Котировочная документация на размещение заказа по промывке и опрессовке внутренней системы отопления

для муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа села Дубового»

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной области МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДУБОВОГО»
	УТВЕРЖДАЮ Комплект котировочной документации на __ листах Председатель Котировочной комиссии _________

Котировочная документация

на размещение заказа

по промывке и опрессовке

внутренней системы отопления

для муниципального

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа

села Дубового»

Согласовано

для размещения

на сайте

________________ ____________ __________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дубового» 679515 Еврейская АО Биробиджанский район с. Дубовое ул. 40 лет Победы 12/2 Телефон 79-3-42

Извещение № 31

о проведении запроса котировок

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» «Средняя общеобразовательная школа села Дубового»

Почтовый адрес: Еврейская АО, Биробиджанский район, с. Дубовое,

ул. 40 лет Победы 12/2.

Адрес электронной почты

Номер контактного телефона: 79-3-42

Контактное лицо:

2. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район»

3. Форма котировочной заявки: Согласно Приложению №1

4. Техническая, качественная характеристика работ и объем выполнения работ:

4.1 Промывка и опрессовка внутренней системы отопления муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» с последующим гидравлическим испытанием и подключением ее к общей системе отопления:

Объем – 3211,9 м2 в том числе:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дубового»

·  Здание школы – 1704,9 м2

Муниципальное дошкольное образовательного учреждения «Детский сад с. Дубового»

·  Здание детского сада – 1507,0 м2

4.2 Требование к сроку гарантии выполненных работ: 2 года

5. Место проведения работ:

ЕАО, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. 40 лет Победы 12/2, ул. Школьная, 11.

6. Сроки выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта до 25.года.

7. Сведения о включенных расходов в цену работы: Цена выполненной работы должна быть указана с учетом расходов по страхованию, уплатой налогов и таможенных пошлин, сборов и др. обязательных платежей.

8. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 82,3 (восемьдесят две тысячи триста) рублей

9. Место и сроки подачи котировочных заявок: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Дубового»:

с. Дубовое, ул. 40 лет Победы 12/2, с 9.00 час. до 17.00 час., с 05.06.2007 года.

Ответственный исполнитель: .

Срок подачи: в т. ч. дата и время окончания подачи котировочных заявок не менее 4-х рабочих дней со дня размещения на официальном сайте, т. е. до 17.00 час. 08.06.2007 года.

10. Сроки и условия оплаты:

- по безналичному расчету;

- заказчик может предоставить подрядчику до 30% аванс с выделяемых средств;

- оплата выполненных работ производится по факту выполнения, основанием для оформления счета является подписанный заказчиком акт выполненных работ;

-сроки оплаты в течение 5 банковских дней со дня поступления денежных средств из местного бюджета.

11. Срок подписания муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: В течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок победителю передаются один экземпляр указанного протокола и проект контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены предусмотренной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта с 15.06.2007 до 19.06.2007 года.

Победителем признается участник размещения заказа, который отвечает всем требованиям и в котором указана наиболее низкая цена товара.

Приложение к извещению № ___ от «___»________2007г о проведении запроса котировок

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

«___»____________2007г. №________

1. Наименование ( для юридических лиц), Ф. И.О, место жительства

( для физических лиц)_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) _____________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН - _____________________

КПП - _____________________

Л/С - ______________________

Р/С - ______________________

ОГРН - ____________________

БИК - _____________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся на указанные ниже работы по промывке и опрессовке системы отопления в указанных объемах по указанным ценами в соответствии с условиями, изложенными в извещении.

2. Наименование и объем выполняемых работ

Наименование работ	Объем	Общая стоимость	Условия выполнения работ

3. Место выполнения работ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Срок выполнения работ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Цена работ с указанием сведений о включенных в нее расходах:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Сроки и условия оплаты выполняемых работ

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________ _________________ _________________________

М. П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

с. Дубовое «___»___________ 2007г.

Муниципальное образование «Биробиджанский муниципальный район» – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» (далее – Заказчик) действующего на основании постановления главы муниципального района, «Средняя общеобразовательная школа села Дубового» Гурченко Марины Васильевны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________,с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Раздел 1.Предмет муниципального контракта

1.1  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя:

Первоочередное и безусловное выполнение полного комплекса работ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, согласно приложению № 1, являющихся неотъемлемой частью контракта.

Раздел 2. Стоимость муниципального контракта

2.1 Фиксированная стоимость выполнения комплекса работ с учетом стоимости расходных материалов, объявленная победителем конкурса запроса котировок составляет на 2007 год с учетом НДС и всеми обязательными прочими платежами ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей.

Раздел 3. Порядок расчетов

3.1 «Поставщик» предоставляет «Заказчику» счета – фактуры на оплату выполненных работ.

3.2 «Заказчик» на основании счета-фактуры перечисляет безналичные денежные средства на расчетный счет «Поставщика» в течение 5 банковских дней со дня получения денежных средств из местного бюджета.

Раздел 4. Обязанности «Заказчика»

4.1 «Заказчик» обязан осуществлять контроль за исполнением «Поставщиком» настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества проведенных работ и материалов.

4.2 «Заказчик» обязан производить оплату выполненных работ, определенном в п. 3.2 настоящего Контракта.

Раздел 5. Обязанности «Поставщика»

5.1 «Поставщик» обязан выполнить работы в полном объеме в установленные сроки.

5.2 «Поставщик» обязан производить работы в соответствии с нормами и правилами.

5.3 «Поставщик» несет ответственность за качество выполненных работ.

5.3 «Поставщик» обязан в случае выявления недостатков при приемке работ произвести их устранение в сроки, оформленные отдельным соглашением к настоящему контракту, за свой счет и из своего материала.

Раздел 6. Право «Заказчика»

6.1. При исполнении контракта «Заказчик» имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более, чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами и услугами предусмотренных контрактом.

6.2. «Заказчик» по согласованию с «Поставщиком» вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных работ, услуг, но не более, чем на десять процентов цены, указанной в разделе 2.

Раздел 7. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, решаются путем переговоров. Решение спорных вопросов (за исключением разногласий по определению контрактной цены), по которым не достигнуто согласие, рассматривается в арбитражном суде.

Раздел 8. Прочие условия

8.1. Все изменения, вносимые в настоящий Контракт в ходе его исполнения, оформляются дополнительными Соглашениями и вступают в силу после их подписания обеими сторонами (кроме изменений, вносимых в раздел 2).

8.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне. При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Контракте, стороны обязаны руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законодательными актами и нормативными правовыми актами Федеральных органов государственной власти и управления.

8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Подрядчик» либо «Заказчик» выплачивает

виновной стороне штраф в размере 0,03 % ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты неустойки за каждый день просрочки.

Раздел 9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если они явились следствием непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

Раздел 10. Срок действия Контракта

10.1. Настоящий Контракт, вступает в силу с даты, его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

10.2. Настоящий Контракт составлен на трех листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Раздел 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: МОУ СОШ с. Дубового Еврейская АО, Биробиджанский район, с. Дубовое, ул. 40 лет Победы 12/2 , Л/С Р/С ГРКЦ ГУ Банка России по ЕАО г. Биробиджан ______________________

ПОДРЯДЧИК: