Документация по проведению комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту «утепление наружных стен» многоквартирных домов жилищного фонда в Советском районе г. Н. Новгорода в 2008 году (стр. 2 )

к форме 2 документации отбора

Ведомость оценки

Предложений участников комиссионного отбора на выполнение работ по капитальному ремонту «утепление наружных стен» многоквартирных жилых домов в Советском районе города Нижнего Новгорода в 2008 году

№ п/п	Наименование показателей	Макс. балл	Предложения участников конкурса
1	Ценовое предложение:	1
2	Квалификационный состав:	5
3	Производственная база	5
4	Опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов	10
5	Наибольший гарантийный срок	5
6	Положительные отзывы	5
	ИТОГО БАЛЛОВ	31

·  В случае если участником комиссионного отбора не будут представлены документы, подтверждающие заявленные в соответствии с указанными критериями показатели, такому участнику будет присвоено ноль баллов по соответствующим критериям.

Форма №3

Предложения об условиях исполнения договора

Наименование участника комиссионного отбора:
Организационно-правовая форма:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Факс: Телефон:
Банковские реквизиты:
Руководитель организации, Ф. И.О.
Документы, подтверждающие правомочия участника на осуществление данного вида деятельности ( лицензия, № , дата)

Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту «утепление наружных стен» , муниципального жилищного фонда в Советском районе г. Н.Новгорода в 2007 году, а также применимые к данному комиссионному отбору законодательство и нормативно-правовые акты,

мы, (я)
(полное наименование, адрес и телефон участника конкурса)
в лице
действующего на основании

Имеем (ю) намерение принять участие в комиссионном отборе и предлагаем (ю) выполнить работы по капитальному ремонту «утепление наружных стен» муниципального жилищного фонда в соответствии с лотом и техническим заданием:

№ лота	Наименование лота	Общая стоимость выполнения работ, тыс. руб.
	ИТОГО

Названная цена договора включает стоимость всех работ в соответствии с указанным Техническим заданием, а также стоимость всех используемых материалов, механизмов и оборудования, доставки материалов, уплату всех налогов, установленных законодательством Российской Федерации, и иных обязательных платежей.

Сроки выполнения работ:
Продолжительность гарантийного срока

С условиями конкурсной документации и проектом договора ознакомлены (ен) и согласны (ен).

Руководитель ______________________________

(подпись)

М. П.

«____»___________________ 200__г.

(дата заполнения)

Расчет цены производится участником на основании размещенных на сайте дефектных ведомостей по лотам.

Организационно-техническое предложение (прилагается).

Сообщаем (ю), что*:

- для __________________________________ разрешена следующая система налогообложения:

(наименование)

__________________________________________________________________________________

(упрощенная, обычная)

- в отношении ____________________________________процедура банкротства не проводится;

(наименование)

- ликвидация _________________________________________________________не проводится;

(наименование)

- по состоянию на _______________200____ г. деятельность ___________________________не

(наименование)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- задолженность _____________________________________по начисленным налогам, сборам и

(наименование)

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные

фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов

по данным бухгалтерской отчетности на ______________ 200_ г. (последний завершенный отчетный период).

*Участник размещения заказа вправе не предоставлять данные сведения.

С условиями документации комиссионного отбора, проектом договора подряда ознакомлен и согласен.

________________________________________________________________/ФИО/__

(подпись)

Должность_______________________________

М. П.

«____» _________________________200_____г.

(дата заполнения)

Приложение к

Форме №3

Предложению об условиях исполнения договора подряда

Организационно-техническое предложение

1. Наименование и описание выполняемых работ __________________________________________

2. Используемые кадровые ресурсы ____________________________________________________*

3. Наличие специализированной техники _______________________________________________*

4. Имеем (не имеем) в собственности (по договору) сертифицированную специализированную лабораторию _______________________________________*

*Документы, подтверждающие заявленные показатели прилагаются.

________________________________________________________________/ФИО/__

(подпись)

Должность_______________________________

М. П.

«____» _________________________200_____г.

(дата заполнения)

Форма №4

конкурсной документации

УВЕДОМЛЕНИЕ

Участнику комиссионного отбора, подавшему заявку на участие в комиссионном отборе на выполнение капитального ремонта _____________________________ многоквартирных домов __________________________________________________________________________________

(наименование)

__________________________________________________________________________________

(наименование юридического / физического лица)

__________________________________________________________________________________

В соответствии с решением комиссии комиссионного отбора (Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов ____________________________________________________________________________________________________________ от «______»___________________200_____ года)

__________________________________________________________________________________

(наименование юридического / физического лица)

__________________________________________________________________________________

признано участником комиссионного отбора / не допущено к участию в комиссионном отборе.

Секретарь комиссии ___________________________/____________________/

Форма №5

договор-подряда

г. Нижний Новгород «_____» ___________2008 г.

компания Советского района», именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, Синицына Андрея Александровича действующего на основании Устава и в соответствии с решениями конкурсной комиссии (протокол №______ от «___»____________ 200_ г.) и __________________, в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  Предмет договора

1.1  Предметом настоящего договора является выполнение работ по ремонту _______в жилых домах в Советском районе г. Н.Новгорода по адресу ______________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить цену, согласно актам выполненных работ, но не выше цены установленной по результатам конкурса.

1.3.  Объем работ определяется сметой, являющейся основанием для проведения взаимных расчетов.

2. Цена и общая сумма договора. Порядок расчетов

2.1. Цена на выполнение работ по ремонту ______________ многоквартирных жилых домов в Советском районе г. Н.Новгорода в 2008 году устанавливается по результатам комиссионного отбора в рублях Российской Федерации и включает в себя все налоги, в т. ч. НДС., затраты на содержание службы заказчика (технический надзор) 1 % и затраты на составление сметного расчета. Расчеты, которых включены в сводный сметный расчет, являющимся обязательным приложением к договору.

2.2. Общая сумма договора составляет ___________ рублей.

2.3. Цена работы по настоящему договору определяется локальной сметой и сводным сметным расчетом.

2.4. Расчет производится по безналичному расчету путем перечисления на расчетный счет подрядчика. Для выполнения работ после заключения договора-подряда перечисляется на расчетный счет подрядчика аванс в размере 30% от сметной стоимости, в течение 10 дней с момента подписания настоящего договора. Оплата за выполненные работы производится после подписания актов приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение 45 дней (по мере поступления денежных средств из городского бюджета).

2.5. Оплата производится согласно акта выполненных работ за фактически выполненный объем работ, при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленный срок, из средств городского бюджета г. Н. Новгорода.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Сроки начала и окончания работ по договору устанавливаются:

с «______»_____________ 200__г.

до «______»_____________ 200__г.

4. Права и обязательства сторон

4.1. Права и обязательства Заказчика:

4.1.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. В случае выявления потребности в дополнительных работах Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы работ, но не более 5% от заявленного объема в контракте.

4.1.3 Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и, в случае обнаружения недостатков в результатах работы или отступлений от условий контракта, заявить об этом Подрядчику. Прием Заказчиком выполненных работ отражается в акте.

4.2. Права и обязательства Подрядчика:

4.2.1. Работа, предусмотренная в п.1 настоящего договора выполняется из материалов Подрядчика, его силами и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им материалов и оборудования.

4.2.2. Перед началом производства работ по настоящему договору Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком применяемые материалы, механизмы и оборудование, а в случае их изменения в процессе производства работ, известить об этом Заказчика.

4.2.3. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов и оборудования, применяемых для ремонта, будут соответствовать ГОСТУ, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2.4. При производстве работ Подрядчик обязан применять специализированную технику, ручной механизированный инструмент и передовые технологии производства работ.

4.2.5. Соблюдать нормы и требования по технике безопасности согласно нормам СНиП г, выставлять ограждения и знаки, указывающие опасную зону, нести ответственность за ТБ, пожарную безопасность, охрану окружающей среды, соблюдать Постановление администрации г. Н.Новгорода №49 от 01.01.2001г «Об утверждении временных правил благоустройства г. Н.Новгорода, при нарушении правил штрафные санкции оплачивает Подрядчик.

5.Оценка качества выполняемых работ

5.1. Подрядчик обязан выполнить обусловленную договором работу с соблюдением требований в соответствии с действующими нормами.

5.2. Оценка качества выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок. По результатам проверок составляются двусторонние акты оценки качества работ.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и средствами в установленный Заказчиком срок переделывает эти работы для обеспечения их качества.

6.Гарантии качества работы

6.1. Гарантийный срок результата работы, выполненной Подрядчиком, составляет 5 лет. Началом гарантийного срока следует считать следующий день после подписания акта выполненных работ. Если в период эксплуатации будут обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в срок, установленный Заказчиком.

7.Изменения и расторжения договора подряда

7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть или изменить настоящий договор.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью договора.

7.3. Соглашение о расторжении договора заключается в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из сторон.

7.4. Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора в случае нарушения другой стороной взятых на себя обязательств, предупредив за 10 дней до даты расторжения договора другую сторону.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в случае задержки Подрядчиком начала работ, более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

8.Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя по настоящему договору подряда обязательств, в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам:

если невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера. Сторона, для которой возникли условия невозможности исполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить официально заверенные справки.

8.3. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9.Дополнительные условия

9.1. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде Нижегородской области.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения обязательств сторонами.

11. Приложения

К настоящему договору в качестве его неотъемлемой части прилагается:

Приложение - Дефектные ведомости по лоту № ____,

Приложение - Сводный сметный расчет.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

компания Советского района» /2 , , , р/с к/с НФ «Гарантия» СаровБизнесБанк»
ПОДПИСИ
Генеральный директор _____________________

Форма №6

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ

г. Н. Новгород «____»____________2008 года

Компания Советского района» г. Н.Новгорода, , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Организатор», с одной стороны и ______________________, в лице ________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Участник», с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью заявки на участие в комиссионном отборе по капитальному ремонту _____________________________________________________

(вид ремонта)

№ лота	№ п/п	Адрес	Сметная стоимость, тыс. руб.	Цена лота
№ 1	1	…		сумма
2	…
ИТОГО

2. Участник вносит, а Организатор принимает денежные средства в счет обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе в сумме ______________________________________________

_________________________________________________________________________________

(указать сумму цифрой и прописью)

3.  Стороны договорились, что форма внесения денежных средств безналичная.

4.  Денежные средства вносятся:

р/с в НФ «Гарантия» «Саровбизнесбанк» г. Н.Новгород

к/с

5. Организатор обязуется возвратить участнику комиссионного отбора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в комиссионном отборе в следующих случаях и следующие сроки:

5.1. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.

5.2. В случае отзыва участником заявки на участие в комиссионном отборе, до окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

5.3. В случае отказа участнику в допуске к участию в конкурсе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола Организатором комиссионного отбора на участие в конкурсе.

5.4. В случае если заявка на участие в комиссионном отборе не присвоен первый или второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5.5. В случае, если заявка на участие в конкурсе, поданной участником присвоен второй номер – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора на выполнение работ капитального ремонта многоквартирного дома с победителем конкурса.

5.6. В случае, если участник комиссионного отбора признан победителем конкурса – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора на выполнение работ капитального ремонта многоквартирного дома.

5.7. В случае, если участником комиссионного отбора подана единственная заявка на участие, соответствующая требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией или только один участник комиссионного отбора, подавший заявку на участие в конкурсе, допущен к участию в конкурсе и признан его участником – в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

5.8. В случае отказа в допуске к участию в конкурсе всем участникам и признания конкурса несостоявшимся – в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся.

5.9. В случае, если заявке на участие в комиссионном отборе, поданная участником после окончания приема конвертов с заявками на участие в комиссионном отборе – в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола и сопоставления заявок, или в случае, если заявка на участие в комиссионном отборе подана после подписания указанного протокола – в течение пяти рабочих дней со дня подписания соответствующего акта.

6. Обеспечение заявки не возвращается:

6.1. В случае уклонения победителя конкурса или участника, которому присвоен второй номер от заключения договора на выполнение работ капитального ремонта в многоквартирном доме.

6.2. В случае не предоставления победителем комиссионного отбора в срок, установленной конкурсной документацией, участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, или участником комиссионного отбора, который подан заявку на участие комиссионного отбора, был допущен к участию в конкурсе и признан участником конкурса, подписанного договора на выполнение работ капитального ремонта, а также обеспечения исполнения договора на выполнение работ капитального ремонта многоквартирного дома, если такое требование было установлено конкурсной документацией.

6.3. В случае не предоставления победителем конкурса в установленных случаях, участником, заявке на участие в комиссионном отборе которому присвоен второй номер, обеспечения исполнения договора на выполнение работ капитального ремонта.

7. За неисполнение обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствующие с действующим законодательством РФ.

8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОРГАНИЗАТОР р/с в НФ «Гарантия» «Саровбизнесбанк» г. Н.Новгород к/с Генеральный директор ___________________ МП

УЧАСТНИК