Документация по конкурентной процедуре закупки продукции для нужд ЕЭС» (стр. 1 )

Документация по конкурентной процедуре закупки продукции для нужд ЕЭС»

Способ и наименование процедуры: открытый запрос цен на ремонт противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики в здании ОДУ Урала

Место реализации закупаемой продукции: Свердловская область,

Екатеринбург

2008

Содержание

1. Уведомление о проведении запроса цен.. 3

2. Общие положения.. 5

2.1 Общие сведения о процедуре запроса цен. 5

2.2 Начальная (предельная) цена Договора. 6

2.3 Правовой статус документов. 6

2.4 Прочие положения. 7

3. Требования к закупаемой Продукции и лицу, ее реализующему.. 8

4. Проект договора.. 11

5. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям... 24

6 Порядок проведения запроса Цен. Инструкции по подготовке Предложений.. 27

6.1 Общий порядок проведения запроса цен. 27

6.2 Порядок подачи Предложений. 28

6.3 Требования к сроку действия Предложения. 29

6.4 Продление срока окончания приема Предложений. 29

6.5 Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений. 29

6.5.1 Общие положения. 29

6.5.2 Отборочная стадия (рассмотрение Предложений) 29

6.5.3 Оценочная стадия (оценка и сопоставление Предложений) 31

6.6 Определение Победителя. 31

6.7 Заключение Договора. 32

6.8 Уведомление Потенциальных Участников, Участников о результатах запроса цен. 33

7 Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение.. 34

7.1 Письмо о подаче оферты (форма 1) 34

7.2 Техническое предложение на поставку товаров / выполнение работ / оказание услуг (форма 2) 36

7.3 Анкета Потенциального Участника (форма 7) 38

7.4 Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (форма 11) 40

1.  Уведомление о проведении запроса цен

1.1  Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 — являющееся организатором конкурентной процедуры: открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по ремонту противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики в здании ОДУ Урала, – и Заказчиком продукции, с целью закупки которой организуется указанный запрос цен, приглашает заинтересованных лиц к участию в данном запросе цен.

1.2  Основные условия договора, заключаемого Заказчиком по итогам конкурентной процедуры с ее победителем:

1.2.1  закупаемая продукция: работы по ремонту противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики в здании ОДУ Урала;

1.2.2  срок реализации продукции: в период с марта 2008г. по апрель 2008г.;

1.2.3  место приема продукции: Свердловская область,

1.2.4  в итоговую цену продукции должны быть включены все налоги и другие обязательные платежи, затраты на транспортировку, страхование, и прочие затраты, а также все скидки, и стоимость сопутствующих работ и/или услуг.

1.3  Принять участие в данной конкурентной процедуре может любое лицо, способное на законных основаниях реализовать Заказчику вышеуказанную закупаемую продукцию, в том числе любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих лиц (коллективный участник).

1.4  Претендовать на победу в данной конкурентной процедуре могут участники, предложившие лучшие условия исполнения договора и отвечающие следующим требованиям:

1.4.1  наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора;

1.4.2  соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом договора;

1.4.3  наличие необходимых для исполнения договора ресурсов (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых);

1.4.4  в момент участия в отношении данного лица не проводится ликвидация, реорганизация, или процедура банкротства;

1.4.5  в момент участия деятельность данного лица не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

1.4.6  на имущество в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест.

1.5  Подробное описание требований к закупаемой продукции и условиям договора, который может быть заключен с победителем данной конкурентной процедуры, к Потенциальным Участникам, Участникам и их Предложениям, а также описание процедур запроса цен содержится в Документации по данному запросу цен.

1.6  Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление об итогах запроса цен, иные необходимые действия Заказчика как организатора процедуры совершаются Закупочной комиссией Филиала ЕЭС» ОДУ Урала, созданной на основании приказа Председателя Правления – ЦДУ ЕЭС» .

1.7  Для участия в запросе цен необходимо своевременно подать Предложение, подготовленное в порядке, оговоренном в Документации. Предложения предоставляются до 12 часов 00 минут по местному времени в г. Екатеринбурге 11.03.2008г., по адресу: , комн. 605, ответственному секретарю Закупочной комиссии Филиала ЕЭС» ОДУ Урала Антроповой Марии Сергеевне, тел.:(3, — либо по

1.8  В соответствии с Уведомлением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора: не установлена.

1.9  Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

1.10  Договор по результатам запроса цен между Заказчиком и Победителем заключается в течение 20 дней с момента определения Победителя.

2.  Общие положения

2.1  Общие сведения о процедуре запроса цен

Потенциальный Участник	Заинтересованное лицо, имеющее намерение принять участие в запросе цен.
Участник	Потенциальный Участник, подавший Предложение в сроки, установленные Документацией и допущенный в соответствии с решением закупочной комиссии к участию в запросе цен на основании рассмотрения Предложений.
Победитель	Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора и Предложению которого на основании результатов оценки и сопоставления Предложений присвоен первый номер.
Заказчик, ЕЭС»	Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», место нахождения: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр.3.
закупочная комиссия	Постоянно действующая закупочная комиссия Филиала ЕЭС» ОДУ Урала, созданная на основании приказа Председателя Правления – ЦДУ ЕЭС» .

2.1.1  Заказчик приглашает заинтересованных лиц к участию в конкурентной процедуре: открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по ремонту противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики в здании ОДУ Урала.

2.1.2  Текст Уведомления о проведении запроса цен приведен в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации, если по тексту не установлено иное). Уведомление о проведении запроса цен 04.03.2008г. опубликовано на внешнем Интернет-сайте Филиала ЕЭС» ОДУ Урала http://www. ural. *****/ в разделе «Закупки», а копия публикации на портале информационно-аналитической и торговой системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики «B2B-energo» http://www. *****.

2.1.3  Рассмотрение, оценка и сопоставление Предложений, определение Победителя, уведомление Потенциальных Участников, Участников об итогах запроса цен, иные необходимые действия Заказчика совершаются закупочной комиссией.

2.1.4  Для справок обращаться к следующим ответственным лицам Заказчика:

2.1.4.1  по организационным вопросам – ответственный секретарь закупочной комиссии , тел.: (3, электронный адрес: *****@;

2.1.4.2  по техническим вопросам – начальник отдела Службы инженерного обеспечения Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Урала , , e-mail: *****@.

2.1.5  Подробные требования к закупаемой продукции изложены в разделе 3. Проект Договора, заключаемого по результатам запроса цен, приведен в разделе 4. Требования к Потенциальным Участникам, Участникам, порядок подтверждения соответствия предъявляемым требованиям приведен в разделе 5. Порядок проведения запроса цен и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 6. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 7.

2.2  Начальная (предельная) цена Договора

2.2.1  В соответствии с Уведомлением о проведении запроса цен, начальная (предельная) цена Договора: не установлена.

2.3  Правовой статус документов

2.3.1  Уведомление о проведении запроса цен и Документация по нему являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Потенциальными Участниками, Участниками в соответствии с этим.

2.3.2  Процедура запроса цен не является конкурсом и не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации. Процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

2.3.3  При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением иерархии (в случае их противоречия):

2.3.3.1  проект Договора, приведенный в разделе 4 Документации;

2.3.3.2  Уведомление о проведении запроса цен и Документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

2.3.3.3  Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.

2.3.4  Иные документы Заказчика и Потенциальных Участников, Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с запросом цен.

2.3.5  Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса цен и Документацией, Заказчик, Потенциальные Участники, Участники руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.4  Прочие положения

2.4.1  Предложение должно быть подано на русском языке.

2.4.2  Все цены должны быть выражены в российских рублях.

3.  Требования к закупаемой Продукции и лицу, ее реализующему

3.1.  Требования к составу и количеству закупаемой Продукции

Наименование Продукции (в соответствии с формулировкой предмета договора): Работы по ремонту противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики в здании ОДУ Урала   Состав Продукции (товаров/ работ /услуг) Срок реализации Продукции (поставки товаров/ выполнения работ / оказания услуг) Цена по каждой позиции в рублях без НДС № позиции Наименование товарных позиций /видов работ / видов услуг, входящих в состав Продукции Ед. измер. Кол-во 1 работы по замене задвижек и обратных клапанов на трубопроводах насосной станции водяного пожаротушения системы водяного (спринклерного) пожаротушения в составе: ·  задвижка диаметром 50 мм – 8 шт.; ·  задвижка диаметром 80 мм – 8 шт.; ·  задвижка диаметром 100 мм – 10 шт.; ·  обратный клапан диаметром 50 мм – 3 шт.; ·  обратный клапан диаметром 80 мм – 3 шт.; комплекс работ 1 март 2008г. — апрель 2008 г. 2 работы по замене кранов ПК (пожарный кран) в кол-ве 48 шт. на краны шарового типа диаметром 50 мм. комплекс работ 1 март 2008г. — апрель 2008 г. 3 работы по замене прибора приемо-контрольного РУБЕЖ-08 на РУБЕЖ-08М системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. комплекс работ 1 март 2008г. — апрель 2008 г. Итоговая цена без НДС, рублей Кроме того НДС, рублей Итоговая цена с НДС, рублей

3.2  Требования к месту реализации Продукции (месту приема Заказчиком поставленных товаров / выполненных работ / оказанных услуг) 3.2.1  Здание Филиала ЕЭС» ОДУ Урала Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Толмачёва,. 3.3  Требования к порядку реализации Продукции (поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг) (этапы, последовательность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, организационно-технические аспекты и т. п) 3.3.1  Все применяемое оборудование и материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимися, иметь сертификаты на соответствие действующим стандартам. 3.3.2  Доставку всех используемых материалов Исполнитель производит самостоятельно. 3.4  Специальные требования к лицу, реализующему Продукцию (поставщику товаров / подрядчику / исполнителю) (наличие лицензий, сертификатов соответствия, опыта работы, требования к кадровой и технической оснащенности и т. п.) 3.4.1  Нет. 3.5  Требования к качеству Продукции (товаров / работ / услуг) (соответствие ГОСТам, СНиПам и прочим требованиям) 3.5.1  Продукция должна соответствовать действующим нормативно-техническим документам. 3.6  Требования к форме подтверждения качества Продукции (товаров / работ / услуг) (например, представление нотариальных или простых копий соответствующих сертификатов и т. п.) 3.6.1  Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты на использованное оборудование и материалы. 3.7  Требования к гарантии на Продукцию (товары / работы / услуги) 3.7.1  Гарантия на оборудование, материалы и выполненные работы должна быть не менее 1 года с момента сдачи-приемки работ. 3.8  Прочие требования к Продукции 3.8.1  Нет.

4.  Проект договора

г. 200 г.

Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице члена Правления, генерального директора Филиала ЕЭС» ОДУ Урала Ерохина Петра Михайловича, действующего на основании доверенности от ___.___.2008г., с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, по результатам конкурентной процедуры: открытый запрос цен на ремонт противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики в здании ОДУ Урала, — о начале которой все заинтересованные лица были уведомлены 04.03.2008г. (Уведомление опубликовано на внешнем Интернет-сайте Филиала ЕЭС» ОДУ Урала http://www. ural. *****/ в разделе «Закупки», а копия публикации на портале информационно-аналитической и торговой системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики «B2B-energo» http://www. *****. ), заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту противопожарного оборудования комплекса систем пожарной автоматики (далее - Работа) в здании Филиала ЕЭС» ОДУ Урала, расположенном по адресу: (далее - Объект) в соответствии с Ведомостью объемов работ согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять результат работы по Акту о приемке выполненных работ и оплатить его. 1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами, средствами и материалами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 1.3. Сроки выполнения работ по Настоящему Договору: Начало выполнения работ - “14” марта 2008 года. Окончание выполнения работ - “30” апреля 2008 года. Ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы несет Подрядчик, при условии выполнения Заказчик п. 2.2. настоящего договора. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является сроком для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 2. Стоимость и оплата работ 2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № __), составляет ______ (______________________________________) рублей __ копейки, в том числе НДС 18% - ______ (________________________________________) рублей __ копеек. Договорная цена является окончательной, фиксированной и изменению не подлежит. 2.2. Заказчик перечисляет аванс 30% от стоимости работ, указанной в п. 3.1 Договора, в сумме _______ (_____________________) рублей ___ копейка, в том числе НДС 18% - _______ (____________________) рублей __ копеек. 2.3. Окончательный расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится путем перечисления денежных средств (с учетом аванса) на расчетный счет Подрядчика не позднее 14 (четырнадцати) банковских дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) на основании справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) и счета, выставленного Подрядчиком, при условии безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных в процессе приемки недостатков. 2.4. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 2.5. В случае обнаружения недостатков в работе Подрядчика срок окончательного расчета (п. 2.3.) отодвигается, соразмерно сроку для устранения соответствующих недостатков. 3. Права И Обязанности СТОРОН 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. Выполнить работы указанные в п.1.1. настоящего договора в порядке и на условиях предусмотренных договором в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. 3.1.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору, и в период гарантийной эксплуатации Объекта. 3.1.3. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение подрядных работ при обнаружении: ·  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ; ·  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы; ·  иных обстоятельств, могущих повлечь изменение сроков или стоимости подрядных работ. 3.1.4. Предоставить квалифицированный персонал, аттестованный для производства всех видов работ по Договору. 3.1.5. Осуществлять ежедневно уборку рабочих мест, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения работ. 3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.1.7. Выполнить в полном объеме все иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1. Требовать участия своего представителя при приемке работ Заказчиком. 3.4 Заказчик вправе: 3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 3.4.2. В любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику только часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков выполненных работ. 4. Обеспечение материалами и оборудованием 4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению Объекта строительными материалами и оборудованием, необходимым для выполнения работ. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 4.2. Риск случайной гибели или порчи материалов и оборудования несет Подрядчик. 4.3. На все используемые при выполнении работ материалы и оборудование Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию, сертификаты соответствия, гарантийные паспорта на русском языке (или их перевод). 4.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям и ГОСТам, а также за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик. 5. Сдача и приемка выполненных работ 5.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в 3-дневный срок после получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче. 5.2. Сдача Подрядчиком полностью выполненных работ по настоящему Договору оформляется Актом о приемке выполненных работ по форме №КС-2, подписанным обеими Сторонами и подтвержденным справкой о стоимости выполненных работ по форме №КС-3. Заказчик подписывает указанный акт в течение 10 дней с момента представления его Подрядчиком, либо в этот же срок дает отказ от подписания такого акта. 5.3. Работы по настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком в случае неполучения Подрядчиком от Заказчика письменного отказа от подписания Акта о приемке выполненных работ в срок, указанный в п. 5.2. настоящего договора. 5.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Подрядчиком работам при их приемке оформляется акт, в котором отражается перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. В этом случае все недоработки устраняются Подрядчиком за его счет. После устранения всех недоработок Сторонами подписывается Акт о приемке выполненных работ в порядке и сроки, установленные положениями настоящего Договора. 5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть учтены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика при их обнаружении. 5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну. 5.7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приёмки выполненных Работ. 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 6.1. Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение работ на Объекте в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ПОТ РМов, ПУиБЭ, ПБ, ППБ и СанПиНов РФ. 6.2. За нарушения противопожарного режима на предприятии и несоблюдении Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153-34.) Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 7.1. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта, который составляет двадцать четыре месяца с момента подписания окончательного Акта о приемке выполненных работ, обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан приступить к устранению их за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 7.2. Наличие дефектов, указанных в п. 7.1. Договора, устанавливается актом, составляемым Заказчиком и Подрядчиком, с возможным привлечением незаинтересованных третьих лиц (проектная организация, субподрядные организации, строительная лаборатория и др.). 7.3. При неявке представителя Подрядчика в установленный срок либо отсутствии ответа Подрядчика, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Акт о некачественности, составленный в одностороннем порядке Заказчиком приобретает юридическую силу и является основанием для применения штрафных санкций Заказчиком к Подрядчику. Условия и сроки устранения дефектов оговариваются дополнительным соглашением к настоящему Договору. 8. ответственность сторон 8.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3% от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки. 8.3. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Сторон договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату пени, либо после вступления в силу решения суда о присуждении пени или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента ее получения. 8.4. Уплата штрафа не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области. 10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 10.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: ·  задержки Подрядчиком начала работ более чем на 15 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика; ·  систематического (вторичного) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ; ·  если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе не были устранены в течение 15 календарных дней; ·  аннулирования лицензий на ремонтную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ; ·  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или соглашением Сторон; в любом случае, уплатив за фактически выполненные работы. 10.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: ·  систематической (вторичной) задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы; ·  остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий 30 календарных дней; ·  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или соглашением Сторон. 10.3. Если Стороны не пришли к соглашению об изменении стоимости работ, Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, взрыв, пожар, шторм, общественные беспорядки, военные действия, восстание. 11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана: - немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения; - предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором; - уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств согласно настоящему Договору. 11.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 11.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты. 12. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 12.1. Сохранность конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся Стороны, регулируется «Соглашением об охране конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну» от «___» __________2008г. Данное Соглашение действует в течение всего периода обязательств между договаривающимися Сторонами. Форма данного соглашение приведена в документации по конкурентной процедуре, по итогам которой заключен настоящий договор. 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30» апреля 2008 г., а в части принятых обязательств до полного их исполнения. 13.2. Все изменения, возникающие в ходе выполнения работ и влияющие на согласованные сроки их выполнения и стоимость работ, оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон. 13.3. В случае изменения реквизитов Сторона, у которой произошли изменения реквизитов, обязуется уведомить другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов. 13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 13.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: Заказчик: Подрядчик: Подписи сторон От Заказчика: От Подрядчика: Должность Должность _______________Ф. И.О. _______________ Ф. И.О. «___» _____________ 200_г. «___» _____________ 200_г. М. П. М. П. Приложение к договору от «___»___________ 2008г. № Ведомость объемов работ № п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 1. Замена задвижек и обратных клапанов на трубопроводах насосной станции водяного пожаротушения системы водяного (спринклерного) пожаротушения: 1.1. Задвижка диаметром 50мм шт 8 1.2. Задвижка диаметром 80мм шт 8 1.3. Задвижка диаметром 100мм шт 10 1.4. Обратный клапан диаметром 50мм шт 3 1.5. Обратный клапан диаметром 80мм шт 3 1.6. Замена кранов ПК (пожарный кран) на краны шарового типа диаметром 50мм. шт 48 2. Замена прибора приемо-контрольного РУБЕЖ-08 на РУБЕЖ-08М системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. шт 1 От Заказчика: От Подрядчика: Должность Должность _______________Ф. И.О. _______________ Ф. И.О. «___» _____________ 200_г. «___» _____________ 200_г. М. П. М. П.

5.  Требования к Потенциальным Участникам, Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям