в письменном виде, при этом письменные указания «Подрядчику» могут даваться представителем «Заказчика» в журнале производства работ.
6.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица «Подрядчика» обязаны по приглашению представителя «Заказчика» принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
6.10.Представитель «Заказчика» по приглашению представителя «Подрядчика» обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.
6.11.Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями «Заказчика» и «Подрядчика» оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
6.12.С момента начала работ и до приемки их результатов «Заказчиком», «Подрядчик» обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.
6.13.Подрядчик может привлечь по согласованию с «Заказчиком» субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
7. Сдача и приемка УУХВ в эксплуатацию
7.1. ««Подрядчик» обязан письменно уведомить «Заказчика» о завершении работ и необходимости организации комиссии по приемке согласно п. 4.1.3. Договора.
7.2. «Заказчик» обязуется принять выполненные работы в течении 10 дней со дня получения акта и направить «Подрядчику» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
7.3. Сдача результатов выполненных работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом приема-сдачи выполненных работ и документации, подписываемыми обеими Сторонами, с указанием необходимых доработок и изменений (при необходимости), а также сроков и порядка их выполнения.
7.4. «Подрядчик» в установленный срок устраняет выявленные недостатки и повторно направляет акт приема-сдачи выполненных работ и документацию Заказчику.
7.5. При допуске УУХВ в эксплуатацию должны быть проверены и отражены в акте приема-сдачи работ:
- соответствие заводских номеров на УУХВ, указанных в их паспортах;
- качество монтажа средств измерений, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и схем установки.
7.6. В случае выявления несоответствий, УУХВ в эксплуатацию не допускается и в акте приводится полный перечень выявленных недостатков.
7.7. При допуске в эксплуатацию УУХВ после подписания акта приема в эксплуатацию представитель «Заказчика» пломбирует УУХВ с участием представителя Сетевой организации.
7.8. Риск возможного разрушения или повреждения результата работ до их приемки в целом несет Подрядчик.
7.9. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
7.10. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта-приемки или акта устранения недостатков, если такой имелся.
8. Ответственность «Сторон»
8.1. «Заказчик» и «Подрядчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.
8.2. «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение установленного срока гарантии.
8.3. В случае повреждения, либо хищения УУХВ третьими лицами до сдачи прибора учета в эксплуатацию «Подрядчик» устраняет недостатки, либо устанавливает аналогичный УУХВ за свой счет в установленные договором сроки.
8.4. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору «Заказчиком» или «Подрядчиком» виновная «Сторона» несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
8.5. В случае нарушения «Подрядчиком» условий Договора (п. 5.1.) представитель «Заказчика» немедленно письменно предупреждает об этом «Подрядчика» с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого «Заказчиком» и «Подрядчиком», а в случае отказа «Подрядчика» от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения «Подрядчиком» в течение 2 дней выявленных нарушений «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, за каждый день до фактического устранения нарушений.
8.6. Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает «Стороны» от фактического исполнения обязательств по Договору.
8.7. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.8. «Сторона» освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой «Стороны».
8.9. Ущерб нанесенный «Подрядчиком» третьим лицам при выполнении работ, компенсируется «Подрядчиком» в полном объеме.
8.10. В случае изменения у какой-либо из «Сторон» юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течении 10 дней письменно известить об этом другую «Сторон», причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые «Стороны» не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.
9.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1. Договора, «Сторона», которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой «Стороне» в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.
9.3. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого «Сторонами».
10. Порядок расторжения Договора
10.1 . «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений «Подрядчиком» условий Договора:
- если «Подрядчик» не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в пункте 3.1 Договора даты начала работ;
- в случае неоднократного нарушения «Подрядчиком» обязательств по Договору.
10.2. При принятии «Заказчиком» решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 11.1 настоящего договора «Заказчик» направляет «Подрядчику» соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения «Подрядчиком» указанного уведомления. После расторжения Договора представитель «Заказчика» должен оценить стоимость работ, произведенных «Подрядчиком» к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет «Заказчик» в результате невыполнения «Подрядчиком» своих обязательств и расторжения Договора.
10.3. Если стоимость произведенных «Подрядчиком» работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет «Заказчик», разница должна быть выплачена «Подрядчику» в течение 10 дней. Если стоимость произведенных «Подрядчиком» работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет «Заказчик», разница должна быть выплачена «Заказчику» в течение 10 дней.
11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются «Сторонами» путем переговоров.
11.2. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений «Подрядчиком» условий Договора или причинной связи между действиями «Подрядчика» и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную «Заказчиком», несет «Подрядчик». В случае, если экспертиза назначена по соглашению между «Сторонами», расходы несут обе «Стороны» поровну.
11.3. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения «Заказчика» в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
12. Особые условия
12.1. В случае понижения цены конкурсной заявки от начальной цены, установленной организатором конкурса и локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации, выводится понижающий коэффициент отношения заявленной стоимости к первоначальной. Закрытие выполненных работ по форме КС-2 производится с применением данного коэффициента. Коэффициент по данному договору равен 1 (единице).
12.2. Источниками финансирования данного договора являются:
- средства, собранные в качестве платы за жилое помещение на проведение капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2.В случае изменения адреса либо иных реквизитов «Стороны» обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
13.3.Договор составлен в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 2 экземпляр - Заказчику, 1 экземпляр - Подрядчику.
13.4.Договор считается заключенным с момента его подписания «Сторонами» и действует до исполнения «Сторонами» своих обязательств.
14. Приложения к настоящему Договору
14.1. Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:
14.1.1. .Локально-сметный расчет № ________;
14.1.2.Техническое задание.
Статья 15. Местонахождение и реквизиты «Сторон»
«ЗАКАЗЧИК» Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и домоуправление» 2 / р/с Лесной отделение № 000 г. Лесной Уральский Банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург к/с Заместитель директора МУП «Технодом» __________________ | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
