Договор субподряда на выполнение работ по теме: «Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики»

ПРОЕКТ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

на выполнение работ по теме:

«Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики»

г. Ставрополь «____» ___________ 2012 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации» (– Федеральное БТИ»), именуемое в дальнейшем «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК», – Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю Сафронова Константина Александровича, действующего на основании доверенности от «24» мая 2012 г. № 000 и Положения о филиале, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ______________, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор субподряда (далее – Договор) по итогам запроса котировок с предварительным квалификационным отбором: протокол оценки и сопоставления заявок №____ от «___»__________20___ г. о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Генеральный Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по теме: «Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики» (далее – Работы), а Генеральный Подрядчик обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором. В результате выполнения Работ должна быть определена кадастровая стоимость объектов недвижимости, включенных в перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке и подготовлены материалы для формирования отчетов по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости в субъектах РФ.

1.2. Требования к Работам, являющимся предметом настоящего Договора, их цене, содержанию и срокам выполнения определяются в Задании на проведение работ и в Задании на оценку (приложение № 1 к настоящему Договору), Протоколе согласования договорной цены (приложение № 2 к настоящему Договору) и Календарном плане (приложение № 3 к настоящему Договору). Задание на оценку, Протокол согласования договорной цены, Календарный план являются неотъемлемыми частями настоящего Договору и изменению в одностороннем порядке не подлежат.

Работы по настоящему Договору считаются выполненными с момента их принятия Генеральным Подрядчиком и подписания уполномоченными представителями Сторон оформленного надлежащим образом Акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 4).

1.3. Сведения об оценщике или оценщиках:

- фамилия, имя, отчество оценщика или оценщиков;

- сведения об обязательном страховании гражданской ответственности оценщика или оценщиков;

- наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик или оценщики, и место нахождения этой организации.

1.4. Размер, порядок и основания наступления дополнительной ответственности по отношению к ответственности, установленной гражданским законодательством и статьей 24.6 Федерального закона
от 01.01.2001 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», оценщика или юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ______________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны имеют право использовать результаты выполненных Работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных Договором.

2.1.1. Права на результаты Работ, не являющихся объектами исключительных прав (отчетная, техническая, конструкторская, технологическая и иные виды документации), созданных Субподрядчиком при выполнении настоящего Договора, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Росреестр. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданных и (или) использованных в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, подлежат отражению в отчетной документации;

2.1.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на информацию, составляющую секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные Субподрядчиком при выполнении настоящего Договора (далее – результаты интеллектуальной деятельности), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Росреестр.

2.2. Субподрядчик вправе:

а) при выполнении Работ по Договору привлекать к их выполнению третьих лиц;

б) запрашивать и получать от Генерального Подрядчика необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору информацию.

2.3. В порядке контроля выполнения Работ Субподрядчик представляет Генеральному Подрядчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к Работам по Договору, и создает условия для проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по Договору.

Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Субподрядчиком Генеральному Подрядчику на отдельных этапах выполнения Работ и по окончании Договора, определен Заданием на проведение работ и Заданием на оценку и Календарным планом.

2.4. Субподрядчик обязан:

2.4.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, регулирующих вопросы определения кадастровой стоимости, в том числе:

-  Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы
к оценке и требования и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России ;

-  Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного приказом Минэкономразвития России ;

-  Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценки (ФСО № 3)», утвержденного приказом Минэкономразвития России
;

-  Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)», утвержденным приказом Минэкономразвития России ;

-  стандартов саморегулируемых организаций оценщиков, членами которой являются оценщики, осуществившие определение кадастровой стоимости, регулирующих вопросы определения кадастровой стоимости.

2.4.2. Выполнить Работы в точном соответствии с Заданием на проведение работ и Заданием на оценку по цене, согласованной в Протоколе согласования договорной цены, и в срок, указанный в Календарном плане;

2.4.3. Предоставить отчетную документацию, разработанную в соответствии с требованиями Задания на проведение работ и Задания на оценку;

2.4.4. Предоставить гарантию качества выполненных Работ сроком
5 (пять) лет со дня приёмки их Генеральным Подрядчиком. В соответствии с предоставленной гарантией качества выполненных Работ по требованию Генерального Подрядчика Субподрядчик в том числе обеспечивает определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости, в соответствии с приказом Минэкономразвития России «Об утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых принято решение о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости»;

2.4.5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в Задании на проведение работ и в Задании на оценку или в Договоре;

2.4.6. В случае приостановления выполнения Работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приостановления письменно, с подробным указанием причин приостановки выполнения Работ, уведомить об этом Генерального Подрядчика, а также представить Генеральному Подрядчику калькуляцию фактических затрат с расшифровками;

2.4.7. При невозможности выполнения Работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика письменно, с указанием причин невозможности выполнения Работ, уведомить об этом Генерального Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления невозможности выполнения Работ;

2.4.8. Путем заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести все права на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав созданных при выполнении настоящего Договора результатов Работ, для последующей передачи этих прав Российской Федерации. При этом Субподрядчик возмещает затраты, понесенные им в связи с приобретением таких прав, за счет денежных средств, составляющих цену настоящего Договора;

2.4.9. Гарантировать Генеральному Подрядчику, что полученные по настоящему Договору результаты интеллектуальной деятельности, не нарушают исключительных прав третьих лиц;

2.4.10. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов выполненных Работ, полученных по настоящему Договору, за свой счет приобрести исключительную лицензию или изменить результаты Работ таким образом, чтобы не нарушались права третьих лиц.

2.5. Генеральный Подрядчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Работ по Договору;

б) отказаться (полностью или частично) от оплаты выполненных Работ в случае их несоответствия требованиям настоящего Договора, Задания на проведение работ и Задания на оценку;

в) вносить изменения в перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке на основании данных, полученных от Росреестра.

2.6. Генеральный Подрядчик обязан.

2.6.1. Принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.6.2. После получения Генеральным подрядчиком перечня объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости в Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Дагестан, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания и Чеченской Республике от Государственного заказчика в рамках выполнения работ по Государственному контракту № 37Д/2012 от 01.01.2001 г. (далее – Государственный контракт), предоставить Субподрядчику соответствующий перечень объектов недвижимости для целей проведения государственной кадастровой оценки.

2.6.3. Предоставить в установленном порядке информацию, необходимую для выполнения Работ и содержащуюся в государственном кадастре недвижимости, а также в иных фондах данных, базах данных и документах, имеющихся в распоряжении Генерального Подрядчика.

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

3.1. Выполнение Работ по Договору осуществляется с учетом требований Задания на проведение работ и Заданием на оценку.

3.2. В результате выполнения Работ Субподрядчик представляет Генеральному Подрядчику комплект документации для составления отчета об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории субъектов РФ и отчеты об определении рыночной стоимости объектов недвижимости подготовленные в соответствии с Заданием на проведение работ и Заданием на оценку и Акт сдачи-приемки выполненных работ. Передача указанных отчетных документов осуществляется сопроводительными документами Субподрядчика.

3.3. Генеральный подрядчик передает для согласования отчеты об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, сформированные на основании принятых от Субподрядчика результатов работ Государственному заказчику (Росреестр), с приложением всей необходимой документации.

Государственный заказчик в соответствии с условиями Государственного контракта рассматривает переданные отчеты работ и при отсутствии замечаний принимает их.

Генеральный подрядчик в течение 3 (трех) дней с момента согласования и принятия отчетов об определении кадастровой стоимости Государственным заказчиком подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по настоящему Договору и оплачивает их в соответствии с п. 4.2.

При наличии у Государственного заказчика замечаний по переданным на согласование результатам работ между Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4. Субподрядчик обязан устранить недостатки, указанные в Акте о выявленных недостатках, в течение 10 (десять) рабочих дней с момента его получения.

3.5. Приемка выполненных Работ после устранения недостатков производится в соответствии с пунктами настоящего Договора.

3.6. В случае досрочного выполнения Работ Генеральный Подрядчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной Договором.

3.7. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Субподрядчик обязан приостановить выполнение Работ и в течение 1 (одного) календарного дня письменно известить об этом Генерального Подрядчика. Стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента приостановления. При этом бремя доказывания объективности обстоятельств, вызвавших приостановку выполнения Работ, лежит на Субподрядчике.

4. Стоимость Работ и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ определятся в Протоколе согласования договорной цены и составляет __________ (_____) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) ___ (____) рублей ___ копеек.

Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ указана с учетом всех затрат на выполнение Работ, в том числе расходов на перевозку, страхование, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ является твердой и изменению в ходе исполнения настоящего Договора не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Генеральный Подрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных Работ, при условии поступления денежных средств по наряд-заказу от 01.01.2001г. № 01/03/ГК 37Д/2012, наряд-заказу от 01.01.2001г. №02/07/ГК 37Д/2012, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, на основании счета, счета-фактуры и Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Генерального Подрядчика.

4.4. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения Работ проводится Генеральным Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика калькуляции фактических затрат с расшифровками.

4.5. По результатам проверки фактических затрат Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае полного или частичного невыполнения Договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

5.2. Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, определяется законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае просрочки исполнения Генеральным Подрядчиком обязательства, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного или исполненного не в срок обязательства. Генеральный Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика.

5.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Генеральный Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2.4.2 настоящего Договора и Календарного плана, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости, выполняемых по настоящему Договору Работ. Субподрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Уплата пени за ненадлежащее исполнение или неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств не освобождает Субподрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

5.6. При обнаружении недостатков в выполненных Работах Субподрядчик обязан безвозмездно их устранить в сроки, указанные Генеральным Подрядчиком, либо возместить убытки, причиненные им Генеральному Подрядчику, в пределах стоимости Работ, в которых выявлены недостатки.

6. Сроки

Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

Срок начала работ – дата подписания настоящего Договора; срок окончания работ – в соответствии с Календарным планом.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется только по письменному согласованию Сторон (за исключением информации, распространение которой ограничено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

7.2. Указанные конфиденциальные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.

8. Действия непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, предусмотренное настоящим Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон, отсутствие у Сторон необходимых средств.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение настоящего Договора. Сторона, направляющая другой Стороне извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств, обязана приложить к извещению справку компетентного органа, подтверждающую наступление форс-мажорных обстоятельств.

9. Рассмотрение споров

9.1. Споры Сторон, связанные с заключением, исполнением или расторжением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. В случае невозможности урегулирования путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.

10. Заключительные положения

10.1. Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются по правилам и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В этом случае они становятся неотъемлемой частью Договора с момента их подписания.

10.4. Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом свои права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, юридического адреса в период действия настоящего Договора она должна в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение 1 – Задание на проведение работ и Задание на оценку;

Приложение 2 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение 3 – Календарный план;

Приложение 4 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ;

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Субподрядчик

Генеральный Подрядчик

»

Место нахождения: Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 37 корп. 2

Почтовый адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 18/20, корп.2

Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Ставропольскому краю

Россия, 8 тел.(8-86,

/

Банковские реквизиты: р/с , к/с в филиале Банка ВТБ, открытое акционерное общество, г. Ставрополь

Субподрядчик

Генеральный Подрядчик

(подпись)

(Ф. И.О.)

(подпись)

(Ф. И.О.)

М. П.

М. П.

Приложение № 2

к Договору субподряда

от «____»______________2012 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполнение работ по теме:

«Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики»

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Генерального Подрядчика - директора филиала – Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю Сафронова Константина Александровича, действующий на основании доверенности от «24» мая 2012 г. № 000 и Положения о филиале, и от лица Субподрядчика - _________________________, действующий на основании ______________, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине цены Договора субподряда № _______ от «___» ___________ 20___ г. на выполнение работ по теме: «Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики в сумме 47 сорок семь миллионов) рублей 00 копеек, в т. ч.НДС.

Субподрядчик

Генеральный Подрядчик

(подпись)

(Ф. И.О.)

(подпись)

(Ф. И.О.)

М. П.

М. П.

Приложение № 3

к Договору субподряда

от «____»______________2012 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики»

№ п/п

Наименование работ

Результаты работ

Срок выполнения работ

Стоимость работ (c НДС), руб.

№ пункта КП к ГК №37Д/2012 от 01.01.2001 в рамках исполнения которого выполняются работы

1.

Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики

- комплект документации для составления отчета об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики.

20 октября 2012г.

2

2.

Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Республики Дагестан

- комплект документации для составления отчета об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Республики Дагестан.

23 октября 2012 года

3

3.

Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики

- комплект документации для составления отчета об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2012 года

1

Субподрядчик

Генеральный Подрядчик

(подпись)

(Ф. И.О.)

(подпись)

(Ф. И.О.)

М. П.

М. П.

Приложение

к договору субподряда

от «____»_________2012 г. №___________

Форма Акта сдачи-приемки выполненных работ по теме:

на выполнение работ по теме:

«Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики»

Субподрядчик

Генеральный Подрядчик

»

Место нахождения: Россия, г. Москва, пр. Вернадского, 37 корп. 2

Почтовый адрес: г. Москва, Звенигородское шоссе, 18/20, корп.2

Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" по Ставропольскому краю

Россия, 8 тел.(8-86,

/

Банковские реквизиты: р/с , к/с в филиале Банка ВТБ, открытое акционерное общество, г. Ставрополь

АКТ сдачи-приемки выполненных работ

по договору субподряда № ______ от «___» _____________ 20___ г.

г. Ставрополь «___» _____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Генерального Подрядчика - директор филиала – Федеральное БТИ» по Ставропольскому краю , действующий на основании доверенности от «24» мая 2012г. № 000 и Положения о филиале, и от лица Субподрядчика - _________________________, действующий на основании ______________, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Субподрядчик по состоянию на «___» _____________ 20___ г. сдал Генеральному Подрядчику работы по договору субподряда № __ от «___» _____________ 2012 г. по теме: «Организация и проведение массовой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетии, Республики Северная Осетия-Алания и Чеченской Республики»

в следующих объемах:

№ п/п

Наименование видов выполненных Работ

Срок выполнения Работ по календарному плану

Цена работ в т. ч. НДС (руб.)

Стоимость выполненных Работ в т. ч. НДС (руб.)

Всего с начала Работ

В т. ч. за отчетный период

1

2

3

4

5

Итого по договору субподряда, в том числе НДС

2. Стоимость выполненных по настоящему акту работ составляет _____(_____________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.

3. Фактическое качество выполненных Работ соответствует требованиям Договора субподряда (Протокол комиссии от «___» _____________ 20___ г.)

4. Недостатки выполненных Работ не выявлены.

5. Стоимость выполненных Работ, подлежащих оплате Генеральным Подрядчиком составляет _________(_______________) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах и служит в соответствии с условиями договора субподряда основанием для проведения расчетов Генерального Подрядчика с Субподрядчиком за выполненные Работы.

8. Результат выполненных Работ сдан ответственным работником Субподрядчика _____ ______ (Ф. И.О., должность).

9. Результат выполненных Работ принят ответственным работником Генерального Подрядчика ____ ______ (Ф. И.О., должность).

Субподрядчик

Генеральный Подрядчик

 

 

(подпись)

(Ф. И.О.)

(подпись)

(Ф. И.О.)

 

 

М. П.

М. П.

 

Визы ответственных должностных лиц:



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Дагестан

Недвижимость

Учет земли и недвижимости
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Оценка объектов недвижимости
Агентства недвижимости
Производственная недвижимость
Аукционы по недвижимости
Жилье
Земельно-имущественные отношения
Общественные здания
Кадастры

Операции с недвижимостью
Аренда недвижимости
Покупка-продажа недвижимости
Управление недвижимостью
Доверительное управление

Документация
Договора дарения квартиры
Протоколы в отношении объектов недвижимости
Протоколы конкурсов на реконструкцию недвижимости

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


Проекты по теме:

Черкесск
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
П
П
ПамяткиПедагогикаПенсионное обеспечениеПенсионный фондПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПроектированиеПроектная деятельностьПроектные работыПроекты постановленийПроектыПроизводствоПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубликацииПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ш
Э
Балей
А
Б
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГлобализацияГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрузовой транспортГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДилерствоДипломные работыДипломыДиссертацииДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора возмездного оказания услугДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмпортИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнновационные технологииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнтерьерИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИсковые заявленияИскусствоИсполнение обязательствИсполнительная документацияИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
К
К
Кабинет министровКадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие банкиКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкурентоспособностьКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонспекты лекцийКонспекты уроковКонспектыКонструированиеКонструкторское и технологическое проектированиеКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые проектыКурсовые работы
Л
М
М
Магистерские работыМагистратураМагистратурыМакроэкономикаМалое предпринимательствоМалоэтажное строительствоМаркетингМаршрутыМатериалы конференцийМатериалыМашиностроениеМедиаМедицинская техникаМедицинское оборудованиеМежгосударственные структурыМеждународное правоМеждународные выставкиМеждународные отношенияМеждународные соревнованияМежеванияМенеджмент организацийМенеджментМероприятияМестные налогиМестный бюджетМесторожденияМеталлургияМетодикиМетодическая документацияМетодические рекомендацииМетодичкиМетодологияМетодыМетрологияМиграционные службыМиграцияМикрорайоныМногоквартирные домаМоделирование процессовМодернизацияМониторинг деятельностиМонтажные работыМототранспортМузеиМуниципальная собственностьМуниципальные программыМуниципальные управленияМуниципальный сбор
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбразцы документовОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОтделочные материалы и работыОткрытые торгиОтношения собственностиОтраслиОтходы производстваОтчетная документацияОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедиатрияПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПоэзияПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПраво собственностиПравовая документацияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактика менеджментаПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении олимпиадПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказы по школамПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы исследованияПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы проведения торговПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы союзов строителейПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные слушания
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСемейное правоСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСкорая медицинская помощьСлужбаСметная документацияСобеседованияСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСовременная литератураСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное партнерствоСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологияСоюзы строителейСписки публикацийСпорт и физкультура москвыСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтихотворенияСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительные нормы и правилаСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
Т
Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелевидениеТелекоммуникацииТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические спецификацииТехнологииТиповые договора и проектыТиповые договораТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТранспортТранспортные системыТребованияТренингиТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Ю
Недвижимость
Строительство
Архивы:
А АкведукиАрхитекторАрхитектураАрхитектура МосквыАрхитектурно-строительный факультетАрхитектурное проектированиеАсфальтирование ББассейныБетономешалкаБуровзрывные работы ВВодопроводВодоснабжение и водоотводВодостокВыдача планов на земельные участки ГГазопроводГенеральные планыГеоинформационные системы и технологииГидроизоляцияГородское строительство и хозяйство ДДачи и коттеджиДачные домаДвериДеревоДеревообработкаДеревянные домаДизайн интерьераДолевое строительствоДома из клееного брусаДома из оцилиндрованного бревнаДымоход ЖЖилплощадь ЗЗастройкаЗащита прав потребителейЗемлепользованиеЗемлеустройствоЗемляные работыЗвукоизоляция ИИмущественное правоИнвентаризация объектовИнвестиции в строительствеИнженерно-геологические изысканияИнженерные системыИнтерьер ККаминыКвадратный метрКирпичная кладкаКондиционирование и вентиляцияКоттеджные поселкиКровля ЛЛандшафтный дизайнЛенточный фундаментЛесопилка ММалоэтажное строительствоМногоквартирные домаМонтажМонтажникМусоропровод ННормативные материалы ООбследование зданийОбщая площадьОбъекты для ввода в эксплуатациюОкнаОтделочные материалы и работыОтоплениеОхрана труда в строительствеОцилиндрованное бревноОчистка естественных и стоковых вод ППервоочередные объектыПечьПодрядное строительствоПолимербетонПолы и покрытияПотолкиПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроизводственная недвижимостьПромышленное и гражданское строительство РРемонтРемонт дорогРемонт жильяРемонт лифтовРемонт помещенийРемонтные работыРемонт жильяРеконструкцииРешения на строительство ССанитарные нормыСантехникаСметные нормативыСметыСоюзы строителейСтеныСтройматериалыСтроитель Строительнная: ТехникаБюджетыРаботыВыставкиКолледжиОрганизацииСтроительство жильяКвартир ТТеплоизоляцияТерриториальное планированиеТехническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданийТраншеяТрубопровод УУправления капитального строительства ФФасадные работыФундамент ЧЧастный сектор ШШпатлевкаШпонШумоизоляция ЭЭкономика предприятий строительстваЭлектроинструментЭлектропроводкаЭлектротехнические работы
Договора
Регионы
АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.