Определение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

20 августа 2010г. г. о. Самара

Мировой судья судебного участка № 29 Самарской области , при секретаре , рассмотрев в предварительном судебном заседании гражданское дело № 2-***/10 по иску к о возмещении убытков, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

обратилась к мировому судье с указанным иском, в котором указала, что 15.04.2010 г. между ней и ответчиком был заключен договор бытового подряда на отделочные работы № *** , согласно которому ответчик, будучи Подрядчиком, обязался произвести на объекте истца (в ***квартире по адресу: ***) своими силами отделочные работы согласно соответствующей предварительной оценке в срок до 15.05.2010 года. Ответчик нарушил срок окончания работ, допустив просрочку боле чем на 1 месяц, работы были сданы 18.06.2010 г. Истцом в адрес ответчика была направлена письменная претензия о необходимости учета суммы неустойки за нарушение сроков выполнения работы. Однако требование об учете неустойки не было принято во внимание. Кроме того, выполненные работы были осуществлены некачественно, а именно, при производстве сантехнических работ угловой шлифовальной машиной, так называемой «болгаркой», сожгли фронтальную панель для ванной, скрыв данный дефект, закрепив панель на ванной (повреждение с внутренней стороны). Соответствующая фронтальная панель идет в комплекте с боковой панелью к ванне и отдельно не продается. Покупка новых панелей обойдется в ***руб. За установку акриловой ванной с истца потребовали уплаты ***руб., ссылаясь на чрезмерно трудоемкий процесс, при том, что по предварительным сметам установка такой ванны стоит всего *** руб., таким образом, ответчик необоснованно удержал ***руб. За установку полотенцесушителя с истца потребовали уплаты ***руб., при том, что по смете его установка стоит *** руб., плюс отключение стояка горячей воды *** руб., таким образом, ответчик необоснованно удержал с истца ***руб. Также ответчик незаконно удержаны с истца денежные средства в размере ***руб., составляющую разницу стоимости работ по предварительной смете и с ценой в окончательной смете. Общая сумма реальных убытков составила ***руб. (***+***+***+***), которую истица просила взыскать суд с ответчика в ее пользу, также просила взыскать с в ее пользу неустойку в размере ***руб. и компенсацию морального вреда в размере ***руб.

В предварительном судебном заседании истец и представитель ответчика по доверенности Б. заявили ходатайство о приобщении к материалам дела письменного мирового соглашения и утверждении его на указанных в нем условиях. Производство по гражданскому делу по иску к о возмещении убытков, взыскании неустойки, компенсации морального вреда просили прекратить.

По условиям мирового соглашения:

1. Ответчик обязуется оплатить Истцу в счет предъявленных Истцом требований, заявленных в исковом заявлении от 01.01.2001г. (Истец), по вышеназванному делу денежные средства в сумме *** (***) рублей, в том числе:

- *** (***) рублей - возмещение стоимости фронтальной панели для ванной;

- *** (***) рублей - излишне уплаченные денежные средства по Договорам подряда на отделочные и сантехнические работы;

- *** (***) рубля - моральный вред.

2. Оплата суммы, указанной в пункте 1 настоящего Мирового соглашения, производится Ответчиком наличным расчетом в момент подписания Истцом настоящего Мирового соглашения.

Факт приема-передачи денежных средств в размере *** (***) рублей (п.1 Мирового соглашения) подтверждается Актом, подписываемым обеими Сторонами (Истцом и Ответчиком), являющимся неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения.

При подписании настоящего Мирового соглашения Истец отказывается от взыскания с Ответчика денежных средств по требованиям, заявленным в своем исковом заявлении от 01.01.2001г., в размере, превышающем сумму, указанную в п. 1 Мирового соглашения, а именно: ***рублей - убытки, в виде излишне уплаченных денежных средств за установку ванной (*** руб.) и полотенцесушителя (***руб.); ***рублей - неустойки за нарушение сроков окончания работ по Договорам подряда на отделочные и сантехнические работы, заключенных между Истцом и Ответчиком в период с 15.04.2010г. по 18.06.2010г.; ***рублей - моральный вред.

Условия мирового соглашения подписаны сторонами. Сторонам разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 220, 221 ГПК РФ.

Судом установлено, что сторонами подписан акт приема-передачи денежных средств от 01.01.2001 года, в соответствии с которым приняла от ответчика «СтройСантехМонтаж» по доверенности Б. денежные средства в размере *** руб. по Мировому соглашению от 01.01.2001 года.

Мировое соглашение, заключенное сторонами не противоречит Закону, совершено в интересах обеих сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, 220, 221 ГПК РФ, мировой судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Утвердить мировое соглашение, заключенное между представителем Б., действующей на основании доверенности № 1 от 01.01.2001 г., и в соответствии с которым:

1. Ответчик обязуется оплатить Истцу в счет предъявленных Истцом требований, заявленных в исковом заявлении от 01.01.2001г. (Истец), по вышеназванному делу денежные средства в сумме *** (***) рублей, в том числе:

- *** (***) рублей - возмещение стоимости фронтальной панели для ванной;

- *** (***) рублей - излишне уплаченные денежные средства по Договорам подряда на отделочные и сантехнические работы;

- *** (***) рубля - моральный вред.

2. Оплата суммы, указанной в пункте 1 настоящего Мирового соглашения, производится Ответчиком наличным расчетом в момент подписания Истцом настоящего Мирового соглашения.

Факт приема-передачи денежных средств в размере *** (***) рублей подтверждается Актом приема-передачи денежных средств от 01.01.2001 г., подписанным обеими Сторонами (Истцом и Ответчиком), являющимся неотъемлемой частью настоящего Мирового соглашения.

При подписании настоящего Мирового соглашения Истец отказывается от взыскания с Ответчика денежных средств по требованиям, заявленным в своем исковом заявлении от 01.01.2001г., в размере, превышающем сумму, указанную в п. 1 Мирового соглашения, а именно: ***рублей - убытки, в виде излишне уплаченных денежных средств за установку ванной (*** руб.) и полотенцесушителя (*** руб.); ***рублей - неустойки за нарушение сроков окончания работ по Договорам подряда на отделочные и сантехнические работы, заключенных между Истцом и Ответчиком в период с 15.04.2010г. по 18.06.2010г.; ***рублей - моральный вред.

Производство по гражданскому делу № 2-***/10 по иску к о возмещении убытков, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – прекратить.

Определение может быть обжаловано в Ленинский районный суд г. Самара через мирового судью в течение 10 дней.

Мировой судья

Определение вступило в законную силу 31.08.2010 года