ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
Уважаемые господа!
ГУП «Мосгортранс» намеревается заключить договоры на выполнение работ по обслуживанию опор контактной сети для нужд филиала Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс».
Информация о начальных (максимальных) ценах указана в Приложении №4 к Приглашению делать оферты.
Сроки выполнения работ – с момента заключения договоров по 31.12.2010г.
Информация об иных существенных условиях содержится в Проекте договора (Приложение к Приглашению делать оферты) и в Описании лотов (Приложение к Приглашению делать оферты).
В случае Вашей заинтересованности в сотрудничестве, Вам необходимо подготовить оферту, приложить к ней необходимые документы согласно Приложениям №1-3 к настоящему Приглашению и представить пакет документов г. Москва, Раушская набережная, дом 22/21, стр. 1, ком. 322, отдел размещения заказа.
Крайний срок подачи оферт – 11:00 час. «05» марта 2010 г.
День, время и место вскрытия конвертов с офертами – «05» марта 2010 г., 11:00 час. по московскому времени, г. Москва, Раушская наб. д.22/21 стр. 1, ГУП «Мосгортранс», конференц-зал ().
Получить консультацию по оформлению оферты можно в отделе размещения заказа по тел. (4, (4с 10:00 до 16:00 часов ежедневно, в рабочие дни.
Получить более полную информацию по предмету договора можно в филиале Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс» по телефону 3-47 с 10:00 до 16:00 часов ежедневно, в рабочие дни.
Приложение – Общие условия.
Приложение – Форма предложения на поставку товара
Приложение – Проект договора.
Приложение – Описание лотов.
Приложение – Сметная документация
Генеральный директор
Приложение
к Приглашению делать оферты
Общие условия.
1. Общие положения.
1.1. Приглашение делать оферты проводится на основании Методических рекомендаций по порядку заключения государственными унитарными и казенными предприятиями города Москвы (далее - предприятия) договоров, финансируемых за счет средств данных предприятий, разработанных Контрольным комитетом города Москвы в рамках исполнения постановления Правительства Москвы от 01.01.2001 «О совершенствовании механизма реализации прав собственника имущества государственных унитарных предприятий города Москвы в условиях их реформирования и повышении уровня ответственности и мотивации деятельности руководителей предприятий».
1.2. Приглашение делать оферту размещается на официальном сайте Тендерного комитета (www. tender. *****) не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до истечения срока представления оферты.
Информация, размещенная на сайте Тендерного комитета, ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой.
1.3. Приглашение делать оферты может содержать указание на товарные знаки, производителя, марку и модель товара.
2. Порядок заполнения и подачи оферт.
2.1. Любой участник (далее по тексту – претендент) вправе подать только одну оферту на один Лот, внесение изменений в которую не допускается.
2.2. В качестве оферты признается подписанный претендентом проект договора на Лот, в двух экземплярах, составленный по форме, указанной в приглашении делать оферты, и содержащий все существенные условия, указанные в приглашении делать оферты, с учетом предложений претендента в части цены.
2.3. К оферте прилагаются следующие документы и сведения:
- квалификационная анкета претендента по прилагаемой форме;
- предложение на поставку товаров (Приложение );
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте приглашения делать оферты;
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- копии документов бухгалтерской отчетности (формы 1, 2) на последнюю перед подачей оферты отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для организации - претендента поставка товаров, являющихся предметом контракта, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. (В случае, если планируемый к заключению договор не является для претендента приглашения делать оферты крупной сделкой и решение о её одобрении не требуется, претендент должен продекларировать указанный факт в письменном виде);
- письменная декларация заявителя, содержащая сведения о том, что он не является:
юридическим лицом, которое находится в процессе ликвидации, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
юридическим лицом, на имущество которого наложен арест и (или) чья экономическая деятельность приостановлена;
- копии документов (удостоверений, аттестатов, ПТС и т. д.), подтверждающих соответствие претендента требованиям, предъявляемым к организации и производству работ, в т. ч. правила техники безопасности на ГЭТ, обеспечению специальной авто-техникой, указанным в Приложение к договору.
2.4. Оферта подается претендентом в ГУП «Мосгортранс» (далее – предприятие, организатор) в письменной форме, в запечатанном конверте, в срок, указанный в приглашении делать оферты. На конверте в обязательном порядке указывается наименование организации-претендента, предмет оферты, а также номер лота. В случае, если претендент планирует принять участие по нескольким или всем лотам, он должен подготовить оферту (договор), а также пакет документов, указанный в п. 2.3. для каждого лота отдельно.
2.5. Каждый конверт с офертой, поступивший в установленный срок регистрируется в Журнале регистрации оферт, в порядке поступления конвертов с офертами и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт сотруднику предприятия. Претенденту выдается расписка в получении конверта с офертой.
2.6. В день окончания срока подачи оферт, такие оферты принимаются на заседании комиссии непосредственно до момента вскрытия конвертов с офертами.
2.7. Претенденты, подавшие оферты, и предприятие обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в офертах до вскрытия конвертов с офертами.
2.8. Претендент, подавший оферту, вправе отозвать оферту в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с офертами.
Претендент, отозвавший оферту, вправе подать новую оферту, при этом новой оферте присваивается новый порядковый номер.
2.9. Конверты с офертами, полученные предприятием после окончания времени приема конвертов с офертами, в тот же день возвращаются претендентам по адресу, указанному в оферте.
2.10. В случае, если после дня окончания срока подачи оферты подана только одна оферта, предприятие продлевает срок подачи оферты не менее чем на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи оферты размещают на официальном сайте Тендерного комитета информацию о продлении срока приглашения делать оферту. При этом предприятие обязано направить приглашение делать оферту не менее чем двум участникам, которые могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока приглашения делать оферты, оферта рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения оферты, поданных в срок, указанный в приглашении делать оферту. В случае, если после дня окончания срока подачи оферты, указанного в извещении о продлении срока приглашения делать оферты, не подана дополнительно ни одна оферта, а единственная поданная оферта соответствует требованиям, установленным в приглашении делать оферту, и содержит предложение о цене договора, не превышающей максимальную цену, указанную в приглашении делать оферты, предприятие заключает договор с участником оферты, подавшим такую заявку.
3. Порядок вскрытия конвертов с офертами. Рассмотрение и оценка оферт.
3.1. Конверты с офертами вскрываются комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в приглашении делать оферты.
3.2. Претенденты (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с офертами. Уполномоченный представитель в обязательном порядке должен иметь при себе соответствующую доверенность.
3.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с офертами комиссия обязана объявить присутствующим претендентам о возможности подать оферты. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с офертой.
3.4. При вскрытии конвертов с офертами объявляются и заносятся в соответствующий протокол:
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица);
– почтовый адрес и номер факса каждого претендента, конверт с офертой которого вскрывается;
- наличие сведений и документов, предусмотренных приглашением делать оферты;
– условия исполнения договора, указанные в приглашении делать оферты и являющиеся критерием оценки оферт.
3.5. Акт вскрытия конвертов с офертами подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Указанный акт размещается предприятием в день его подписания на официальном сайте Тендерного комитета.
3.6. Предприятие осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с офертами. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов с офертами, вправе осуществлять аудио - и видеозапись вскрытия таких конвертов.
3.7. Рассмотрение и оценка оферты производится комиссией.
3.8. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем после окончания срока подачи оферты, рассматривает оферты на соответствие их требованиям, установленным в приглашении делать оферты, и оценивает оферты.
3.9. Победителем признается претендент, подавший оферту, которая отвечает всем требованиям, установленным в приглашении делать оферты, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими претендентами оферты победителем признается претендент, оферта которого поступила ранее оферт других претендентов.
3.10. Комиссия не рассматривает и отклоняет оферты, если они не соответствуют требованиям, установленным в приглашении делать оферты, или если предложенная в офертах цена товаров, работ, услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в приглашении делать оферты.
3.11. Результаты рассмотрения и оценки оферт оформляются актом рассмотрения оферт (далее - Акт). Комиссия отражает в Акте перечень лиц, представивших оферты, а также предложения указанных лиц в части цены, содержащиеся в офертах.
В Акте обязательно указывается лицо, предложившее лучшее предложение по цене оферты.
Акт подписывается всеми присутствующими членами комиссии, и утверждается руководителем предприятия. Акт подлежит размещению на сайте Тендерного комитета в течение трех рабочих дней после рассмотрения оферт.
3.12. По итогам рассмотрения оферт комиссия принимает одно из следующих решений:
- об акцепте лучшей оферты;
- об отклонении всех оферт.
3.13. В случае отклонения комиссией всех оферт предприятие вправе принять одно из следующих решений:
- о продлении срока представления оферт;
- о повторном размещении приглашения делать оферты. При этом предприятие вправе изменить условия исполнения договора.
3.14. При акцепте лучшей оферты предприятие в течение двух дней после дня рассмотрения оферт направляет лицу, подавшему такую оферту подписанный руководителем предприятия (или лицом, действующим на основании доверенности) экземпляр договора. Другой экземпляр также подписывается руководителем предприятия и хранится в установленном порядке на предприятии.
3.15. Договор считается заключенным с момента его подписания руководителем предприятия (или лицом, действующим на основании доверенности).
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА
1.Полное наименование организации и ее организационно - правовая форма:
________________________________________________________________________
Адрес (юридический и фактический) | ||
Телефон, факс |
2.Банковские реквизиты:
№ расчетного счета | Название банка |
Кор. Счет | БИК |
ИНН организации |
3. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации | |
Учредители | |
Регистрационные номера | |
Налоговая инспекция, в которой организация стоит на учете |
4. Руководящий состав:
Должность | Ф. И.О. | телефон |
Директор | ||
Зам. директора | ||
Гл. инженер | ||
Гл. бухгалтер | ||
Ответственный исполнитель |
Я заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.
Директор __________________________________________
Главный бухгалтер__________________________________ М. П.
Приложение
к Приглашению делать оферты
Договор № _____
г. Москва «__» __________ 20__ г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А. Макарова, действующего на основании Доверенности № _____ от «___» ________2010 года, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, на основании Акта рассмотрения оферт №___ от ___________ заключили договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется по заданию заказчика выполнить работы по Лоту № 1 (покраска опор контактной сети филиала Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс». Объем и порядок выполнения работ устанавливается в соответствии с заявками Заказчика и техническими требованиями (Приложение ). Объем работ по покраске опор контактной сети – 13 127 опор.), по Лоту № 2 (промывка опор контактной сети филиала Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс». Объем и порядок выполнения работ устанавливается в соответствии с заявками Заказчика и техническими требованиями (Приложение ). Объем работ по промывке опор контактной сети – 271 148 раз.), по Лоту № 3 (очистка опор контактной сети, демонтажу табличек с опор контактной сети, предотвращение несанкционированной расклейки рекламных объявлений и листовок на опорных конструкциях контактной сети наземного городского пассажирского электрифицированного транспорта на территории города Москвы, с применением современных IT-технологий. Объем и порядок выполнения работ устанавливается в соответствии с заявками Заказчика и техническими требованиями (Приложение ). Объем работ по очистке опор – 196 659 штук, по демонтажу табличек – 78 914 раз, по автодозвону – постоянно в течении года.), по Лоту № 4 (установка металлической сетки-рабицы и нанесение вертикальной разметки на опорах контактной сети филиала Служба энергохозяйства ГУП «Мосгортранс». Объем и порядок выполнения работ устанавливается в соответствии с заявками Заказчика и техническими требованиями (Приложение ). Объем работ по установке металлической сетки-рабицы – 2 579 штук, по вертикальной разметке – 880 штук.), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ___ (____) рублей __ (____) копеек, в том числе НДС 18% __________(_________________) (далее – Цена Договора).
2.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.3. Цена выполнения работ определена в Акте рассмотрения оферт от ___ №__________ и в Протоколе согласования договорной цены (Приложение ) и остается фиксированной на все время действия настоящего договора.
2.4. Заказчик осуществляет оплату Исполнителю выполненных по настоящему Договору работ на основании документов указанных в п. 2.3
2.5. Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
2.6. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Исполнителем, если Исполнителем не выполнены обязательства по настоящему Договору.
2.7. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора с банковского счета Заказчика, указанного в статье 12 настоящего Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Исполнитель праве изменить указанную в п. чик по согласованию с Исполнителем с п. рактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренпроизводит выполнение работ с момента заключения Договора в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.1. настоящего договора.
3.2. Выполнение работ осуществляется в течении 2010 года, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки не более 5 (пяти) календарных дней.
Статья 4. Порядок приемки-сдачи выполненных работ
4.1 Заказчик в течение 3-х рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.
4.2. В течение 5 (пяти) дней после выполнения работ, Исполнитель представляет Заказчику Акт приемки-сдачи работ (Приложение ), подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. В акте приемки-сдачи в обязательном порядке указывается перечень, количество, вид, цена и стоимость производившихся работ.
4.3. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-сдачи работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приемки-сдачи работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта приемки-сдачи работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Договора.
4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт приемки-сдачи работ и полученный Заказчиком счет на оплату Цены Договора являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
5.1.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством работ, сроками выполнения работ.
5.1.6. Предоставить Исполнителю счета для оплаты штрафных санкций, взимаемых с Заказчика органами государственного контроля и надзора в случае, если такие санкции возникли по вине Исполнителя исходя из условий настоящего договора.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки-сдачи работ по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т. п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ за свой счет.
5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
5.4.5. Оплатить счета по оплате штрафных санкций, взимаемых с Заказчика, в случае, если такие санкции возникли по вине Исполнителя, исходя из условий настоящего договора, согласно п.5.1.6.
5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.4.2 Договора, техническими требованиями.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных п.3.2. настоящего договора, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа (этапов) работ, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.
7.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном в заявке, на котором работы были выполнены (оказаны) ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном в заявке, до момента исполнения обязательств Исполнителем по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном в заявке, в надлежащем объеме.
7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости работ, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном в заявке, на котором были выполнены (оказаны) работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном в заявке, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Договора.
7.6. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
7.6.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
7.6.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.
7.6.3. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
7.6.4. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
7.7.1. Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения (оказания) к сроку, установленному Договором становится явно невозможным.
7.7.2. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 30 (тридцать) дней со дня предъявления такого требования.
7.7.3. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки результата работ в срок, установленный в акте с перечнем выявленных недостатков (п. 4.4 Договора).
7.7.4. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.
7.7.5. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
7.8. При расторжении Договора Заказчик обязан:
7.8.1. Принять фактически выполненные (оказанные) Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.
7.8.2. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта приемки-сдачи работ фактически выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства указанные в п. 8.1. будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Срок действия, порядок изменения Договора
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
10.2. Договор действует до «31» декабря 2010 г., а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
10.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Все Приложения к данному договору являются его неотъемлемой частью.
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Исполнитель
Заказчик
ГУП «Мосгортранс»
Плательщик
филиал-Служба энергохозяйства
г. Москва, ул.
р/с в ОАО
«Банк Москвы» г. Москвы
ИНН//
к/с
т. (4,
Директор филиала Служба энергохозяйства
ГУП «Мосгортранс»
____________________//
2010 г.
Приложение 3 к Договору № ___ от «__» _________ 2010 г.
ФОРМА АКТА
ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ
г. Москва «___» _________ 2010г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Мосгортранс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А. Макарова, действующего на основании Доверенности № _______ от «___»___________2010 года, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________, действующего на основании ________________________________,с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № _____ от «___» ____________ 2010 г. (далее –Договор) Исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: __________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены «__» ___________________ 2010 г., фактически выполнены «__» ___________________ 2010г.
4. Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Результат выполненных работ по Договору:
Сдал: Принял:
Исполнитель Заказчик
__________________________ _________________
М. П. М. П.
Приложение
к Приглашению делать оферты
Описание Лотов
ЛОТ № 1 – выполнение работ по покраске опор контактной сети.
- Предусмотренное финансирование – 73 642 470,00 руб.
- Условия оплаты – по факту выполненных работ.
- Сроки выполнения заказа: начало – с момента подписания договора обеими сторонами, окончание – 31.12.2010 года.
- Объем заказа – 13127 опор.
ЛОТ № 2 – выполнение работ по промывке опор контактной сети.
- Предусмотренное финансирование – 34 823 537,64 руб.
- Условия оплаты – по факту выполненных работ.
- Сроки выполнения заказа: начало – с момента подписания договора обеими сторонами, окончание – 31.12.2010 года.
- Объем заказа – 271148 раз.
ЛОТ № 3 – выполнение работ по: очистке опор контактной сети, демонтажу табличек с опор контактной сети, предотвращению несанкционированной расклейки рекламных объявлений и листовок на опорных конструкциях контактной сети наземного городского пассажирского электрифицированного транспорта на территории г. Москвы, с применением современных IT-технологий.
- Предусмотренное финансирование – 19 479 416,44 руб.
- Условия оплаты – по факту выполненных работ.
- Сроки выполнения заказа: начало – с момента подписания договора обеими сторонами, окончание – 31.12.2010года.
- Объем заказа: очистка опор – 196659 шт.
демонтаж табличек – 78914 раз
автодозвон - постоянно в течение года.
ЛОТ № 4 - выполнение работ по установке металлической сетки-рабицы, вертикальной разметки на опоры контактной сети
- Предусмотренное финансирование – 4 573 606,30 руб.
- Условия оплаты – по факту выполненных работ.
- Сроки выполнения заказа: начало – с момента подписания договора обеими сторонами, окончание 31.12.2010 года.
- Объем заказа: установка сетки-рабицы – 2579 шт.
установка вертикальной разметки – 880 шт.
