Контракт
на поставку программного обеспечения для
Законодательной Думы Хабаровского края
«___»___________ 2008 г. г. Хабаровск
Законодательная Дума Хабаровского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Закона Хабаровского края от 01.01.2001 № 33 «О Законодательной Думе Хабаровского края», с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующ___ на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от __________ № ___ о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику программное обеспечение (далее - товар) в соответствии со спецификацией, указанной в приложении и являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (далее – спецификация).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Поставить Заказчику товар в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта.
2.1.2. Предоставить Заказчику всю необходимую документацию по эксплуатации поставляемого товара.
2.1.3. Обеспечить гарантийное обслуживание поставленного товара.
2.2. Заказчик обязан принять и оплатить товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет __________________ рублей.
3.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.3. Заказчик обязан произвести 100-процентную оплату товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА
4.1. Заказчик осуществляет прием товара с участием Поставщика. По окончании приема Стороны подписывают акт приема-передачи товара.
4.2. В случае выявления несоответствия комплектации поставленного товара комплектации, указанной в спецификации, Заказчик немедленно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.3. Датой поставки товара считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи товара.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара.
5.2. Поставщик предоставляет на товар гарантийные обязательства сроком 36 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.
6.2. В случае просрочки Поставщиком сроков, предусмотренных подпунктом 2.1.1 настоящего контракта, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента от цены контракта за каждый день просрочки.
6.3. В случае просрочки Поставщиком сроков, предусмотренных подпунктом 2.1.1 настоящего контракта, в процессе устранения недостатков в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего контракта, Поставщик не освобождается от обязанности уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.2 настоящего контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, он несет ответственность, установленную частью 9 статьи 9 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6.5. Взыскание неустойки не освобождает Сторону, нарушившую настоящий контракт, от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, имущественная ответственность определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату настоящего контракта, связанную с несвоевременным поступлением средств из краевого бюджета.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему контракту или до расторжения настоящего контракта.
7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться ими путем переговоров на основе действующего законодательства. Стороны вправе предъявить претензию, срок рассмотрения которой составляет 30 дней.
8.2. При не разрешении в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.
9.3. Контракт составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего контракта.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
Законодательная Дума Хабаровского края Председатель Законодательной Думы Хабаровского края |
Приложение к контракту на поставку программного обеспечения для Законодательной Думы Хабаровского края
Спецификация
по наименованию, характеристике, количеству программного обеспечения
для Законодательной Думы Хабаровского края
№ | Наименование | Единица измерения | Количество |
1. | ПО P Windows Server Enterprise 2008 Russian OLP NL или эквивалент | шт. | 2 |
2. | Лицензия на ПО R Windows Server CAL 2008 Russian OLP NL Device CAL или эквивалент | шт. | 50 |
3. | Лицензия на ПО TJA-00718 Win Trmnl Svcs CAL 2008 Russian OLP NL Device CAL или эквивалент | шт. | 50 |
ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
Законодательная Дума Хабаровского края Председатель Законодательной Думы Хабаровского края |
