«Городская больница» города Лысьвы (стр. 3 )

_________________________________

должность руководителя подпись /с расшифровкой

м. п

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

г. Лысьва «___» ___________2008г.

МУЗ «Городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается по итогам запроса котировок, проведенного по определению Поставщика на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания: «____________________________________________________________________________________________________________» (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № _______от «_____»__________2008г.)

1.2.В результате проведения запроса котировок Поставщик признается победителем с правом на поставку ____________________________________________________________________________________ Заказчику согласно спецификации. Наименование, качественные характеристики, количество и цена товар предусматриваются в спецификации (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и составленной в строгом соответствии с котировочной заявкой Поставщика.

1.3.Поставщик обязуется передать в собственность, а Заказчик принять и оплатить продукты питания на условиях настоящего контракта и дополнительных соглашений к нему.

1.4.Наименование, количество, цена, ассортимент сроки отгрузки, остаточный сроки отгрузки, остаточный срок годности ( заявка, накладная, счет-фактура и т. д.) являющийся неотъемлемой частью настоящего контракта

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30июня 2008г.

2.2. В части обязательств по расчетам контракт действует до полного выполнения обязательств

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость товара по контракту составляет – ______________________________________ руб.

3.2.Поставщик предоставляет Заказчику спецификацию к контракту с перечнем товара, ценой и сроком поставки.

3.3. Оплата за товар, доставляемый по настоящему контракту, производиться Заказчиком в рублях РФ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. При выполнении настоящего Контракта «Поставщик» обязан:

4.1.1.отпускает товар в соответствии с предъявленной заявкой, направленной факсимильной или телефонной связи. Поставщик поставляет товар по ассортименту и количеству согласно заявке Заказчика ;

4.1.2. доставка товара осуществляется транспортом Поставщика;

4.1.3.Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с ГОСТами и подтвержденными сертификатами качества и сертификатом соответствия (если дополнительным соглашением сторон не предусмотрено иное);

4.1.4. Поставщик гарантирует ежегодно предоставлять на поставляемую продукцию сертификат качества, а на каждую партию продукции предоставлять качественное удостоверение. Если поставляемый товар соответствует требованиям по качеству – он не подлежит возврату;

4.1.5. Претензии по качеству товара должны предъявляться Поставщику не позднее ___ дней с момента получения товара;

4.2. Заказчик осуществляет приемку продукции по качеству и количеству в соответствии с инструкцией Госарбитража ССР № П-6, П-7, в части, не противоречащей ГК РФ и условиям договора.

4.3 Заказчик обязан подписать и отправить поставщику оригиналы накладной и счета-фактуры в течении 3-х рабочих дней с момента получения товара.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Оплатить счет в течение 15 рабочих дней, после поставки товара заказчику.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки товара, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от общей стоимости товара за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей стоимости по настоящему Контракту. Заказчик вправе удержать пени с Исполнителя из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Исполнителем не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

7.3. Факт нарушения сроков поставки товара и сумма штрафа, удерживаемого с Поставщика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Поставщику.

7.4. Взыскание пени не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

7.5. За нарушение сроков оплаты товара по настоящему Контракту, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от указанной суммы.

8. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.1.2 Нарушение Поставщиком условий Контракта, ведущих к снижению качества товара и его функциональных характеристик, предусмотренных условиями конкурсной документации;

8.1.3. Нарушение Поставщиком срока поставки товара, установленным в Контракте.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по основаниям, предусмотренным в 8.1., направляет в письменном виде уведомление другой стороне о расторжении Контракта.

8.3. Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении Контракта.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае смены адресов, банковских реквизитов, стороны обязуются в 3-х дневный срок письменно уведомить друг друга.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермской края.

9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

9.5.Документы полученные посредствам факсимильной связи, признаются имеющими надлежащую юридическую силу.

9.6.Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу и только в том случае, если он оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.7. Для решения текущих вопросов по Контракту от Исполнителя назначается ответственное лицо: ___________________________________________________________ тел. ________________.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«Поставщик»		«ЗАКАЗЧИК»

Подпись

Подпись

М. П.

М. П.

Приложение

К муниципальному контракту

№ ___ от «____»____________2008г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара и его краткая характеристика	Един. измер.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, ркуб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО

Заказчик Поставщик

______________ _________________/________________

«___»____________2008г. «___»_______________2008г.

м. п. м. п.