Контракт

КОНТРАКТ № ______

г. Тамбов от «___» _________ 20__ г.

на выполнение работ по __________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование работ)

Настоящий Контракт заключен между ___________

__________________________________________________________________, (полное наименование муниципального заказчика)

именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ __________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с одной стороны,

и ________________________________________________________________,

(полное наименование подрядчика)

именуемым в дальнейшем «Подрядчик», свидетельство __________________________________________________________________ № _____________ выдано «___»_______________ г. _____________________

_________________________________________________________________,

(наименование саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство)

в лице ____________________________________________________________ __________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________,

(наименование документа и его реквизиты)

с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны», по итогам

__________________________________________________________________

(конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика)

(протокол ____________________________ №______________ от _________).

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по_____________________ __________________________________________________________________

(наименование работ и объекта)

и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Контрактом, извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) Подрядчика.

1.2. Виды и объем выполняемых работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта:

№ п/п	Наименование вида работ	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
Итого:

При изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт, Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта в соответствии с документацией о закупке вправе по согласованию с Подрядчиком изменить не более чем на десять процентов предусмотренный объем выполняемых работ.

1.3. Требования к работам:

1.3.1. Характеристика выполняемых работ:

- технические характеристики __________________________________ __________________________________________________________________;

- качественные характеристики__________________________________ __________________________________________________________________;

- эксплуатационные характеристики _____________________________ ______________________________________________________________;

- экологические характеристики ________________________________ _______________________________________________________________;

- требования энергетической эффективности_______________________ __________________________________________________________________;

- требования к безопасности ____________________________________

__________________________________________________________________;

- требования к результатам ___________________________________

__________________________________________________________________;

- необходимость последующего обслуживания, эксплуатации в течение срока службы, ремонта, утилизации созданного в результате выполнения работы объекта _________________________________________________;

- требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соответствии с техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, а также в отношении условных обозначений и терминологии (при необходимости) ________________________________________________;

- иные требования __________________________________________ __________________________________________________________________.

1.3.2. Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ:

- наименование _______________________________________________ __________________________________________________________________;

- требования к качеству ________________________________________ __________________________________________________________________.

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена контракта_________________________________________

___________________________________________________, в том числе:

Наименование вида работ, услуг	Цена за единицу измерения	Стоимость позиции
Итого:

2.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию либо начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цена работ по замене запасных частей, оказания услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки, если невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем указанных работ, услуг):____________________________________________ __________________________________________________________________.

2.3. Изменение цены контракта (при необходимости):

- по соглашению сторон цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренного контрактом объема и качества работ, услуг и иных условий исполнения контракта;

- по соглашению сторон в случае увеличения предусмотренного контрактом объема работ, услуг не более чем на десять процентов или уменьшения предусмотренного контрактом объема работ, услуг не более чем на десять процентов.

2.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком*:

_________________________________________________________________________________________________________________________________.

2.5. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту только после перечисления Подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).

2.7. В случае, если Контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного, занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Настоящий Контракт финансируется ____________________________

Статья 4. Место, сроки и иные условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ - __________________________________.

(указывается адрес)

4.2. Срок выполнения работ*: ___________________________________.

4.3. Сроки окончания отдельных этапов работ определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.4. Дата окончания работ (отдельных этапов работ), определяемая исходя из пункта 4.2 настоящего Контракта и (или) в соответствии с календарным планом, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

4.5. Иные условия выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;

- обеспечить производство работ в полном соответствии с __________________________________________________________________;

- обеспечить производство работ своими силами либо с привлечением субподрядчиков;

- в случае привлечения субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;

- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;

- обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;

- предоставить Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям (в случае возложения обязанности по обеспечению выполнения работ материалами и оборудованием на Подрядчика);

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» представить для проведения экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы.

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполненной работы, предусмотренные контрактом; **

__________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) осмотреть и принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- обеспечить приемку выполненной работы и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта;

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

6.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка скрытых и выполненных работ

7.1. Для приемки выполненной Подрядчиком работы, в части её соответствия условиям контракта Заказчиком проводится экспертиза.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ (этапа работ).

В срок, установленный пунктом 5.2 настоящего Контракта, Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает выполненную работу (ее результат).

При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и оговорить их в акте, удостоверяющем приемку, с указанием сроков их исправления.

Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Заказчиком.

7.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в течение ___________ дней после их обнаружения.

7.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в Контракте (отвечать требованиям, установленным Контрактом), и быть пригодным для использования в течение ______________________ срока.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается _______________ с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ.

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае нарушения сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки выполнения работ (этапа работ) до фактического исполнения обязательства. Сумма пени, подлежащая уплате за нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), определяется в соответствии с п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 1063.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ____________ процентов цены контракта.

Подрядчик освобождается от уплаты пени и штрафа, если докажет, что просрочка или ненадлежащее исполнение обязательств допущены вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ____________ процентов цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты пени и штрафа если докажет, что просрочка или ненадлежащее исполнение обязательств допущены вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия отремонтированного (реконструированного, построенного) в соответствии с настоящим Контрактом объекта требованиям технических регламентов, проектной документации, Подрядчик возмещает указанным лицам причиненный вред в полном объеме.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 11. Обеспечение исполнения Контракта

11.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается__________________________________________________.

(указать вид обеспечения и реквизиты документа, подтверждающего обеспечение Контракта)

11.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.3. Возврат Подрядчику денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется Заказчиком в течение ______________________________________________________________.

(указать срок возврата обеспечения исполнения Контракта)

11.4. Заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Статья 12. Прочие условия

12.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

12.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на __ день после отправления письма по почте.

12.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон по решению суда либо в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполн6ения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ, в порядке установленном ст. 95 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 6* части 1 статьи 95 Федерального закона от 01.01.2001 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.8. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, второй – у Заказчика.

(или: Настоящий контракт составлен в форме электронного документа)*.

Статья 13. Разрешение споров и разногласий

Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия Стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

Статья 14. Вступление Контракта в силу

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14.2. При расторжении настоящего Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Контракта Заказчик передает соответствующие сведения в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 15. Контрактная документация

15.1. Протокол _______________________________________________ от «__»___________г. № _____________________.

15.2. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

______________________________________________________

Статья 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________

Подрядчик: ________________________________ ________________________________ Адрес:__________________________ Телефон (факс):__________________ E-mail: _________________________ Расчетный счет: _________________ ________________________________ Банк: ___________________________ ОКПО: _________________________ ИНН: __________________________ КПП: __________________________

Руководитель _______________ Руководитель_______________

(Ф. И.О., должность) (Ф. И.О., должность)

___________________________ ___________________________

(подпись) (подпись)

М. П. М. П.

* - в случае если Правительством РФ, высшим органом исполнительной власти субъекта РФ, местной администрацией установлена необходимость банковского сопровождения Контракта, в Контракт включается условие о банковском сопровождении Контракта.

* - в случае если Контракт заключается на срок более трех лет и его начальная (максимальная) цена превышает 100 000 000 руб., в Контракт включается График исполнения.

* - в случае заключения Контракта жизненного цикла, в Контракт включается условие о последующем обслуживании, эксплуатации в течение срока службы, ремонте, утилизации созданного в результате выполнения работы объекта.

*- в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный постановлением Правительства РФ от 01.01.2001 №  000 000 руб.), в Контракт включается условие о предоставлении Подрядчиком Заказчику информации о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Контракта, в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком. В Контракт также включается условие о взыскании с Подрядчика пени за каждый день просрочки исполнения такого обязательства в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком.

* - в случае принятия решения Правительством РФ о необходимости включения в Контракт дополнительных условий, в Контракт включаются такие дополнительные условия.

* выбрать необходимое