ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ямникского сельского поселения,
находящихся по адресу: Новгородская область, Демянский муниципальный район, д. Ямник: ул. Октябрьская и ул. Новая
д. Ямник «____» ___________ 2013 г.
Администрация Ямникского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», , действующей на основании Устава, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») по итогам запроса котировок на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ямникского сельского поселения, находящихся по адресу: Новгородская область, Демянский муниципальный район, д. Ямник: ул. Октябрьская и ул. Новая (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «__» ____ 2013г.).
1. Общие положения
1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» принимает на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ямникского сельского поселения, находящихся по адресу: Новгородская область, Демянский муниципальный район, д. Ямник: ул. Октябрьская и ул. Новая, (далее Работы).
1.2. Работы выполняются в соответствии с ведомостью объёмов работ (приложение №1 к Контракту) и перечнем нормативно технических документов(приложение №2 к Контракту.
1.3 В своей деятельности Стороны руководствуются действующими законодательными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области
2. Место, срок и условия выполнения Работ
2.1. Место выполнения Работ: автомобильные дороги д. Ямник: ул. Октябрьская и ул. Новая, Демянский муниципальный район Новгородской области.
2.2. Сроки выполнения Работ:
2.2.1. Начало выполнения Работ: с даты заключения Контракта;
2.2.2. Окончание выполнения Работ: 15 сентября 2013 года.
2.3. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить:
- бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, установку временных дорожных знаков по схеме организации дорожного движения в соответствии с Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ ВСН 37-84;
- выполнение мероприятий по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
2.4. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы Работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Контракта.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ___________(__________________) рублей и включает стоимость Работ с учётом производственных затрат Подрядчика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов в соответствии с системой налогообложения Подрядчика, и других обязательных платежей.
3.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема Работ и иных условий исполнения контракта.
3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного пунктом 3.2.
3.4. Заказчик оплачивает Работы путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика на основании подписанных сторонами акта о приёмке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счёта и счёт-фактуры в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента сдачи Подрядчиком указанных форм в бухгалтерию Заказчика.
3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
3.6 Оплата производится по мере поступления бюджетных средств
3.7. При начислении неустойки по случаям, предусмотренным пунктами 6.2 и 6.3 Контракта, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. В этом случае в акте о приёмке выполненных Работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с пунктом 3.1 Контракта; размер неустойки, подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчёта неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
3.8. Оплата Работ будет произведена только после получения от Подрядчика начисленной неустойки по случаям, предусмотренным пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.
3.9. При расчётах с Подрядчиком используется валюта Российской Федерации - рубль.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. В ходе выполнения Работ давать Подрядчику указания, не противоречащие условиям Контракта и не представляющие собой вмешательство в его оперативно-хозяйственную деятельность;
4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение 10 дней с момента его извещения об обнаружении недостатков в случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлением от условий Контракта, что ухудшило результат Работ, или с иными недостатками;
4.1.3. При несвоевременном устранении недостатков Подрядчиком устранить их своими силами или поручить их устранение третьим лицам с отнесением расходов на Подрядчика и потребовать возмещения убытков.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Требовать от Подрядчика исполнения его обязательств по Контракту;
4.2.2. Осуществить контроль за качеством и стоимостью выполняемых Работ;
4.2.3. Осуществить приёмку результата выполненных Работ и подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 или направить Подрядчику мотивированный отказ от приёмки Работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки Работ при обнаружении недостатков назначается срок устранения и дата повторной приёмки. Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения;
4.2.4. Оплатить принятые Работы в порядке и на условиях, установленных Контрактом;
4.2.5. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ в объёме и на условиях, предусмотренных Контрактом.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. На своевременную и в полном объёме оплату принятых Заказчиком Работ;
4.3.2. Требовать от Заказчика исполнения его обязательств по Контракту;
4.3.3. Требовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением Работ.
4.4. Подрядчик обязуется:
4.4.1. Приступить к выполнению Работ только после заключения Контракта, выполнять все Работы в соответствии с объемами и в сроки, предусмотренные Контрактом;
4.4.2. Нести ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения на участках производства Работ, за соблюдение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.
Ущерб, причинённый Заказчику, а также любым третьим лицам в результате несоблюдения правил безопасности Подрядчик возмещает в полном объёме;
4.4.3. Своевременно и качественно выполнять Работы, соблюдать при их выполнении требования, установленные нормативными правовыми актами, указанными в перечне нормативно-технических документов (Приложение к Контракту);
4.4.4. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
4.4.5. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных по Контракту Работ;
4.4.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные, в том числе в ходе гарантийного срока недостатки в согласованный с Заказчиком срок с момента извещения об обнаружении недостатков, либо возместить все расходы, понесённые Заказчиком на исправления недостатков своими средствами или третьими лицами;
4.4.7. По окончании Работ сдать результат выполненных Работ по акту приёмки выполненных работ;
4.4.19. При возникновении обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объёме и в сроки, определённые условиями Контракта;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормативными документами.
5.2. Гарантийные сроки на выполненные Работы должны составлять с даты подписания акта приёмки выполненных работ по ремонту на:
- покрытие – 2 года.
Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика. Новый гарантийный срок на устраненный дефект назначается снова после устранения дефекта. Эти дефекты устраняются Подрядчиком за свой счёт.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере десяти трёхсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При этом расчёты по Контракту будут произведены в порядке, определённом разделом 3 Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается Контрактом в размере пяти трёхсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При этом расчёты по Контракту будут произведены в порядке, определённом разделом 3 Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств.
7. Расторжение Контракта
7.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непреодолимых явлений, в том числе наводнений, военных действий в зоне выполнения Работ, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы выполнения Работ, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены официальным источником.
8.2. В случае наступления обстоятельств, перечисленных в пункте 8.1 Контракта, срок действия Контракта продлевается на срок действия указанных обстоятельств. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по Контракту, обязана известить другую Сторону о невозможности такого исполнения и его причине.
8.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется дополнительным соглашением.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. В случае возникновения споров и разногласий, вытекающих из Контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров.
9.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством.
10. Срок действия Контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
11.2. Сроки выполнения работ по Контракту: начало выполнения работ с момента заключения муниципального контракта; окончание работ не позднее 15 сентября 2013 года.
11. Прочие условия
11.1. Изменения и дополнения в Контракт вносятся путём подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения. Все приложения, изменения и дополнения в Контракт являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если они выполнены в письменной форме и подписаны Сторонами.
11.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности переходят новому заказчику в том же объёме и на тех же условиях.
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.4. Во всём остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новгородской области.
11.5. В случае изменения места нахождения, реквизитов Стороны обязаны немедленно сообщить об этом друг другу в течение 10 (десяти) дней в письменном виде. Действия, совершённые по старым адресам и счетам до получения уведомления об их изменении, засчитываются во исполнение обязательств.
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
«Заказчик» Администрация Ямникского сельского поселения Новгородская область Демянский район д. Ямник ул. Садовая, д.29а р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области Глава Ямникского сельского поселения: ________________ () | «Подрядчик» ________________ (расшифровка подписи) М. П. (подпись) |
Приложения №1
к контракту №______ от_______________
Ведомость объёмов работ
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог д. Ямник: ул. Октябрьская и ул. Новая Демянского района, Новгородской области.
№ п/п | Наименование работ | Количество | Ед. измерения |
1 | 3 | 4 | 5 |
1 | Исправление профиля оснований грунтовых с добавлением нового материала. | 5,231 | 1000м2 площади основания |
2 | Отсев дробления | 78,176 | куб. м |
3 | Расстояние перевозки: от 69,1 до 70,0 км. Класс груза 1. таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т. | 140,72 | 1 т. |
4 | Смесь песчано-гравийная природная | 461,2 | куб. м. |
5 | Расстояние перевозки: от 19.1 до 20.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т | 760,98 | 1 т. |
Параметры автодороги:
- Техническая категория дороги – V
- Строительная длина ремонтируемого участка – 1.05 км
- Расчетная скорость движения – 60 км/час
- Число полос движения – 1
- Ширина земляного полотна – от 8,0 до 12,5 м.
- Вид покрытия - грунтовое
Заказчик: Подрядчик:
Администрация Ямникского
сельского поселения
Глава администрации: Руководитель
_____________ _________________/____________________/
М. П М. П
Приложение 2
к контракту №__________от_____________
Перечень нормативно - технических документов
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог д. Ямник, ул. Октябрьская, ул. Новая
1. | СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. |
2. | СниП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
3. | ГОСТ 12.2.. Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |
4. | ГОСТ 17.0.0.01-76. Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
5. | ГОСТ . Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
6. | ГОСТ Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. |
7. | ГОСТ Р Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
8. | ГОСТ . «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». |
9. | ГОСТ Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
10. | ВСН 7-89. Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
11. | ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
12. | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утверждены письмом Минтранса от 01.01.2001 г. № ОС-28/1270–ис). |
13. | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах, (утверждены распоряжением Минтранса России от 01.01.01 № ОС-557-р |
14. | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. ВСН 8-89. |
Заказчик: Подрядчик:
Администрация Ямникского
сельского поселения
Глава администрации: Руководитель
_____________ _________________/____________________/
М. П М. П
