Муниципальный контракт на выполнение работ по комплексной реконструкции ул. Маяковского в границах ул. Коммунаров ул. 9 Декабря в г. Ельце, Липецкой области

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по комплексной реконструкции ул. Маяковского в границах ул. Коммунаров ул. 9 Декабря в г. Ельце, Липецкой области.

г. Елец " ____ " _____________ 2008 г.

От имени г. Ельца Липецкой Области в целях обеспечения муниципальных нужд

города, Муниципальный заказчик – Комитет по коммунальному хозяйству, далее именуемый «Заказчик», , действующего на основании доверенности №18/01-16 от 11.01.08г. с одной стороны и____________________________________________________________________________

(далее именуемый "Подрядчик") в лице _____________________________________________________________________________,

действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. В соответствии с итогами открытого аукциона протокол № ______ от " _____ " __________2007г. Поставщик принимает на себя обязательства выполнить собственными средствами и силами комплексную реконструкцию ул. Маяковского в границах ул. Коммунаров ул. 9 Декабря в г. Ельце, Липецкой области.

прокладка сетей водопровода (310м), канализации(120м), реконструкция уличного освещения с заменой опор и светильников(500 м.) устройство тротуаров в плитке (3600 кв. м.), устройство дорожного асфальтобетонного покрытия (5040 кв. м.)

в соответствии с условиями настоящего Контракта, "Заказчик" обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемый Подрядчиком на субподряд не должен превышать 30 % от стоимости настоящего Контракта.

Подрядчик имеет право заключить договор субподряда только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров с поставщиками, субподрядчиками.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ.

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту определяется начальной ценой, и составляет ______________________ рублей, в т. ч. НДС 18 % __________ руб.

2.2. "Заказчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ, не более чем на 10% от такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, им предусмотренными, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с "Подрядчиком" "Заказчик вправе изменить стоимость работ по настоящему контракту пропорционально объему дополнительных работ, но не более 10%.

2.3. В случае если без дополнительного согласования с "Заказчиком" в письменной форме, стоимость работ превысить договорную стоимость, то такое превышение будет полностью отнесено на счет "Подрядчика".

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены "Сторонами"

Начало работ с момента подписания контракта

Окончание работ 01.01.01 г.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Для выполнения настоящего контракта "Заказчик" обязуется:

4.1. Произвести оплату выполненных "Подрядчиком" работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.2. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с соблюдением сроков их выполнения, качеством используемых "Подрядчиком" материалов.

5.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему Контракту "Подрядчик" в счет стоимости, предусмотренной п. 2.1. обязуется:

5.1.Немедленно известить "Заказчика" и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от "Подрядчика" обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполнения работы, либо создающих невозможность ее завершить в срок.

5.2. Нести ответственность перед "Заказчиком" за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту Субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.

5.3. Обеспечить необходимый кадровый состав и заключить договоры на поставку исходных энергоносителей на период строительства и пусконаладочных работ до ввода объекта в эксплуатацию.

5.4. После проведения работ по настоящему Контракту сдать объект «Заказчику».

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

6.1. «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» аванс в размере до 30%. Сумма выданного аванса учитывается «Подрядчиком» и «Заказчиком» при текущих расчетах за выполненные и принятые объемы работ, причитающихся «Подрядчику».

6.2. По окончании отчетного периода «Подрядчик» обязан представить «Заказчику»:

- акт приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости работ по форме КС-3, а также счет-фактуру не позднее пяти дней, считая со дня ее подписания.

6.3. «Заказчик» может произвести оплату за выполненные работы Субподрядным организациям только по 3-х стороннему договору, при предоставлении оригинала акта-сверки между «Подрядчиком» и Субподрядчиком, а также при наличии необходимого объема финансирования.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1Приемка выполненных по настоящему Контракту работ производится «Заказчиком» по акту выполненных работ, представленному «Подрядчиком».

7.2. Приемка объекта в эксплуатацию производится «Заказчиком» в течение одной недели от даты получения письменного извещения от «Подрядчика» о его готовности.

7.3. «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем контракте цели и не могут быть устранены «Подрядчиком» и потребовать возмещения убытков.

8. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД.

8.1. «Подрядчик» гарантирует:

- надлежащее качество выполняемых работ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием;

- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период - 36 месяцев

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Риск случайной гибели или повреждения результатов выполненных работ, до подписания акта о приемке законченного капитального ремонта объекта «Заказчиком», несет «Подрядчик».

10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. «Стороны» не несут ответственности в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению настоящего Контракта.

10.2.Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных "Сторонам", включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, принятия органами государственной власти и (или) местного самоуправления нормативных правовых и иных актов, отсутствия финансирования "Заказчика" из бюджета Российской Федерации или бюджета города при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

10.3. "Сторона", у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать другую "Сторону" о случившемся и его причинах.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Преддоговорные споры не допускаются, в случае несогласования любого из условий (пункта) настоящего Контракта он считается не заключенным без всяких последствий.

11.2. Все разногласия, возникающие между "Сторонами" в ходе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Липецкой области в установленном законодательством порядке. До передачи спора на рассмотрение суда "Стороны" принимают меры по их урегулированию в досудебном (претензионном) порядке. Претензия должна быть рассмотрена получившей ее "Стороной" на нее дан письменный ответ в течение 15 дней с момента поручения.

12. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению "Сторон".

12.2. "Заказчик" вправе в одностороннем порядке, уведомив об этом "Подрядчика" за 10 дней, расторгнуть настоящий Контракт в случае задержки "Подрядчиком" начала работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от "Заказчика", систематического нарушения "Подрядчиком" сроков выполнения работ, а также с нарушениями качества, а также в случаях выяснения, что "Подрядчик" предоставил о себе ложные сведения.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года, а по обязательствам до полного их исполнения "Сторонами".

13.2. Во всем остальном, что не указано в настоящем Контракте "Стороны" руководствуются действующим законодательством РФ.

13.3. Настоящий Контракт, а также все изменения, дополнения и иная переписка к нему действительны, если подписаны первыми лицами "Сторон", имеющими право на совершение подобных действий, согласно действующим Учредительным документам, либо другими лицами "Сторон", имеющими доверенности на совершение подобных действий, оформленными в соответствии с действующим законодательством, Каждая "Сторона" при подписании настоящего Контракта, а также всех изменений, дополнений и иной переписки к нему вправе ознакомиться с оригиналами вышеуказанных документов или потребовать предоставление их копий, заверенных соответствующей из "Сторон".

13.4. "Стороны" обязаны в 5-ти дневный срок информировать друг друга об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в настоящем Контракте.

13.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из "Сторон".

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

Комитет по коммунальному хозяйству администрации г. Ельца ул. «а»

"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"

________________________________________ _____________________ (Ф, И, О,)

Подпись ( )

МП МП



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Проекты по теме:

Липецк
В
Г
Г
ГазетыГазопроводГазоснабжениеГазпромГарантииГенеральные планыГеодезия и картографияГеологияГидравликаГимназииГорводоканалыГородские округаГородские поселенияГосударственная аккредитацияГосударственная думаГосударственная казнаГосударственная политикаГосударственная пошлинаГосударственное администрированиеГосударственное потреблениеГосударственное регулированиеГосударственное управлениеГосударственные должностиГосударственные доходыГосударственные интересыГосударственные налогиГосударственные предприятияГосударственные расходыГосударственные субсидииГосударственный бюджетГосударственный долгГосударственный контрольГосударственный кредитГосударственный сектор в экономикеГрадостроительная документацияГрадостроительствоГражданская оборонаГражданская службаГражданский кодексГражданское правоГражданско-правовые договорыГрафикиГрупповые программы
Д
Д
Дачи и коттеджиДезинфекцияДекларацииДелопроизводствоДемократизацияДенежные расходыДенежные средстваДепартаментыДепозитыДеревняДетские домаДетское дополнительное образованиеДетское питаниеДеятельность администрацийДеятельность органов исполнительной властиДистационное образование и курсыДисциплиныДоговора аренды земельного участкаДоговора аренды имуществаДоговора арендыДоговора комиссииДоговора на оказание услугДоговора на подрядДоговора перевозкиДоговора подрядаДоговора предоставления общего образованияДоговора предоставления правДоговора продажиДоговора управленияДоговора участияДокладыДокументоведениеДокументыДолевое строительствоДолевое участиеДолжностные инструкцииДома культурыДополнительное образованиеДополнительный бюджетДорожное хозяйствоДостиженияДоходыДошкольное образование
Е
Ж
З
И
И
Избирательные комиссииИзбирательные объединенияИзвещенияИздательские домаИздательстваИменные ценные бумагиИмущественное правоИмущественные договораИмущество - административные регламентыИмуществоИнвестиции в строительствеИнвестицииИнвестиционная деятельностьИнвестиционные программыИнвестиционные фондыИнвестиционный капиталИндивидуальное предпринимательствоИнженерияИнновацииИнспекцииИнститутыИнструкцииИнструментальные и математические методыИнструментыИнформативная рекламаИнформатизацияИнформационная безопасностьИнформационная культураИнформационное обеспечениеИнформационные бюллетениИнформационные технологииИнформацияИпотекаИскусствоИсполнение обязательствИспользованиеИсследованияИсторияИтоги
К
Л
М
Н
О
О
ОбеспечениеОбзорыОблицовка и отделкаОборудованиеОбразовательные программыОбращенияОбслуживаниеОбучениеОбщеобразовательные программыОбщественная палатаОбщественно-государственные объединенияОбщественностьОбщественные работыОбществознаниеОбъединенияОбъекты для ввода в эксплуатациюОбъекты недвижимостиОбязательства имущественного характераОграниченная ответственностьОздоровительные программыОзеленениеОлимпиадыОперативное управлениеОплата жильяОпределенияОпросыОрганизации контроляОрганизацииОрганизация перевозок и управление на транспортеОрганизация событий и праздниковОрганы местного самоуправленияОргтехникаОтветственностьОтветыОткрытые торгиОтраслиОтходы производстваОтчеты по практикеОтчетыОхрана природыОхрана труда в строительствеОхрана трудаОхранаОценкиОценочная деятельность
П
П
ПамяткиПартнерствоПатриотизмПедагогикаПедагогические программыПенсионное обеспечениеПенсионный фондПервенствоПереселениеПланированиеПлановые проверкиПланы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовестки дняПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПожарная безопасностьПожарная охранаПолезные ископаемыеПолиграфическая промышленностьПолитикаПолицияПолное образованиеПоложенияПорядок ипотеки и общего кредитованияПоселенияПоставка оборудованияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПрава и обязанности гражданПравила внутреннего трудового распорядкаПравила пользованияПравовые актыПравовые нормыПравонарушенияПравопорядокПрактикаПредложенияПредписанияПредпринимательская деятельностьПредпринимательствоПредприятияПрезентацииПресс-релизыПриватизация муниципального имуществаПриватизацияПрием в университетыПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказы о проведении конкурсовПриказы о проведении экзаменовПриказы об аттестацииПриказы об утверждении образовательных программ*Приказы об утверждении плановПриказы об утверждении положенийПриказы образовательным учреждениямПриказыПриложения к решениям и договорамПриложенияПриоритетыПрогнозыПрограммы конкурсовПрограммы курсовПрограммы мероприятийПрограммы обученияПрограммы повышения квалификацииПрограммы развитияПрограммыПрогрессПродажаПродукцияПроектированиеПроектная деятельностьПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроекты постановленийПроекты правилПроекты самоуправленияПроектыПроизводствоПроишествияПрокуратураПромежуточная аттестацияПромышленность строительных материаловПропагандаПросвещениеПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы в отношении объектов недвижимостиПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний комиссий по размещению запросов котировокПротоколы заседаний партнерствПротоколы заседаний сельских поселенийПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы заявок на ремонт помещенийПротоколы конкурсов на договора арендыПротоколы котировочных заявокПротоколы некоммерческих партнерствПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы проведения котировок ценПротоколы проведения олимпиадПротоколы публичных слушанийПротоколы рассмотрения заявокПротоколы строительных организацийПротоколыПрофессиональная деятельностьПрофессиональное образованиеПрофессиональное совершенствованиеПрофилактикаПрофсоюзыПроцессыПубличные слушания
Р
С
С
СадоводствоСаморегулированиеСамоуправлениеСанитарная очисткаСантехникаСельские поселенияСельское хозяйствоСельскохозяйственное оборудованиеСеминарыСервисСервисное обслуживаниеСигнализацияСистемы безопасностиСметы в строительствеСобственностьСобственный капиталСовместная деятельностьСоглашенияСоревнованияСоциальная защитаСоциальная инфраструктураСоциальная политикаСоциальная помощьСоциальная сфераСоциальное обеспечениеСоциальное обслуживаниеСоциальное регулированиеСоциальное страхованиеСоциальные выплатыСоциологические исследованияСпортивные клубыСпортивный туризмСправочникиСреднее образованиеСреднее предпринимательствоСтандартыСтатистикаСтатистическая отчетностьСтатьи доходов и расходов бюджетаСтатьиСтоимость имуществаСтоматологияСтрахованиеСтраховая медицинаСтраховая ответственностьСтраховое правоСтроительно-монтажные работыСтроительные бюджетыСтроительствоСтройматериалыСтруктурыСтуденческие конкурсыСубсидииСубъектыСфера услугСчетные палатыСырье
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Липецкий муниципальный район
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.