Документация о редукционе № В-0188/12 на право заключения договора на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» по а г. Кирова»

Документация о редукционе № В-0188/12 на право заключения договора на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» по а г. Кирова»

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного дошкольного

образовательного учреждения

«Детский сад общеразвивающего вида № 14» города Кирова

_____________

«07» августа 2012 г.

Документация о редукционе № В-0188/12

На право заключения договора

на выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» по а г. Кирова»

Киров, 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА

п/п

Наименование пункта

Содержание

1

Способ закупки

Редукцион

2

Адрес муниципальной электронной площадки закупок

*****

3

Наименование хозяйствующего субъекта

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14» города Кирова (далее по тесту МАДОУ № 14 г. Кирова)

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

*****@***ru

Номера контактных телефонов

(83

4

Наименование муниципальной специализированной организации

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр проведения торгов, энергоэффективности и повышения квалификации"

Место нахождения

Почтовый адрес

Адрес электронной почты

center@*****

Номера контактных телефонов

(83

5

Предмет договора

Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» по а г. Кирова».

6

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно техническому заданию (приложение №1).

7

Требования, установленные хозяйствующим субъектом к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, работ, услуг.

- выполнение, качество и результат работ в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, Градостроительного кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства РФ №87 от 01.01.2001 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ;

- ответственность Подрядчика за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации;

- требования к безопасности при выполнении работ: ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, при выполнении работ по предмету договора - односторонняя, возлагается на Подрядчика.

- требования к результатам выполненных работ:

- работы, выполненные согласно требованиям и нормам действующего законодательства РФ, в установленные сроки и в соответствии с техническим заданием (Приложение );

- подписанный акт приема-сдачи выполненных работ.

8

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Разработка документации – по месту нахождения Подрядчика, при необходимости выезд на место нахождения объекта.

Предоставление документации – по месту нахождения Хозяйствующего субъекта.

9

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе

15.08.2012 в 16:00 ч

10

Дата и время проведения редукциона

20.08.2012 в 10:00 ч.

11

Начальная цена договора

1 000 000,00 руб.

12

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

Цена договора включает все расходы Подрядчика по предмету редукциона, в том числе расходы на используемые материалы, оборудование и инструмент, транспортные расходы, расходы Подрядчика на устранение недостатков, возникших в результате выполнения им работ, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена сформирована с учетом НДС. При этом для Подрядчика размер НДС внутри цены формируется исходя из его режима налогообложения. Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора.

13

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата выполненных работ осуществляется по безналичной форме расчета путем перечисления Хозяйствующим субъектом денежных средств на расчётный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней на основании счёта (счета-фактуры) и акта приема-сдачи выполненных работ.

14

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

С момента заключения договора по 14 сентября 2012 года.

15

Размер обеспечения заявки на участие в редукционе, порядок его предоставления

1 % от начальной цены договора и составляет 10 000,00 рублей.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в редукционе должны быть перечислены участником процедуры закупки на следующий счет по реквизитам:

Получатель - Финансовое управление администрации города Кирова (муниципальное бюджетное учреждение «Центр проведения торгов, энергоэффективности и повышения квалификации»)

,

Счет для перечисления суммы обеспечения исполнения договора:

р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области

, л/с

Назначение: обеспечение заявки на участие в редукционе № В-0188/12

16

Размер обеспечения исполнения договора

% начальной цены договора

Сумма, руб.

30

300 000,00

Договор заключается только после предоставления участником редукциона обеспечения исполнения договора.

Способ обеспечения исполнения договора (безотзывная банковская гарантия, залог денежных средств) определяется участником редукциона самостоятельно.

1.Безотзывная банковская гарантия:

- Безотзывная банковская гарантия должна:

- соответствовать требованиям, установленным статьями Гражданского кодекса Российской Федерации;

- предоставляться в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о редукционе, по надлежащему исполнению победителем редукциона его обязательств перед Хозяйствующим субъектом;

- выдаваться банком или иной кредитной организацией, расположенными на территории России;

- содержать указание на заключаемый договор путём указания на стороны договора, предмет редукциона, ссылки на основание заключения договора (дату протокола подведения итогов редукциона);

- содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии;

- предусматривать безусловное право Хозяйствующего субъекта на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора;

- предусматривать, что для истребования суммы обеспечения договора Хозяйствующий субъект направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Хозяйствующий субъект, принципалом - победитель редукциона, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.

Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель редукциона.

2. В случае если будет выбран способ обеспечения исполнения договора в форме передачи в залог денежных средств на расчетный счет Хозяйствующего субъекта (в том числе в форме вклада (депозита)), денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены следующий счет по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление администрации города Кирова (МАДОУ № 14 г. Кирова)

,

Счет для перечисления суммы обеспечения договора:

р/с № в ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров,

, л/с .

Обеспечение исполнения договора предоставляется на срок, превышающий срок выполнения работ не менее чем на 60 дней.

Любой из выбранных победителем способов обеспечения исполнения договора должен обеспечивать все обязательства по договору, в том числе штрафные санкции (пени), неустойку, убытки и т. д.

17

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- соблюдение условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- выполнение работ с надлежащим качеством;

- при выполнение работ Подрядчик использует собственные материалы, оборудование и инструмент, необходимые для выполнении работ;

- предоставление Хозяйствующему субъекту информации, связанной с исполнение договора.

18

Условия понижения начальной цены договора

- с выбором шага редукциона участником процедуры в диапазоне от 0,5 до 10,0 процента начальной цены договора (цена деления 0,5 процента начальной цены договора).

19

Перечень элементов заявки

Заявка на участие в редукционе состоит из трех элементов:

- согласие участника процедуры с условиями исполнения договора, изложенными в документации о редукционе;

- платежное поручение о перечислении обеспечения заявки (сканированная копия);

- положительное заключение комиссии в отношении «Предложения о проектных работах» (сканированная копия).

20

Параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие предложения участника процедуры закупки установленным требованиям

Параметры, позволяющие определить соответствие или несоответствие предложения участника процедуры закупки установленным требованиям отражаются участником в «Предложении о проектных работах».

Предложение о проектных работах должно содержать следующие документы и сведения:

- справка участника процедуры закупки о непроведении ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- справка участника процедуры закупки об отсутствии у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом редукциона (действующее свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ ):

II. Виды работ по подготовке проектной документации:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка.

2. Работы по подготовке архитектурных решений.

3. Работы по подготовке конструктивных решений.

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации.

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов.

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В случае привлечения субподрядной организации для выполнения работ по предмету договора необходимо наличие допуска:

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком));

- наличие положительного опыта при выполнении проектных работ по объектам аналогичного типа за последние 5 лет в образовательных учреждениях (не менее двух объектов) стоимостью одного объекта не менее 80 % от начальной цены договора (предоставить копии заключенных договоров и актов выполненных работ по данным объектам) и положительные отзывы по данным объектам;

- наличие квалифицированных инженерно-технических кадров в количестве не менее 6 человек, в том числе не менее 5 человек со стажем работы в проектной организации не менее 10 лет (приложить общую справку за подписью руководителя, копии трудовых книжек сотрудников, копии дипломов и копии сертификатов о повышении квалификации).

Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участника процедуры закупки.

Предложения о проектных работах принимаются для оценки (осуществляемой на основании гражданско-правового договора) в срок до 14года по адресу муниципальной специализированной организации.

21

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).

- срок предоставления гарантий качества:

- 36 месяцев с даты подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

- объем представления гарантии:

- гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем выполненных Подрядчиком работ;

- Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Хозяйствующего субъекта в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены договора.

22

Срок со дня размещения на муниципальной электронной площадке закупок протокола подведения итогов редукциона, в течение которого победитель редукциона должен подписать договор

Хозяйствующий субъект направляет победителю редукциона проект договора без подписи хозяйствующего субъекта в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов редукциона.

В течение трех рабочих дней победитель редукциона обязан подписать проект договора и представить его Хозяйствующему субъекту.

Приложение




Техническое задание

Перечень основных данных и требований

Основные данные и требования

1. Вид работ

Выполнение проектных работ по объекту «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» по а г. Кирова»

2.Стадийность проектирования

Проектная и рабочая документация

3. Технико-экономические показатели

Детский сад на 110 мест (6 групп)

Год постройки – 1972

Этажность – 2

Общая площадь здания – 926,6 кв. м

4.Существующие конструкции здания, сети

Фундаменты – ж/бетонные ленточные

Наружные и внутренние стены – кирпич толщиной 640 мм

Перекрытия – ж/бетонные

Крыша – стропильная

Окна – пластиковые окна

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение от городских сетей.

5.Технологические решения

Предусмотреть размещение 6 групп, из них две группы для детей раннего возраста с 1,5 до 3-х лет, четыре группы для детей дошкольного возраста с 3-х до 7 лет.

Разместить на 1 этаже: 3 группы; кабинет директора (№33 по техпаспорту) и кабинет психолога (№33 по техпаспорту), медицинский кабинет с изолятором и процедурным кабинетом (№12, 21 по техпаспорту), пищеблок, работающий на сырье (горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная, кладовая сухих продуктов, кладовая для овощей, помещение с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов, комната персонала, раздевалка, душевая, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов) (№29, 28, 24, 25, 26 по техпаспорту).

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должны предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Предусмотреть постирочную (№18 по техпаспорту).

Коридор (№19 по техпаспорту) продолжить до коридора (№34 по техпаспорту)

Разместить на 2 этаже: 3 группы, предусмотреть выход из этих групп по пожарным лестницам, спортивный зал, совмещенный с музыкальным (№8+№9 по техпаспорту), с помещением для хранения инвентаря (№10 по техпаспорту); методический кабинет (№39 по техпаспорту), кабинет завхоза (№25 по техпаспорту)

Во всех моечных предусмотреть установку резервных водонагревателей с жесткой разводкой воды к моечным ваннам.

6.Состав работ и основные требования к проектному решению

1. Обследование подводящих инженерных сетей. Определение нормативных нагрузок по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению. При необходимости получение технических условий.

2. Перепланировка помещений согласно технологического задания, СаНПиН 2.4.1.2660-10, требований пожарной безопасности.

3. Проектная документация в соответствии с действующими нормами в составе:

- архитектурно-строительная часть (утепление фасада, перепланировка помещений, внутренние и наружные отделочные работы, замена дверных и оконных блоков, полов);

- сантехническая часть (отопление и вентиляция, водопровод и канализация с разводкой трубопроводов, в том числе по подвалу, реконструкция теплового узла);

- электротехническая часть;

- связь и сигнализация (в том числе противопожарная);

- система внешнего видеонаблюдения за входами в детский сад и прилегающей территории;

- наружные сети по результатам обследования и определения нормативных нагрузок;

- благоустройство (малые формы, восстановление проездов и пешеходных дорожек, ограждение территории);

- сметная часть.

Сметную документацию разработать в соответствии с МДС базисно-индексным методом в ТСНБ-Киров ТЭР 2001, редакция 2009г., с переводом в текущий уровень цен.

В сводном сметном расчете предусмотреть следующие затраты:

1.  строительный контроль – 2,14%

2.  добровольное медицинское страхование – 1%

3.  страхование строительных рисков – 2%

4.  паспортизация объекта.

7. Дополнительные условия

-  Согласовать проектную документацию с Управлением Роспотребнадзора по Кировской области.

-  Провести вневедомственную экспертизу проектной документации на соблюдение норм пожарной безопасности.

-  Получение положительного заключения государственной экспертизы по достоверности сметной стоимости проекта

-  Подготовить перечень материалов, применяемых при строительстве, с указанием технических и функциональных характеристик. При обозначения характеристик указывать их минимальные и (или) максимальные показатели, а также показатели, значения которых не могут изменяться.

8. Количество экземпляров

Документация – 5 экземпляров;

сметная часть документации – 3 экземпляра, в т. ч. 1 экземпляр на электронном носителе (А0)

1 экземпляр всей документации на электронном носителе в формате word, pdf.




Проект договора

Договор

подряда на выполнение проектных работ

г. Киров

«___»____________2012 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 14» города Кирова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ ,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________

___________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить проектные работы по объекту: «Капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14» по а г. Кирова» в соответствии с техническим заданием (Приложение ), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора.

1.2. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком с момента заключения договора по 14 сентября 2012 года. Допускается досрочное выполнение и оплата работ.

1.3. Место выполнения работ:

- разработка документации – по месту нахождения Подрядчика, при необходимости выезд на место нахождения объекта;

- предоставление документации – по месту нахождения Заказчика.

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

2. Обязанности и права сторон.

2.1 . Обязанности Подрядчика:




2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные договором (Приложение ) и сдать работу Заказчику с оформлением акта приема-сдачи выполненных работ.

2.1.2. Выполнить работы в соответствии с требованиями ГК РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, Градостроительного кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства РФ №87 от 01.01.2001 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ.

2.1.3. При выполнение работ использовать собственные материалы, оборудование и инструмент, необходимые для выполнении работ.

2.1.4. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика в согласованные сроки все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы.

2.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документацию, связанную с выполнением договора.

2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения договора.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Принять выполненные Подрядчиком работы после извещения об окончании работы либо по истечении срока выполнения работ. При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.




2.3.2. Оплатить выполненные работы по цене, в порядке и в сроки, предусмотренные договором.

2.4.Права Заказчика:

2.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, не вмешиваясь в его деятельность; давать Подрядчику указания, в том числе письменные, по выполнению задания.

2.4.2. Требовать устранения имеющихся недостатков и дефектов в согласованные с Подрядчиком сроки.

2.4.3. Получать от Подрядчика документацию и информацию, связанные с выполнением договора.

2.4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к его исполнению или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становиться явно невозможно.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет __________________________________ руб. в том числе НДС – ______________________.

В цене договора учтены все расходы Подрядчика на выполнение работ по предмету договора, в том числе расходы на используемые материалы, оборудование и инструмент, транспортные расходы, расходы Подрядчика на устранение недостатков, возникших в результате выполнения им работ, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Если в процессе исполнения договора изменяется режим налогообложения Подрядчика, то переопределяется НДС внутри цены договора, размер которого не влияет на общее значение цены договора

3.2. Оплата выполненных работ осуществляется по безналичной форме расчета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней на основании счёта (счета-фактуры) и акта приема-сдачи выполненных работ.




4. Порядок приемки-сдачи работ.

4.1. Прием результата выполненных работ производится в соответствии с заданием Заказчика уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

4.2. При завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении задания и направляет Заказчику для подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. В течение 5 дней с момента уведомления Подрядчиком о выполнении задания, Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненный результат работ (подписать акт приемки-сдачи выполненных работ), либо при обнаружении отступлений от договора по объему или качеству работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.  Качество работ.

5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям ГК РФ, ГОСТ, СНиП, СанПиН, Градостроительного кодекса РФ, природоохранных и противопожарных норм, постановления Правительства РФ №87 от 01.01.2001 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Федерального закона от 01.01.2001 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-правовых актов действующего законодательства РФ.

5.2. Подрядчик устанавливает на выполненный объем работ 36 месяцев гарантии с даты, подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ. Гарантии качества должны быть предоставлены на весь объем выполненных Подрядчиком работ.




5.3. Устранение дефектов (недостатков), выявленных во время приемки работ, в период гарантийного срока, в период работ по капитальному ремонту на объекте производится Подрядчиком безвозмездно в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента выявления дефектов (недостатков).

5.4. Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены договора.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона, нарушившая условия договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.3. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных договором, несет ответственность в форме платежей Заказчику:

- за невыполнение работ в срок, установленный в п.1.2. договора – пени в размере 0,3 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического окончания работ,

- за несвоевременное устранение замечаний, указанных в пункте 5.3 договора - пени в размере 1% от цены договора за каждый день просрочки.

6.4. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество выполненной работы в пределах гарантийного срока.

6.5. Ответственность за соблюдение правил и техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, при выполнении работ по предмету договора - односторонняя, возлагается на Подрядчика. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ по капитальному ремонту, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.




6.6. В случае выявления факта представления Подрядчиком в обеспечение исполнения договора подложных (поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов (бухгалтерские балансы, учредительные документы и др.), подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного документацией о редукционе.

Данное обстоятельство признается нарушением существенных условий договора и является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 10-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7. Срок действия договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8. Прочие условия.

8.1. Все споры и разногласия по исполнению договора или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Кировской области.

8.2. В вопросах, не урегулированных договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.3. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с действующим законодательством и договором.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора Заказчик направляет Подрядчику уведомление. Такое уведомление должно быть составлено в письменной форме, содержать причину отказа.

Односторонний отказ Заказчика от исполнения договора влечет его расторжение в силу части 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.5. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны письменно уведомить другу друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в 10-дневный срок представить другой стороне надлежащие оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

9. Реквизиты и подписи сторон.

Заказчик:

Подрядчик:



Подпишитесь на рассылку:

Виды зданий

 Договора по типам

Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

Cмотрите также


   Архитектура


  • Водоснабжение и водоотвод
  • Электротехнические системы электропотребления
  • Водоснабжение и канализация
  • Дачи и коттеджи
  • Дизайн интерьера
  • Кондиционирование и вентиляция
  • Ландшафтный дизайн
  • Окна
  • Отопление
  • Строительные работы
  • Электротехнические работы
  • Решения на строительство
  • Подрядное строительство
  • Планировки
  • Транспортные схемы строительства

  • Проекты по теме:

    Киров
    А
    Б
    В
    Г
    Г
    ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные резервыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительный кодексГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
    Д
    Д
    Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность комитетовДеятельность медицинских организацийДеятельность министерствДеятельность органов исполнительной властиДиагностикаДипломыДистационное образование и курсыДисциплиныДневные курсыДоверительное управлениеДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора инвестированияДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора обслуживанияДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора содержанияДоговора управленияДоговора участияДоговора-офертыДокладыДокументоведениеДокументыДолгосрочные целевые программы - постановленияДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДома творчестваДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
    Е
    Ж
    И
    И
    Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные паспорта и планыИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнженерные системыИнновацииИнновационные проектыИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнтеллектуальная собственностьИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследование рынкаИсследованияИсторияИтоги
    К
    К
    КадастрыКалендарные планыКанализацияКаникулыКапиталКассационные жалобыКлассные руководителиКодексы поведенияКоллективные договораКомитеты по градостоительствуКомитетыКоммерцияКоммерческие организацииКоммунальное хозяйствоКоммунальные услугиКомпанииКомпенсационные выплатыКомпьютерная техника и расходные материалыКондиционирование и вентиляцияКонкуренцияКонкурсная документацияКонкурсыКонсолидированный бюджетКонспекты уроковКонспектыКонструкторское и технологическое проектированиеКонтрактыКонтрольКонтрольные работыКонференцииКооперацияКоррекционная работаКотельное оборудованиеКотировочные комиссииКотировочные ценыКраеведениеКредитованиеКредитыКрестьянствоКровельные материалыКруглые столыКультураКультурные центрыКурсовые работы
    Л
    М
    Н
    О
    О
    ОбеспечениеОбзоры прессыОбзорыОблицовка и отделкаОборотные средстваОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросные листыОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана порядкаОхрана природыОхрана трудаОхранаОценка имуществаОценка стоимостиОценкиОценочная деятельность
    П
    П
    ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПервичная документацияПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПокупка бизнесаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравила предоставления услугПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПрактические работыПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПреподавательские составыПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПриговорыПрием в университетыПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПриродопользованиеПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммы семинаровПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроектыПроизводственная сфераПроизводственные объектыПроизводствоПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы внеочередных собранийПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы межведомственных комиссийПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПсихологическая деятельностьПубликацииПубличные офертыПубличные слушания
    Р
    С
    С
    СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСанитарные нормыСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеместрыСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСлужбаСметная документацияСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСоглашенияСоревнованияСотрудничествоСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциальные пенсииСоциологические исследованияСоциологияСоюзы строителейСпортивное ориентированиеСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартизацияСтандартыСтатистикаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палаты
    Т
    Т
    Табачная промышленностьТаможняТарифы на услугиТеатрыТелекоммуникацииТелефонные справочникиТендерная документацияТендерыТеплоизоляцияТеплоснабжениеТеплоэнергетикаТерриториальное планированиеТерриторияТестированиеТестовые вопросыТехника безопасностиТехникаТехническая документацияТехническая литератураТехнические задания в инженерииТехнические задания в области строительстваТехнические задания муниципалитетовТехнические задания на выполнение разных работТехнические задания на разработку проектовТехнические инспекцииТехнологииТоргиТорговое правоТоргово-промышленные палатыТорговые договорыТорговые домаТравматизмТранспортТранспортные системыТребованияТрудовое правоТрудовые договораТрудоустройство и поиск персоналаТуризмТуристические поездкиТурниры
    У
    Ф
    Х
    Ц
    Ч
    Ш
    Ю
    Договора
    Регионы
    АдыгеяАлтайский крайАмурская обл.Архангельская обл.Астраханская обл.Башкортостан (Башкирия)Белгородская обл.Брянская обл.БурятияВладимирская обл.Волгоградская обл.Вологодская обл.Воронежская обл.Еврейская обл.ДагестанИвановская обл.Иркутская обл.Кабардино-БалкарияКалининградская обл.КалмыкияКалужская обл.Камчатская обл.Карачаево-Черкесская РеспубликаКарелияКемеровская обл.Кировская обл.Костромская обл.Краснодарский крайКрасноярский крайКурская обл.Курганская областьЛенинградская обл.Липецкая обл.Магаданская обл.Марий ЭлМордовияМосковская обл.Мурманская обл.Нижегородская обл.Новгородская областьНовосибирская обл.Омская обл.Оренбургская обл.Орловская обл.Пензенская обл.Пермский крайПриморский крайПсковская обл.Ростовская обл.Рязанская обл.Самарская обл.Саратовская обл.Саха (Якутия)СахалинСвердловская обл.Северная ОсетияСмоленская обл.Ставропольский крайТамбовская обл.ТатарстанТверская обл.Томская обл.Тульская обл.Тюменская обл. и Ханты-Мансийский АОУдмуртияУльяновская обл.Уральская обл.Хабаровский крайЧелябинская обл.Чечено-ИнгушетияЧитинская обл.ЧувашияЧукотский АОЯмало-Ненецкий АОЯрославская обл.
    Основные порталы, построенные редакторами

    Домашний очаг

    ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
    Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
    История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
    Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

    Справочная информация

    ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
    МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
    Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
    Положения: • Финансовые документы
    Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
    Регламенты
    Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
    Время: • Даты2015 год2016 год
    Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

    Техника

    АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

    Общество

    БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
    Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

    Образование и наука

    Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
    Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

    Мир

    Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
    Россия: • МоскваКавказ
    Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

    Бизнес и финансы

    Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
    Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
    СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

    Каталог авторов (частные аккаунты)

    Авто

    АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

    Бизнес

    Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

    Досуг

    ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

    Технологии

    Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

    Инфраструктура

    ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

    Наука

    ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

    Товары

    Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

    Услуги

    Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

    Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.