контракт по лоту № «____»
(единый на все лоты)
между ГАУ «Управление автомобильных дорог» Пермского края и __________________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
__________________________________________________________________________________________
г. Пермь ___"________2010г.
Государственное автономное учреждение «Управление автомобильных дорог» Пермского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование подрядной организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проектной документации на устройство шероховатой поверхностной обработки ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________
(полное наименование вида работ и объекта)
(далее также именуемые работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами.
Содержание, сроки выполнения и сдачи работ по Контракту определяются календарным графиком работ (Приложение N 2), а также заданием на разработку проектной документации, являющимися неотъемлемой частью Контракта.
Приемка и оценка проектной документации осуществляется «Заказчиком» в соответствии с требованиями задания на разработку проектной документации (приложение №3).
Результатом выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, является принятая Заказчиком проектная документация.
Результат работ должен быть сдан Подрядчиком Заказчику в сроки, предусмотренные в Календарном графике работ (Приложение ).
Сметную стоимость устройства шероховатой поверхностной обработки в проектной документации Подрядчик обязан определить в ценах, согласно действующих нормативных документов, и оформить в соответствии с заданием на разработку проектной документации и приложениями к нему.
Проектную документацию Подрядчик обязан предоставить Заказчику в установленные в календарном графике выполнения проектно-изыскательских работ сроки, в соответствии с требованиями задания на разработку проектной документации (Приложение ).
II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО КОНТРАКТУ.
(стоимости указывать в цифровом варианте и прописью)
2.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Контракту составляет в твердых ценах с учетом НДС _______________________________________________________________ _________________________________________________________руб. без последующей индексации.
Протокол соглашения о договорной цене Контракта прилагается (Приложение ).
При отсутствии субсидии из бюджета Пермского края, выполнение работ по Контракту может быть временно приостановлено, уменьшено или прекращено Заказчиком в одностороннем порядке. Решение о приостановлении, уменьшении или прекращении работ принимается Заказчиком, и доводится до сведения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты принятия соответствующего решения.
2.2. Порядок расчётов устанавливается следующий:
2.2.1.Оплата работ производится после приемки Заказчиком выполненных в полном объеме работ по разработке проектной документации Подрядчиком, в течение 15 банковских дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ. Для оплаты работ Подрядчик обязан представить Заказчику геодезическую разбивочную основу.
2.2.2. В случае сокращения потребности в выполнении работ в процессе исполнения контракта цена контракта изменяется путем внесении соответствующих изменений в контракт.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. После заключения Контракта Заказчик обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.2. Заказчик проводит совещания технического совета по рассмотрению и утверждению проектной документации, выполненной Подрядчиком, о чем своевременно уведомляет Подрядчика. Подрядчик обеспечивает явку своего представителя на этих совещаниях.
3.3. Заказчик принимает от Подрядчика выполненные им работы, в том числе выполненную геодезическую разбивочную основу с оформлением Актов сдачи-приемки выполненных работ и геодезической разбивочной основы, которые представляет Подрядчик.
3.4 Заказчик производит оплату выполненных и принятых объемов работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
3.5. Заказчик имеет право вносить изменения в формы передаточных документов.
3.6. Во время выполнения работ Заказчик вправе давать в письменном виде правомерные указания, обязательные для исполнения Подрядчиком в части, но не ограничиваясь: выбор проектных решений, выбор материалов, которые будут использоваться во время реализации проекта, и пр. Неисполнение Подрядчиком правомерных указаний Заказчика приравнивается к ненадлежащему выполнению работ.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.
4.1. Подрядчик обязуется разработать проектную документацию, согласовать её с Заказчиком и другими заинтересованными организациями, и внести, в случае необходимости, изменения в проектную документацию в соответствии с замечаниями Заказчика и нормативными документами. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, и в установленном порядке сдать ее Заказчику в установленный настоящим контрактом и приложением № 2 срок.
4.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в пределах Календарного графика (Приложение ), в соответствии с утверждённым Заказчиком заданием на разработку проектной документации.
4.3. Подрядчик устраняет недостатки, обоснованные замечания по выполненным работам в течение 5 рабочих дней после получения замечаний Заказчика. При нарушении сроков устранения замечаний Заказчика, указанных в настоящем пункте контракта, и не предоставления откорректированной проектно-сметной документации и материалов изысканий, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Контракта, за каждый день просрочки до даты фактического предоставления Заказчику по накладным откорректированной проектно-сметной документации и материалов изысканий.
4.4. Первая проверка проектно-сметной документации и материалов изысканий осуществляется Заказчиком в соответствии с приложением №4 к настоящему контракту, с выставлением Подрядчику, при необходимости, штрафных санкций размером, указанном в приложении №4 к настоящему контракту. За каждую последующую проверку Заказчиком откорректированной по замечаниям Заказчика проектно-сметной документации Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 3 % от общей стоимости контракта.
4.4. Подрядчик гарантирует и несет ответственность за надлежащее им исполнение условий Контракта.
4.5. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласия Заказчика привлечь для исполнения Контракта субподрядные организации. Общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд, не может превышать 30% от стоимости Контракта.
При невыполнении Подрядчиком данного условия Заказчик вправе не выплачивать ему часть работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными без предварительного письменного согласия Заказчика.
Ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ субподрядными организациями в рамках настоящего Контракта несет Подрядчик.
4.6. При поступлении в адрес Подрядчика в процессе выполнения работ по Контракту письменных указаний Заказчика об изменении работ, Подрядчик вправе потребовать переноса сроков выполнения работ на величину затрат времени, необходимых для реализации указаний Заказчика, при этом Подрядчик обязан в письменном виде направить в адрес Заказчика обоснованный расчет затрат времени.
4.7. Подрядчик предоставляет Заказчику Обеспечение исполнения обязательств по Контракту (далее - Обеспечение) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение исполнения Контракта оформляется отдельным документом от Банка или собственно Подрядчика:
в виде Безотзывной банковской гарантии банка или договора залога денежных средств на обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по сдаче Заказчику результатов работ (услуг) в полном объеме и в установленный настоящим Контрактом срок, а так же на покрытие неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, на возмещение убытков, причиненных Заказчику.
На обеспечение гарантийных обязательств по контракту (п.6.1.) возможно также предоставление обеспечения в форме страхования ответственности (Страхового полиса (договора). В этом случае, Страховой полис предоставляется не позднее 15 дней с даты заключения Контракта.
При этом Банк или Страховая компания должны отвечать критериям, установленным п. 4.7.2., 4.7.3. настоящего Контракта.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику Обеспечение исполнения Контракта в виде договора залога денежных средств до заключения Контракта. Обеспечение в виде банковской гарантии предоставляется не позднее 15 дней с даты заключения Контракта.
Сумма Обеспечения исполнения Контракта в течение всего срока его действия индексации и корректировкам не подлежит.
В случае непредставления Подрядчиком Обеспечения Контракта в установленные в настоящем пункте сроки, Заказчик направляет уведомление Подрядчику об отказе от заключения и/или исполнения Контракта. При этом Контракт считается незаключенным или расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика. Работы, выполненные Подрядчиком, до предоставления Обеспечения Контракта, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
Окончание срока действия обеспечения исполнения Контракта, включая срок гарантийных обязательств Подрядчика - «___» ________20__ года. При этом срок действия Обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, не менее чем на 30 дней.
В случае изменения сроков выполнения и сдачи работ по Контракту не по вине Подрядчика, Стороны по Контракту составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту о продлении сроков выполнения и сдачи работ. Подрядчик, предварительно, не позднее, чем за 3 рабочих дня до подписания дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения и сдачи работ по контракту, должен представить документ о продлении действия Обеспечения.
Возврат Обеспечения исполнения Контракта Подрядчику при условии исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту в оговоренные в Контракте сроки производится по окончании срока действия Обеспечения.
При нарушении Подрядчиком сроков сдачи результатов работ и (или) не выплате Подрядчиком неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, или убытков, возникших по вине Подрядчика, или расторжения контракта, по письменному требованию Заказчика Банк, Страховая организация или собственно Подрядчик выплачивает Заказчику требуемую сумму из Обеспечения.
В предоставленном Подрядчиком Обеспечении исполнения обязательства Подрядчика, в обязательном порядке должно содержаться указание на право Заказчика требовать от Банка или собственно Подрядчика выплаты суммы неустойки, убытков из суммы Обеспечения. Требование Заказчика оформляется в письменной форме.
Обеспечение должно сохранять свое действие и в случае внесения изменений и дополнений в настоящий контракт, за исключением случая уменьшения сроков выполнения работ, при котором требуется наличие дополнительного согласия Банка или/ и Страховой компании о внесении таких изменений.
При этом доказывания Заказчиком неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме, в том числе, убытков и/или неустойки, в судебном порядке не требуется.
Срок выплаты Обеспечения устанавливается в письменном требовании Заказчика, но не менее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика.
4.7.1. В договоре, заключенном Подрядчиком с Банком обязательна ссылка на настоящий Контракт и положения настоящего Контракта о порядке выплаты Обеспечения.
4.7.2. Банк, выдавший безотзывную банковскую гарантию для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должен иметь лицензию на право осуществлять выдачу банковских гарантий в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности».
Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы, заверенные банком:
-копию лицензии банка, подтверждающую право банка выдавать банковские гарантии;
-копию документа, подтверждающего полномочия лица подписавшего банковскую гарантию;
- форму банковской гарантии принятую в банке.
4.7.3. В случае, если Обеспечением исполнения гарантийных обязательств контракта является Страховой полис (договор), Страховая компания, заключающая договор страхования для Обеспечения исполнения обязательства Подрядчиком, должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности в обязательном порядке должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, с которым заключается контракт, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта.
Получателем страхового возмещения (страховой суммы) - выгодоприобретателем в договоре страхования ответственности по контракту должен быть указан заказчик, страхователем — Подрядчик. В договоре страхования ответственности по контракту должно быть прямо предусмотрено право заказчика на истребование суммы страхового возмещения (страховой суммы) полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обязательств по контракту в предусмотренные сроки и (или) не выплате Подрядчиком неустойки или убытков, возникших по вине Подрядчика. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в страховую организацию только письменное требование, оригинал договора страхования ответственности или страховой полис, документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту.
В соответствии с правилами страхования в договоре страхования ответственности должно быть установлено, что страховым случаем, является любое ненадлежащее исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по контракту (вне зависимости от причин и обстоятельств его возникновения), которое может привести к наступлению ответственности Подрядчика в виде неустойки и (или) убытков.
Договор страхования ответственности не должен содержать ссылки на необходимость Заказчика доказывать или декларировать свои убытки в связи с наступлением страхового случая для получения страхового возмещения.
Обязательным приложением к договору страхования ответственности является копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности со всеми приложениями, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования от имени страховой компании.
4.8. Подрядчик предоставляет Копию действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации о допуске к следующим видам работ (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 01.01.2001г. № 000:
I. Виды работ по инженерным изысканиям:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий:
1.1. Создание опорных геодезических сетей;
1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;
1.4. Трассирование линейных объектов;
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий:
2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 – 1:25000;
2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод;
2.3. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории;
2.4. Гидрогеологические исследования
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий:
3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов;
3.2. Изучение особо опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик;
3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов;
3.4. Исследования ледового режима водных объектов.
4. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
5. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
II. Виды работ по подготовке проектной документации:
1. Работы по подготовке архитектурных решений;
2. Работы по подготовке конструктивных решений;
3. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4. Работы по подготовке технологических решений:
4.1 Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
5. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
6. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
7. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
8. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
9. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
V. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
5.1. Сдача и приемка работ.
5.1.1. После завершения работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику в соответствии с календарным графиком (Приложение ) следующие документы:
5.1.1.1 акт сдачи–приемки выполненных работ в 5-ти экземплярах и акт передачи геодезической разбивочной основы в 2-х экземплярах;
5.1.1.2 проектную документацию в 4-х экземплярах и в электронной форме, документы (материалы), предусмотренные в задании на разработку проектной документации;
5.1.1.3 накладную на передаваемые материалы вместе со счетом/счетом-фактурой в 3-х экземплярах.
5.1.1.4 сопроводительное письмо
5.1.2. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней после представления Подрядчиком документов, указанных в п.5.1.1.
5.2. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе принять работы досрочно по акту сдачи – приемки работ в порядке, установленном настоящим разделом.
VI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Подрядчик гарантирует, что результаты работы, определенные разделом 1 настоящего Контракта выполнены в соответствии с условиями настоящего Контракта, Законами Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, а также заданием на разработку проектной документации и устанавливает следующие гарантийные сроки на выполненные работы:
-24 месяца с даты приемки выполненных работ Заказчиком.
6.2. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся недостатки, ошибки в результатах работ, в том числе по результатам входного контроля строительно-монтажных работ, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Обнаруженные недостатки, ошибки в результатах работ и срок для их устранения, отражаются в акте, подписанном Заказчиком и Подрядчиком.
6.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, ошибок Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.
VII. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.
7.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
7.2.1. Отставание от графика более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
7.2.2. Полное или частичное невыполнение Подрядчиком условий Контракта, ведущее к отставанию от графика более чем на 20 дней;
7.2.3. Изменения законодательства в период выполнения обязательств по Контракту, влекущие изменения условий Контракта;
7.2.4. Невозможности дальнейшего финансирования работ из-за недостатка средств в утвержденном бюджете.
7.3. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:
7.3.1. Приостановки Заказчиком работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий один месяц;
7.3.2. Невозможности дальнейшего финансирования.
7.4. При расторжении Контракта по вине одной из сторон, виновная сторона уплачивает другой стороне штраф в размере 10% договорной цены Контракта. Невозможность дальнейшего финансирования работ не считается виновным действием Заказчика.
7.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, согласно положений настоящего раздела, не позднее, чем за 5 дней до даты расторжения Контракта направляет письменное уведомление другой стороне.
7.6. При досрочном расторжении Контракта выполненный Подрядчиком объем работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику его стоимость в сумме, определенной обеими сторонами, а при наличии разногласий между сторонами - в сумме, определенной независимой экспертизой.
VIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, принятых по настоящему Контракту работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику штраф в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ, действующей на день уплаты неустойки, от суммы принятого, но неоплаченного объема работ, за каждый день просрочки до фактического исполнения Заказчиком обязательства по оплате. Данный пункт не применяется, если просрочка исполнения обязательства Заказчика по оплате допущена из-за недостатка финансирования.
8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания работ по каждому этапу, срока окончания работ по контракту, он уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от общей стоимости Контракта, за каждый день просрочки до даты фактического окончания и приемки работ по этапу.
8.3. При заключении договора субподряда без получения предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей стоимости Контракта.
8.4. В случае полного или частичного невыполнения условий Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.
8.5. В случае обнаружения в результатах работ недостатков или выполнения работ без учета указаний Заказчика, исключающих возможность использования результата работ, Заказчик вправе отказать Подрядчику в приёмке работ. При отказе в приемке работ Подрядчик обязан оплатить штраф в соответствии с приложением №4 к заданию на разработку проектной документации.
8.6. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов) в проектно-сметной документации, не выявленных при проведении экспертизы Заказчиком,(ошибки, неучтенные виды и объемы работ, недообследования при инженерных изысканиях, некачественно выполненные инженерные изыскания - не в полном объеме), при этом составляется и подписывается Акт в течение 5 рабочих дней «Заказчиком», «Подрядчиком» и «Подрядчиком по строительству». Оформленный акт утверждается Руководителем ГАУ «Управление автомобильных дорог».
8.7 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, указанного в п.8.6 настоящего контракта, Заказчик составляет односторонний акт, либо акт с привлечением независимых экспертов (при необходимости, определяемой Заказчиком). Расходы по оплате услуг экспертов, при установлении вины Подрядчика, относятся на него.
8.8 «Подрядчик» в течение 2-х недель на основании утвержденного, указанного в п.8.6 настоящего контракта акта, обязан за свой счет внести изменения и откорректировать проектно-сметную документацию, а также при необходимости выполнить дополнительные работы по инженерным изысканиям.
8.9. При обнаружении в процессе производства строительно-монтажных работ недостатков, ошибок (дефектов), зафиксированных в соответствии с п.8.6, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 3% от общей стоимости неучтенных работ.
8.10. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.
8.11. Споры между Заказчиком и Подрядчиком урегулируются в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензий Сторонами - 14 дней, с даты получения претензии. Если спор Сторонами не урегулирован, он разрешается в Арбитражном суде Пермского края.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. В случае если Подрядчиком в процессе работы выясняется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей разработки проектной документации, или выявляется необходимость выполнения дополнительных работ, Подрядчик обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в трехдневный срок.
9.2. При наступлении условий, указанных в п. 9.1. стороны обязаны в 5-дневный срок после получения соответствующего извещения Подрядчика принять одно из следующих решений: о дальнейшем продолжении работ или о расторжении Контракта. Решение оформляется дополнительным соглашением сторон в порядке, определяемом Заказчиком.
9.3.Все изменения, дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть:
Приложение «Протокол соглашения о договорной цене Контракта»
Приложение «Календарный график работ»
Приложение «Задание на разработку проектной документации»
Приложение «Размер штрафов за фактическое качество выполнения Проектно-изыскательских работ.
X. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
Срок действия Контракта - с даты его подписания до момента выполнения всех обязательств сторонами.
XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Заказчик: Подрядчик:
|
Заказчик: // Подрядчик: /_____________/
“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Контракту №__
«___»_______________20___г
ПРОТОКОЛ
Соглашения о договорной цене контракта
Мы, нижеподписавшиеся, от Заказчика: руководитель Государственного автономного учреждения «Управление автомобильных дорог» Пермского края ___________________________________________________________________________________________ и от лица Подрядчика ___________________________________________________________________________________________
(должность, Ф. И.О. Подрядчика полностью)
предприятия________________________________________________________________________________ (название предприятия полностью)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта за выполненные работы по разработке проектной документации в сумме __________________________________________________________________________________тыс. руб. (расшифровать письменно).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.
Заказчик: Подрядчик:
614045 00 | |
ИНН\/ | |
р\с | |
Западно - Уральский банк СБ РФ г. Пермь | |
к\с | |
Заказчик: // Подрядчик: /_____________/
“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Контракту №__
«___»_______________20___г
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________тыс. руб.
№ п/п | Наименование работ | Стадия работ | Стоимость работ в твердых ценах с учетом НДС | % от стоимости Контракта | Сроки выполнения работ | |
Начало (точная дата) | Окончание (точная дата) | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. |
Начало работ «___»_________ 20___г.; Окончание работ «___»__________20___г. Даты указать конкретно. Примечание: при заключении Контракта график выполнения работ предоставить в системе Microsoft office Project. |
Заказчик: // Подрядчик: /_____________/
“___”_____________20___г. “___”_______________20___г.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К Контракту №__
«___»_______________20___г.
Задание на разработку проектной документации по соответствующему лоту.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К Контракту №__
«___»_______________20___г.
Размер штрафов за фактическое качество выполнения Проектно-изыскательских работ | ||
№ п/п | Вид отклонения от нормативных требований и задания на разработку проектной документации | Размер шрафов (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. Общие требования к оформлению проектной документации и к материалам инженерных изысканий | ||
1.1 | Невыполнение пунктов, указанных в Задании на разработку проектной документации | 1/1000 от стоимости контракта - за каждый невыполненный пункт задания на разработку проектной документации и проектно-изыскательские работы не принимаются |
1.2 | Отсутствует нумерация страниц в томах проектной документации и содержание тома | 1/1000 от стоимости контракта - за каждое выявленное Заказчиком отклонение по нкмерации страниц и отсутствию содержания тома в проектной документации |
2. Отклонения по технической части проектной документации (далее по тексту ПД): | ||
2.1 | В отчетах по инженерным изысканиям не приложены свидетельства о поверке приборов (Геодезических и др. измерительных) или указаны не точные и недостоверные данные по ним | 1/1000 от стоимости контракта - и работы по инженерным изысканиям не принимаются |
2.2 | В ПД, в отчетах по изысканиям В «Дефектной ведомости» указано не полное описание по существующей дорожной одежде: ширина покрытия и обочин, уклон проектный и существующий откосов насыпей и выемок; по искусственным сооружениям - не полное описание (разрушение звеньев, оголовков труб, открылков, размыв откосов, разрушение укреплений русел и откосов насыпей); по дорожным знакам, сигнальным столбикам и ограждению – высота, состояние, наличие фундаментов, берм; | 1/100 от стоимости контракта - и работы по инженерным изысканиям не принимаются |
2.3 | В пояснительной записке ПД не указана дальность возки и месторасположение базы или свалки при транспортировке материалов от разборки и демонтажа. Отсутствует документ о принятии мусора собственником свалки или согласованное с Заказчиком решение по утилизации мусора | 1/1000 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
2.4 | В ПД в разделе дорожная одежда и на чертежах "Поперечный профиль конструкции дорожной одежды" не указаны ГОСТы и Технические условия на материалы (фракционированный щебень, ПГС, песок, асфальтобетонную смесь и др. материалы, имеющиеся в конструкции) Не указаны : Тип асфальтобетонной смеси с указанием марки битума, фракция щебня. | 1/1000 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
2.6 | В ПД, в чертежах по устройству и ремонту искусственных сооружений при использовании типовых проектов отсутствует ссылка на типовой проект по укреплению русел, конусов и откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб и другие используемые типовые проекты и нормативные документы, отсутствует ведомость объемов работ. | 1/1000 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
2.7 | В ПД, в чертежах по устройству и ремонту искусственных сооружений отсутствуют объемы по укреплению откосов русел и откосов насыпи, по расчистке труб, отводящего русла от ила, грязи, мусора, растительности. | 1/100 от стоимости контракта - ипроектная документация не принимается |
2.8 | В ПД при устройстве барьерного ограждения не указано, либо неправильно указано ТУ на применяемое ограждение, уровень удерживающей способности, шаг стоек ограждения, прайс-лист на ограждение | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
2.9 | В ПД, в чертежах и в текстовой части ПД указаны не действующие в Российской Федерации нормативные документы и типовые проекты (СНиП, ГОСТ, ТУ, ОДН, ВСН, ОДМ и т. д.) | 1/1000 от стоимости контракта - за каждое отличное от последующего выявленное отклонение и проектная документация не принимается |
2.10 | В ПД отсутствует "Схема организации дорожного движения на период ремонта" | 1/1000 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3. Отклонения по сметной части проектной документации (далее по тексту ПД): | ||
3.1 | В ПД Прайс-листы не соотвествуют отпускной цене материалов в Калькуляции стоимости материалов в сметной части проектной документации | 1/1000 от стоимости контракта - за каждое выявленное отклонение по несоответствию и проектная документация не принимается |
3.2 | В ПД не согласована с Заказчиком ведомость получения источников материалов, неверно определены расстояния и способ доставки | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.3 | В ПД Отсутствуют ресурсные ведомости на локальные сметы и общая. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.4 | В ПД - Ведомость объемов работ не соответствует смете по объемам работ, а также объемы работ в расценках сметы не соответствуют сводной ведомости объемов работ | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.5 | В ПД, в сводном сметном расчете (далее ССР) допущены арифметические ошибки, не указан титул объекта/стройки, также присутствуют ошибки по составу затрат. ССР оформлен не в соответствии с постановлением правительства РФ № 87 от 01.01.2001г). | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.6 | В ПД неверно определена сметная стоимость материалов, конструкций, изделий по следующим составляющим: отпускная стоимость, транспортные и заготовительно-складские расходы. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.7 | В форме-10 (предоставленной Заказчиком) неверно указаны обоснования отпускной стоимости ресурсов (материалов). | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.8 | В ПД объемы и расходы материалов, указанные в чертежах, в текстовой части пояснительной записки, в ведомости объемов работ не соотвествуют объемам и расходам материалов в смете. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.9 | В ПД, в сметах неверно указаны основные характеристики материалов, например, фракция и марка щебня, тип и марка асфальтобетонной смеси, класс бетона и др. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.10 | В ПД имеются ошибки перевода единиц измерения из одной в другую | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.11 | В ПД (в сметах) имеются ошибки перевода объема в расчетную единицу измерения (т. е не правильно указан порядок числа объема). Например: необходимо указать объем V=10,0, а указанно V=1,0. | 1/100 от стоимости контракта - и проектные работы не принимаются |
3.12 | В ПД имеются Арифметические ошибки при расчете сводного сметного расчета и локальных смет | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.13 | В ПД имеется неверный расчет прочих затрат | 1/1000 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.14 | В ПД, в сметах используются расценки, не соответствующие технологии выполнения работ. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.15 | В ПД состав работ в сводной ведомости объемов работ и в сметах полностью не отражает технологии выполнения работ, или, наоборот, дважды учтена одна и та же работа. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.16 | В ПД, в сметах имеется неверный расчет стоимости машин и механизмов | 1/100 от стоимости контракта - ипроектная документация не принимается |
3.17 | В ПД, в сметах имеется неверное или неправильно обоснованное нормативными требованиями начисление коэффициентов учитывающих условия работ. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.18 | В ПД, в сметах имеется несоблюдение единого уровня цены | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
3.19 | В ПД - Том «сметы» формируется не в полном объеме, отсутствуют прайс – листы и обоснования стоимости материалов. | 1/100 от стоимости контракта - и проектная документация не принимается |
