Заказчик (стр. 3 )

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику: »

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения в 2009 г. Договора на реконструкцию системы газоснабжения с сопутствующими работами, в соответствии с Техническим заданием Заказчика на объекте жилого фонда

по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект., д. 13,

находящемся в федеральной собственности и закрепленным на праве хозяйственного ведения за ГлавУпДК при МИД России

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона)

в лице, ________________________________________________________________ сообщает о

(наименование должности, Ф. И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица)

согласие участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили ниже в предложении, а именно:

№ п/п	Наименование показателя (указываются критерии )	Единица измерения	Значение (цифрами и прописью)	Примечание
1	Общая стоимость работ по реконструкции систем газоснабжения с сопутствующими работами, в соответствии с Техническим заданием Заказчика на объекте жилого фонда по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 13, в руб., с НДС, определенная на базе ТСН-2001, не превышающая начальную (максимальную) цену	Руб.
2	Продолжительность выполнения работ в календарных днях, не превышающая сроки предусмотренные Заказчиком в проекте договора (с предоставлением графика выполнения работ или ПОС);	Календ. Дней
3	Условие платежа (в руб. с НДС);
4	Гарантийный срок на оказанные услуги	Месяцев
5	Показатели штатного состава организации (ИТР, квалифицированные рабочие, аттестованные исполнители)
6	Наличие производственной базы
7	Опыт выполнения аналогичных работ и их объем за годы на объектах г. Москвы
8	Наличие положительных отзывов о проделанной работе на других объектах г. Москвы

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА, и не имеем к ним претензий.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика и, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор с » на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не позднее чем через 15 рабочих дней со дня проведения конкурса.

7. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________ (указать Ф. И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

9. Банковские реквизиты участника конкурса:

ИНН ____________________, КПП _________________________

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________________________________________________________________

11. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на _____стр.

Руководитель участника конкурса

(или уполномоченный представитель) _________________ ()

(подпись)

Главный бухгалтер _________________ ()

М. П. (подпись)

V. ПРОЕКТ ДОГВОРА.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

на выполнение работ на объектах ГлавУпДК при МИД России

г. Москва «____» _______ 200__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Доверенности № ________________________, с одной стороны,

и

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в дальнейшем именуемый «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.

Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по реконструкции системы газоснабжения с сопутствующими работами) на объекте по адресу: г. Москва, Кутузовский просп., д. 13 (далее – «Объект»), в соответствии с Техническим заданием, Дефектной ведомостью состояния газовых плит, Ведомостью объемов на сопутствующие работы (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3 к настоящему Договору.

1.2. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются положениями Главы 37 Гражданского кодекса РФ.

Статья 2.

Сроки выполнения работ.

2.1. Датой начала работ по настоящему Договору является дата подписания настоящего Договора.

2.2. Продолжительность работ по настоящему Договору устанавливается 60 (Шестьдесят) календарных дней, начиная с даты начала работ.

2.3. Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с даты подписания Протокола.

2.4. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Актов унифицированной формы (КС-2; КС-3; ОС-3) о приемке выполненных работ, представленных Подрядчиком.

Статья 3.

Стоимость работ и порядок финансирования.

3.1. Стоимость работ, оборудования и материалов по настоящему Договору определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение к настоящему Договору) и составляет
_____________________ руб. ___ коп. (____________________________________
__________________________________ рублей ____ копеек), в т. ч. НДС 18%
__________ руб. ___ коп. (_____________________________ рублей ____ копеек).

3.2. В целях обеспечения исполнения настоящего Договора его обязательным условием является денежное обеспечение обязательств Подрядчика. В этой связи Подрядчик на дату заключения настоящего Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика сумму в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ, оборудования и материалов по настоящему Договору либо в тот же срок предоставляет Заказчику банковскую гарантию на такую же сумму. В платежном поручении обязательно указывается назначение платежа «обеспечение исполнения Договора с ГлавУпДК при МИД России, заключенного по результатам конкурса (Протокол № ______________ от ____ 2009 года)».

3.3. По истечении срока действия настоящего Договора и урегулирования взаимоотношений Сторон по его исполнению, денежное обеспечение, полученное Заказчиком при заключении настоящего Договора, подлежит возврату Подрядчику, путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Подрядчика либо возврата Подрядчику банковской гарантии.

3.4. Расчет за выполненные по Договору работы производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3, ОС-3, в течение 30-ти календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета, счета-фактуры и документов, подтверждающих фактическую стоимость материалов и оборудования.

3.5. Акт по унифицированной форме КС-2 составляется на основании исполнительной сметы, разработанной Подрядчиком, в соответствии со сметно-нормативной базой ТСН-2001, и утвержденной Заказчиком.

3.4. В случае, если стоимость работ превысит сумму, указанную в пункте 3.1. настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается.

3.5. В случае если стоимость фактически выполненных работ будет меньше, чем в пункте 3.1. настоящей Статьи, то стоимость работ по настоящему Договору будет соответственно уменьшена.

3.6. Если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами составляется соответствующий Акт. Стоимость и сроки выполнения этих работ согласовываются Сторонами до начала их осуществления и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Статья 4.

Обязательства Подрядчика.

Подрядчик:

4.1.  Поставит за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и
комплектующие изделия, отвечающие СНиП, стандартам РФ, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами.

4.2.  В случае необходимости по требованию Заказчика представит ему на одобрение не менее 3-х (трех) образцов отделочных материалов, а также оборудование и строительные материалы.

4.3.  В полном объеме выполнит работы в соответствии с Техническим заданием, Дефектной ведомостью состояния газовых плит, Ведомостью объемов на сопутствующие работы (Приложения №№ 1.1, 1.2, 1.3 к настоящему Договору).

4.4.  Несет полностью риск гибели и порчи выполненных работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи предъявляемых комиссии работ по Акту (КС-2), подписанному Сторонами.

4.5.  Акты готовности сопутствующих работ, подлежащих закрытию, составляются в 3-х экземплярах и подписываются Сторонами.

4.6.  Заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты приемки, письменно сообщит Заказчику о завершении сопутствующих работ, готовности предъявить выполненные работы.

4.7.  При производстве работ должен соблюдать Особые условия согласно Статье 8 настоящего Договора.

4.8.  Обеспечит инструктаж потребителей по правилам пользования газовыми плитами при подключении газоснабжения и представит соответствующий список инструктажа, подтвержденный эксплуатационной организацией газового хозяйства.

4.9.  В соответствии с Техническим заданием (Приложение .1 к настоящему договору) сдаст построенный газопровод в эксплуатацию и не позднее 60 дней после его сдачи, передаст Заказчику один комплект исполнительной документации, включая сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратит Заказчику полученную документацию (пункт 5.2. Статья 5).

Статья 5.

Обязанности Заказчика.

Заказчик:

5.1. После подписания настоящего Договора, при необходимости Заказчик передаст Подрядчику Объект по акту для выполнения работ.

5.2. Передаст Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ после заключения договора.

5.3. Осуществит контроль выполнения работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве.

5.4. В течение 10-ти (десяти) календарных дней с даты получения образцов материалов и оборудования от Подрядчика осуществит их проверку и даст свое одобрение для их применения или сообщит об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа.

5.5. По завершении Подрядчиком работ в сроки согласно Статье 2 настоящего Договора осуществит приемку работ в течение 3-х рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика.

5.6. Рассматривает Акты унифицированной формы (КС-2; КС-3; ОС-3), составленные на основании исполнительных смет, подготовленных Подрядчиком.

Статья 6.

Гарантии и ответственность сторон.

6.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ согласно условиям настоящего Договора.

6.2. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора;

-своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т. е. в течение 36 (Тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

6.3. Если Подрядчик:

-отказался от выполнения условий по настоящему Договору;

-без согласования с Заказчиком приостановил ход выполнения работ по настоящему Договору более чем на одну календарную неделю (7 календарных дней);

-без оснований не приступил к выполнению работ по настоящему Договору в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты начала работ;

-не выполняет работы в соответствии с настоящим Договором и/или постоянно и явно пренебрегает выполнением своих обязательств, не реагирует на замечания Заказчика,

то в любом из этих случаев Заказчик имеет право отстранить Подрядчика от выполнения работ, либо досрочно расторгнуть Договор. О принятом решении Заказчик уведомляет Подрядчика в письменной форме.

6.4. Если в течение гарантийного срока (п. 6.2.) выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки.

6.5. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ, установленного в пункте 2.2 Статьи 2 Договора Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5 % от стоимости работ, оборудования и материалов, установленной в пункте 3.1. Статьи 3 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ. Подрядчик выплачивает пени по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Статья 7.

Разрешение споров.

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

Статья 8.

Особые условия.

8.1. В связи с особенностями проведения работ на действующем домовладении жилого фонда Заказчика, предоставленном в аренду дипломатическому представительству,

Подрядчик обязуется:

-обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к арендатору и пользователям (физическим лицам – иностранным гражданам и гражданам РФ) жилого фонда Заказчика, исключив при этом, по возможности, личные контакты с иностранцами;

-по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;

-за 10 (десять) календарных дней до начала работ представить Заказчику график производства работ, акт-допуск, приказы на ответственных за технику безопасности и противопожарную безопасность на Объекте для согласования со структурными подразделениями Заказчика и диппредставительством, а также списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации (для иногородних) по представленной Заказчиком форме;

-допуск рабочих подрядной организации на территорию Объекта осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);

-соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;

-выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению установленного порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности Заказчика , );

-выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства работ;

-обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте;

-заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно оповещать Заказчика о необходимости проведения работ в субботние и воскресные дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с диппредставительством);

-приостанавливать проведение работ на Объекте или сокращать их дневную продолжительность по требованию ответственных представителей диппредставительства на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки работ в журнале производства работ (журнал производства работ Заказчик передает Подрядчику);

-в процессе выполнения работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест их проведения;

-подготавливать и передавать для согласования Заказчику исполнительные сметы на выполненные работы за 15 (пятнадцать) календарных дней до окончания работ по Договору;

-в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, арендатора или третьих лиц по вине Подрядчика при проведении работ (затопление помещений, повреждение имущества и т. д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;

-возместить Заказчику в соответствии с показанием электросчетчика и расчетами затраты на электроэнергию, горячую и холодную воду за период проведения ремонтных работ;

-проводить складирование мусора на Объекте Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры;

-выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце рабочего дня.

Статья 9.

Форс – мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского кодекса РФ, в случае если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия исполнения настоящего Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента их наступления.

9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящей статьи, будут длиться более двух месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются обязательства, имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке после письменного уведомления об этом другой Стороны.

Статья 10.

Дополнительные условия.

10.1. Настоящий Договор подписан в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

10.2. В случае невыполнения Подрядчиком условий настоящего Договора, либо в случае изменения существующих обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора, либо в случае возникновения ситуации, при которой возникает опасность срыва сроков производства работ как в целом, так и любого этапа, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления.

10.3. После выполнения условий пункта 10.2. настоящего Договора, Договор будет считаться расторгнутым, что должно быть подтверждено двусторонним Актом об отсутствии претензий Сторон друг к другу.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение .1 – Техническое задание.

Приложение .2 – Дефектная ведомость состояния газовых плит.

Приложение .3 – Ведомость объемов на сопутствующие работы.

Приложение – Протокол согласования договорной цены.

Статья 11.

Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие

«Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию

дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел

Российской Федерации». 119034 г. Москва, Пречистенка,

телефон:

Расчетный счет: ____________________________________________

кор. счет ____________________ БИК __________ ИНН __________,

КПП ________, ОКВЭД __________

Подрядчик: ______________________________________

Юридический адрес: _________________________________________;

Почтовый адрес: ____________________________________________

тел./факс: ____________

Р/с ____________________ в ___ КБ ________ г. Москва

К/с ____________________, КПП ___________

ИНН __________, БИК ___________, ОКВЭД ____, ОКПО ____________.

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

________________ ________________

М. П. М. П.