УТВЕРЖДАЮ
Государственный заказчик
__________
«____»__________ 2013 г.
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Документация
об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по ремонту наружных сетей горячего водоснабжения в административном здании УФСКН России по Республике Татарстан по адресу: 0.
город Казань
2013 г.
Приглашение к участию в аукционе
Уважаемые господа!
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте электронной торговой площадки etp. ***** (далее – ЭТП etp. *****), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого предпринимательства..
Учитывая, что открытый аукцион в электронной форме размещается в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закона) заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
На официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www. ***** (далее - официальный сайт) будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронной форме, в случае возникновения таковых.
Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии со ст. 41.8 Федерального закона от 01.01.2001 г. и инструкция по ее заполнению.
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Содержание и состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должны соответствовать требованиям, предусмотренным Законом от 01.01.2001 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
Заявка на участие в Аукционе подается в порядке, предусмотренном Законом и в соответствии с его условиями и требованиями.
Не соответствие подаваемой заявки на участие в Аукционе требованиям и условиям, предусмотренным Законом влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям Документации об аукционе.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона от 01.01.2001 г., в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 01.01.2001 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
1) при размещении заказа на выполнение работ:
– согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
2) при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:
а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.
Участнику размещения заказа необходимо указать в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак предлагаемого для использования товара.
б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
Форма №1. Форма предложения о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках материалов и оборудования*
(рекомендуемая к заполнению).
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках материалов и оборудования и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта.
Предмет контракта | ___________________________________ | ||
№ п/п | Наименование Товара, модель, фирменное наименование Товара, предлагаемого Участником размещения заказа | Характеристика Товара, предлагаемого Участником размещения заказа | Количество поставляемого товара |
Дополнительная информация | |||
* - Заполнение настоящей Формы носит исключительно рекомендательный характер, Участник размещения заказа может предоставить требуемые сведения в любой другой форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 01.01.2001 г., в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;
3) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного
решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
Непредставление указанных документов в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признание заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору электронной торговой площадки (далее – ЭТП) etp. ***** в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Инструкция по заполнению заявки Участником размещения заказа:
Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенным в Регламенте участия в электронных аукционах и Инструкции для работы в системе etp. ***** для участника, размещенных на сайте ЭТП etp. *****.
2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона от 01.01.2001 г.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 2 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 481,20 руб. (четыре тысячи четыреста восемьдесят один рубль 20 копеек).
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подлежат перечислению на счет для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытый участнику размещения заказа Оператором ЭТП.
3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие
в открытом аукционе в электронной форме.
Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается в соответствии с извещением.
4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона от 01.01.2001 г.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается в день, указанный в извещении.
5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона от 01.01.2001 г.
Открытый аукцион в электронной форме проводится на ЭТП etp. ***** в день, указанный в извещении. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки.
6. Источник финансирования заказа.
Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.
7. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).
7.1. Цена выполняемых работ определяется по нормам и ценам территориальных единичных расценок 2001 года (ТЕР-2001 в новой редакции) с пересчетом в текущие цены индексами пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ.
Цена государственного контракта включает в себя все материальные затраты, производственные затраты (основная заработная плата работников Подрядчика, социальные отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), внепроизводственные затраты, произведённые при выполнении работ, в т. ч. стоимость строительных материалов, изделий и оборудования, стоимость их транспортировки к месту проведения работ, погрузочно-разгрузочных работ и складирования, расходы по вывозу строительного мусора, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного контракта.
7.2. По итогам размещения заказа локальный сметный расчет, являющийся неотъемлемым приложением государственного контракта, оформляется Государственным заказчиком путем применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта (коэффициент аукционного снижения), предложенного победителем. Данный коэффициент применяется ко всем главам (позициям) локального сметного расчета.
Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта рассчитывается Государственным заказчиком после определения победителя размещения заказа по формуле:
КС=100-((Цп х 100)/Цнач), %
где КС – коэффициент снижения;
Цп – цена контракта, предложенная победителем;
Цнач – начальная (максимальная) цена контракта.
7.3. Цена контракта устанавливается по результатам аукциона в электронной форме, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), ее обоснование.
8.1. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 224 060,17 рублей (двести двадцать четыре тысячи шестьдесят рублей 17 коп.)
8.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в Приложении № 2.2 к настоящей документации об аукционе в электронной форме в форме сметного расчета. Расчет начальной (максимальной) цены контракта осуществлен заказчиком. Источники информации для расчета начальной (максимальной) цены контракта указаны в сметном расчете.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками - рубль Российской Федерации.
10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.
Не применяется.
11. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона от 01.01.2001 г.).
Не применяется.
12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара
при заключении контракта в соответствии с ч. 6.5 ст. 9 Федерального закона от 01.01.2001 г.
Не предусмотрена.
13. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.
13.1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика изложены в Приложении № 2 (Техническая часть); Приложении № 2.1 (Ведомость объемов работ); Приложении № 2.2 (Локальный сметный расчет) к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
13.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать нормам и значениям на выполнение соответствующих видов работ, установленных нормативными правовыми актами, строительными и санитарными нормами и правилами, а также государственными стандартами в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ, Федеральному закону «О техническом регулировании», которыми следует руководствоваться при выполнении работ.
14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона от 01.01.2001 г.).
Отсутствует.
15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию.
Отсутствует.
16. Перечень документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.
Отсутствует.
17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий
качества работ
Сроки предоставления гарантии качества работ – 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Объем предоставления гарантии качества работ – на все, составляющее результат работы, в т. ч. на материалы, согласно условиям контракта.
18. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.
18.1. Место выполнения работ: Республика Татарстан, 0.
18.2. Условия выполнения работ:
Выполнение работ осуществляется в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9-00 до 17-45, в пятницу с 9-00 до 16-45).
Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на объектах Заказчика ответственного представителя (прораба) на все время выполнения работ.
При выполнении работ по государственному контракту Подрядчик использует свои строительные материалы, изделия и оборудование (в т. ч. электрогенератор).
Транспортировка строительных материалов, изделий и оборудования к месту выполнения работ, их разгрузка и складирование осуществляются Подрядчиком.
Заказчик обязан при приемке выполненных работ проверять их объем и качество на соответствие требованиям, установленным государственным контрактом.
Заказчик при приемке выполненных работ по качеству и объему осуществляет технический контроль и (или) испытания для подтверждения их соответствия СНиП, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Рабочий персонал Подрядчика допускается на территорию объекта по документам, удостоверяющим личность на территории Российской Федерации в соответствии с представленным списком.
Подрядчик в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня признания его победителем аукциона, представляет на согласование Заказчику списки рабочего персонала, привлекаемого для выполнения работ по государственному контракту. К представленным спискам Подрядчиком прилагаются сведения с паспортными данными (ксерокопии страниц паспортов со сведениями, содержащими где, когда и кем выдан паспорт, данные о владельце паспорта и его месте жительства). Учитывая проведение работ на режимном объекте, Заказчик имеет право отказать в допуске на объект отдельных лиц рабочего персонала. Для оформления временного пропуска на территорию Заказчика, допущенные к работам рабочие, должны предоставить фотографии 3х4 в количестве 2 штук.
Датой окончания работ является дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
18.3. Сроки выполнения работ: не более 2 календарных дней с даты заключения контракта.
19. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
Форма оплаты: Безналичный расчет.
Сроки и порядок оплаты: Оплата работ по государственному контракту осуществляется после выполнения работ на основании согласованных Сторонами Актов выполненных работ по Форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат Формы КС-3, счета и счета-фактуры в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31 декабря 2013 года.
Оплата работ по государственному контракту производится с учетом порядка, сроков и объемов, предусмотренных на финансирование Заказчика из федерального бюджета в 2013 году.
В случае несвоевременного или неполного выделения Заказчику денежных средств из федерального бюджета, Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, а также не выплачивает неустойку (пени, штраф), проценты за пользование денежными средствами, связанные с несвоевременной оплатой выполненных работ, вызванные этими обстоятельствами.
20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров
в соответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 01.01.2001 г.
Не предусмотрена.
21. Требования к участникам размещения заказа.
Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:
1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
4. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.
Приложение к документации
об открытом аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
г. Казань “ ___ ” ___________2013 г.
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, именуемое в дальнейшем “Государственный заказчик” («Заказчик»), в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный Контракт (далее по тексту Контракт) по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме (Протокол № ______от _______ г.) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту наружных сетей горячего водоснабжения в административном здании УФСКН России по Республике Татарстан по адресу: 0, в соответствии с утвержденным Сторонами Локальным сметным расчетом (Приложение 1) и Технической частью (Приложение 2).
1.2. «Подрядчик» в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта передает «Государственному заказчику» два экземпляра данного контракта, отпечатанные на бумаге, подписанные Подрядчиком и скрепленных его печатью.
2. Стоимость контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _________(__________________) рублей, в том числе НДС 18% _______ рублей.
2.2. Цена выполняемых работ определяется по нормам и ценам территориальных единичных расценок 2001 года (ТЕР-2001 в новой редакции) с пересчетом в текущие цены индексами пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ.
2.3. Определение стоимости строительных ресурсов, отсутствующих в ТЕР-2001, производится в соответствии с «Территориальным сборником средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Республике Татарстан» (далее – Сборник).
2.4. В смету на выполнение работ не включаются дополнительные затраты:
- на составление локального сметного расчета;
- на производство работ в зимнее время;
- на строительство временных зданий и сооружений.
2.5. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты начисляется Подрядчиком в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие постановлением Госстроя России от 01.01.2001 г. № 15/1 «Об утверждении и введение в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».
2.6. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с исполнением Контракта согласно Локальному сметному расчету (Приложение 1) и Технической части (Приложение 2). Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.
2.7. Оплата работ по Контракту осуществляется после выполнения работ на основании согласованных Сторонами Актов выполненных работ по Форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат Формы КС-3, счета и счета-фактуры в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 31 декабря 2013 года.
2.8. Оплата работ по Контракту производится с учетом порядка, сроков и объемов, предусмотренных на финансирование Заказчика из федерального бюджета в 2013 году.
2.9. В случае несвоевременного или неполного выделения Заказчику денежных средств из федерального бюджета, Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, а также не выплачивает неустойку (пени, штраф), проценты за пользование денежными средствами, связанные с несвоевременной оплатой выполненных работ, вызванной этими обстоятельствами.
2.10. По окончании работ составляется Акт сверки взаиморасчетов.
3. Сроки, порядок организации и приемки работ по контракту
3.1. Сроки выполнения работ: не более 2 календарных дней с даты заключения контракта.
3.2. Датой окончания работ по настоящему Контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.
3.3. Стороны после подписания Контракта назначают своих представителей, уполномоченных осуществлять проверку и подтверждение строительных материалов, изделий, оборудования и объемов выполненных работ, технический надзор, контроль за выполнением и качеством работ. Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие на объектах Заказчика ответственного представителя (прораба) на все время выполнения работ.
Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.
3.4. Рабочий персонал Подрядчика допускается на территорию объекта по документам, удостоверяющим личность на территории Российской Федерации в соответствии с представленным списком.
3.5. Подрядчик в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня признания его победителем аукциона, представляет на согласование Заказчику списки рабочего персонала, привлекаемого для выполнения работ по государственному контракту. К представленным спискам Подрядчиком прилагаются сведения с паспортными данными (ксерокопии страниц паспортов со сведениями, содержащими где, когда и кем выдан паспорт, данные о владельце паспорта и его месте жительства). Учитывая проведение работ на режимном объекте, Заказчик имеет право отказать в допуске на объект отдельных лиц рабочего персонала. Для оформления временного пропуска на территорию Заказчика, допущенные к работам рабочие, должны предоставить фотографии 3х4 в количестве 2 штук.
3.6. Выполнение работ осуществляется в рабочие дни (с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45).
3.7. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ необходимость в проведении дополнительных работ, неучтенных в Локальном сметном расчете (Приложение 1 к Контракту), обязан согласовать проведение этих работ с Заказчиком.
3.8. Приемка работ осуществляется по технологически оконченным видам и объемам работ, на основании актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), при представлении исполнительной документации, оформленной надлежащим образом на данный объем. Вышеуказанные документы подписываются Заказчиком в течение 1 (одного) рабочих дней после их предъявления Подрядчиком или в тот же срок возвращаются Подрядчику с мотивированным отказом.
3.9. Подрядчик письменно, за 1 (один) день до начала приемки выполненных работ, извещает Заказчика о готовности отдельных скрытых работ. Заказчик в течение 1 рабочего дня обязан принять эти работы или предоставить мотивированный отказ. В противном случае, эти работы считаются выполненными Подрядчиком и принятые Заказчиком. Их готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
3.10. При выполнении работ по Контракту Подрядчик использует свои строительные материалы, изделия и оборудование (в т. ч. электрогенератор). Транспортировка строительных материалов, изделий и оборудования к месту выполнения работ, их разгрузка и складирование осуществляется Подрядчиком.
4. Обязательства сторон по Контракту
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Приступить к выполнению работ с момента заключения государственного контракта.
4.1.2. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.1.3. Производить работы качественно в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами.
4.1.4. Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику все Акты на выполненные работы, в т. ч. Акты на скрытые работы.
4.1.5. Представить Заказчику в полном объеме исполнительную документацию.
4.1.6. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 1 дня с даты подписания Перечня доработок.
4.1.7. Обеспечить выполнение работ на объекте рабочей силой, материалами, оборудованием и другими необходимыми средствами.
4.1.8. Нести полную ответственность за безопасность труда при проведении работ, противопожарную безопасность, соблюдение санитарных норм.
4.1.9. Обеспечить содержание и уборку объекта ремонта (погрузочно-разгрузочные работы, вывоз и размещение отходов на полигоне ТБО осуществляются силами и за счет средств Подрядчика).
4.1.10. Сдать выполненные работы Заказчику.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
4.2.2. Производить расчеты с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.
4.2.4. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Контракту.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Сдать работы досрочно.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию Сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
5.3. За задержку окончания работ, указанных в настоящем Контракте, свыше сроков, указанных в п. 3.1 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки, в размере 1 % от цены контракта (но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ).
5.4. Подрядчик несет ответственность за действия привлекаемых соисполнителей как за свои собственные.
5.5. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых «Стороны», действующие с разумной осмотрительностью, по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, решения правительственных органов, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств «Стороны» обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае невыполнения настоящего условия виновная «Сторона» не имеет право ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, и обязана возместить все убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту в течение 24 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.
6.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет недостатки, возникшие по его вине, в том числе недостатки, возникшие в результате некачаственного выполнения работ либо использованием Подрядчиком некачественных материалов по письменному уведомлению Заказчика (представителя Заказчика).
6.3. Подрядчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков возникших в период гарантийного срока, включая расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, транспортными расходами, приобретением материалов, стоимостью ремонтных работ, выездом специалиста по месту нахождения объекта.
7. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения
Контракта
7.1. Настоящий Контракт считается заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.01 г. и действует до 31 декабря 2013 года.
7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями.
7.4. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту, «Стороны» обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке путем направления «Стороне» претензии в письменной форме. Срок рассмотрения письменной претензии и ответа на нее либо выполнения указанных в претензии требований 1 рабочий день с момента ее получения.
При не достижении согласия либо неисполнении указанных в претензии требований спорные вопросы разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде Республики Татарстан.
8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
“Государственный заказчик” Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан , ИНН// УФК по Республике Татарстан (УФСКН России по Республике Татарстан л/с ) Р/С № в ГРКЦ НБ Респ. Татарстан БАНК РОССИИ г. Казань ___________ __________ _____________ (должность) (подпись) (Ф. И.О) М. П. "_____"_______________ 2013 г. | “Подрядчик” Адрес: ИНН Банковские реквизиты: р/с Банк л/с БИК ___________ __________ _____________ (должность) (подпись) (Ф. И.О) М. П."_____"_______________ 2013 г. |
Приложение
к документации об открытом
аукционе в электронной форме.
"Утверждаю"
_____________
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание
ремонт наружных сетей горячего водоснабжения в административном здании УФСКН России по Республике Татарстан по адресу: 0.
1. Наименование выполняемых работ
1.1. Настоящим техническим заданием предусмотрено выполнить работы по ремонту наружных сетей горячего водоснабжения в административном здании УФСКН России по Республике Татарстан по адресу: 0. Любой участник размещения заказа вправе обратиться с просьбой о предварительном осмотре объекта ремонта в письменной форме в адрес заказчика не позднее, чем за пять дней до окончания срока подачи заявок.
2. Место, срок и условия выполнения работ
2.1. Место выполнения работ: Республика Татарстан, 0.
2.2. Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены не более чем в течении 2 дней с даты заключения Государственного контракта.
2.3. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.
Подрядчик выполняет работы на своем оборудовании, своими инструментами и своими материалами. Перед началом работ необходимо согласовать с Заказчиком материалы и оборудование. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т. п.) Подрядчик выполняет за свой счёт.
3. Требования к качеству выполняемых работ
3.1. Общестроительные и электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СниП 3.04.01-87, СниП 2.03.13-88, СниП 3.04.01-87, ГОСТ 7251-77, ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ВСН 182-82, СниП , СниП 2.08.02-89*, СниП *, СниП III-4-80*, СниП III-28-75, СниП , ПУЭ 7-е изд., ГОСТ Р 50426, СниП 3.05.06-85, СниП , СанПиН 2.2.1/2.1., СП , а также другими действующими на территории РФ нормативными актами по предмету контракта.
4. Требования к безопасности выполняемых работ
4.1. При выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности ПТБ, требования пожарной безопасности ППБ 01-03, СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», ПУЭ.
4.2. Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в строгом соответствии со строительными нормами и правилами, требованиями правил по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных механизмов и машин, с соблюдением правил санитарно-гигиенического режима, обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во время проведения работ.
4.3. Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за технику безопасности и охрану труда на объекте, а также должен быть обеспечен строительный контроль при выполнении работ. Весь персонал Подрядчика, задействованный на ремонтно-строительных работах, должен быть проинструктирован по технике безопасности и охране труда в установленном порядке.
4.4. Необходимо наличие индивидуальных средств защиты для рабочих (каски, рукавицы, респираторы, спец. одежда), инструкций по технике безопасности на рабочих местах, журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.
5. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
5.1. Сдача работ Подрядчиком и приемка Заказчиком осуществляется в соответствии с Государственным контрактом.
6. Требования по объему гарантий качества работ:
6.1. В полном объеме на все виды работ, включая материалы.
7. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
7.1. Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Приложение 2.1.
к документации об открытом
аукционе в электронной форме.
Ведомость объемов работ
ремонт наружных сетей горячего водоснабжения в административном здании УФСКН России по Республике Татарстан по адресу: 0
Ведомость объемов работ и характеристик материалов. | |||
№ пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел 1. Наружные сети водопровода | |||
Демонтажные работы | |||
1 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0,70336 |
2 | Разборка изоляции тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,79128 |
3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0,56 |
4 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 |
5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | т | 2 |
6 | Перевозка мусора строительного 15 км: класс груза 1 | 1 т | 2 |
Ремонтные работы | |||
7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,54 |
8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 0,56 |
9 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | 10 м | -5,298 |
10 | Труба трехслойная из полипропилена PP-RCT или эквивалент, Ø63 мм, внутренний и внешний слои выполнены из полипропилена Тип - три или четыре, средний слой выполнен из полипропилена Тип - три или четыре и армированн композитным материалом, благодаря которому трубы имеют в три раза меньшее температурное расширениеи большую жесткость, чем цельнопластиковые трубы, данные трубы должны соответствовать стандарту EN ISO 15874: устойчивость к давлению: - во втором классе эксплуатации (Т max - семьдесят градусов по Цельсию) , не менее - десяти бар; - в пятом классе эксплуатации (Т max - девяносто градусов по Цельсию), не менее - восьми бар; термическое линейное расширение, не более - пяти сотых мм/м/°C; толщина стенки (пропускная способность, масса), не менее S три целых и не более S трех целых трех десятых (Ø20-63мм); срок эксплуатации от сорока пяти лет и до пятидесяти лет; гарантия производителя, не менее десяти лет. | м | 52,98 |
11 | Комплектующие*: Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |
12 | Комплектующие*: Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм | шт. | 4 |
13 | Комплектующие*: Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 15 |
14 | Комплектующие*: Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63мм | шт. | 20 |
15 | Комплектующие*: Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2" | шт. | 2 |
16 | Комплектующие*: Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2" | шт. | 4 |
17 | Комплектующие*: Детали крепления массой до 0,001т | т | 0,0095 |
18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |
19 | Задвижки стальные, клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж или эквивалент, диаметром 50 мм, должны быть произвдены из материалов, которые не поддаются коррозии, давление должно быть не менее пятнадцати целых пяти десятых Ру и не более шестнадцати целых двадцати пяти сотых Ру; максимальная температура рабочей среды должна быть не более четырехсот пятидесяти гоадусов по Цельсию; класс герметичности должен быть класс "А". | шт. | 1 |
20 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 3 |
21 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 или эквивалент, номинальное давлением PN 2,5 МПа, диаметром 50 мм, , должен быть изготовлен: корпус, золотник и крышка из ковкого чугуна КЧ30-Ф или эквивалент; уплотнительная поверхность затвора "п1" - из фторопласта БР-3 или эквивалент; шпиндель - из Ст. А12; прокладка - из паронита ПОН-6 или эквивалент; фланец - сальниковый; кольцо уплотнительное; маховик; ответные фланцы - по ГОСТ , материал выбирается в соответствии с материалом трубопровода. Вентиль должен выдерживать температуру рабочей среды максимально до + двухсот двадцати пяти градусов по Цельсию; присоединение к трубопроводу должно быть фланцевым - исп.1 или исп.3(ГОСТ 12815; класс герметичности - С (ГОСТ 9544-75); климатическое исполнение и категория размещения - У2, УХЛ4, Т1 или эквивалент (ГОСТ ); гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее двадцати четырех месяцев; гарантийная наработка циклов не менее трех тысяч, обязательно указать габаритные размеры. | шт. | 3 |
22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 4 |
23 | Комплектующие*: Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 4 |
24 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 5,6 |
25 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -61,6 |
26 | Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой, внутренний диаметр - семьдесят миллиметров, толщина стенки не менее девяти миллиметров. Материал изделий должен быть стоек к агрессивным средам, обладать повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью, эффективно снижать тепловые потери и структурные шумы, защищать поверхность оборудования от конденсата и коррозии, препятствовать замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Трубки должны быть изготовлены из экологически чистого материала, безопасного в работе, не требующего средств персональной защиты, максимальная рабочая температура, не менее девяноста пяти градусов по, Цельсию; коэффициент теплопроводности < ноля целых тридцати девяти тысячных Вт/м*К при 20°С; водопоглощение не более ноля целых девяноста пяти тысячных кг/м2; фактор сопротивления диффузии водяного пара, больше либо равно трем тысячам m; группа горючести должна быть не более - Г1; материал должен быть коррозионно стоек к агрессивным строительным материалам - бетону, извести, цементу, гипсу ; экологическая безопасность - не должен содержать хлорфторуглеводородов. | м | 61,6 |
27 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты | 1 м3 изоляции | 3,5168 |
28 | Оклеивание поверхности изоляции на клее ПВА должно производиться полотном на основе стеклохолста диаметром от шести мкм до девяти мкм, материал должен иметь следующие свойства: высокая прочность; негорючесть, устойчивость к нагреванию; гигроскопичность; устойчивость к химическому и биологическому воздействию, толщина полотна должна быть не менее четырех миллиметров и не более семи миллиметров, поверхностная плотность должна быть в интервале от восьмисот г/м2 до одной тысячи двести гр/м2; теплопроводность должна составлять не более ноль целых сорок пять тысячных Вт/(мК); коэффициент звукопоглощения должен быть при частотах от Гц - от ноля целых четырех сотых до ноля целых восьмидесяти двух сотых соответственно. | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,70336 |
29 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
30 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 1,28 |
31 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 |
32 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2,5 кирпича | 100 отверстий | 0,02 |
33 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич | 100 отверстий | 0,02 |
(*) - соответствие комплектующих торговой марке оборудования и материалов. |
СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового отдела __________
Начальник отдела материально-
технического обеспечения __________
Начальник правового отдела __________
