Документация открытого аукциона «Строительство модульной котельной на твердом топливе для строящегося детского сада на 120 мест в р. п. Шаранга Шарангского района Нижегородской области»

УТВЕРЖДАЮ

________________

«_____»________________2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона «Строительство модульной котельной на твердом топливе для строящегося детского сада на 120 мест в р. п. Шаранга Шарангского района Нижегородской области»

р. п.Шаранга

2010 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Муниципальный заказчик: Администрация Шарангского района

Почтовый адрес: 606840 Нижегородская область р. п. Шаранга ул. Свободы д. 2

Контактное лицо: тел.(831

1.2.Проведение открытого аукциона в электронной форме: не предусмотрено.

2.  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1.  Предмет аукциона: Строительство модульной котельной на твердом топливе для строящегося детского сада на 120 мест в р. п. Шаранга Шарангского района Нижегородской области, (согласно технического задания - Приложение 1, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, находящейся в отделе капитального строительства администрации Шарангского района, каб. 30)

2.2.  Место выполнения работ: 606840 Нижегородская область Шарангский р-н, р. п. Шаранга, ул. Садовая, д.24 б

2.3. Сроки выполнения работ: до 15.09.2010

2.4.Условия выполнения работ: работы должны выполняться организацией, имеющей свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Выполненные работы сдать заказчику и эксплуатирующей организации.

2.5.Срок предоставления гарантии качества выполненных работ: 5 лет с момента подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на весь объем общестроительных и монтажных работ, на применяемые материалы не ниже срока, установленного заводом изготовителем


3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом аукционе по форме, установленной Приложением № 1 к документации об открытом аукционе. В заявке должны быть отражены:

Для юридических лиц:

Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес

Для индивидуальных предпринимателей:

Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства

Для всех участников размещения заказа:

Номер контактного телефона.

3.2.  К заявке прикладывается:

Для юридических лиц:

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- копии учредительных документов участника;

Для индивидуальных предпринимателей:

выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Для всех участников размещения заказа

- копия свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом аукциона, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности. В случае, если от имени участника действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника, заверенную печатью участника. (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника или уполномоченного этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

Заявка подается на бумажном носителе. Бланк заявки и прилагаемые документы скрепляются в порядке, указанном в пункте 3.2 настоящей документации.

3.3.  Заявка и все прилагаемые к ней документы (кроме нотариально заверенных копий) должны быть подписаны руководителем участника размещения заказа - юридического лица, участником размещения заказа - индивидуальным предпринимателем и заверены печатью (для юридических лиц).

3.4.  В случае если заявка подписывается не руководителем, необходимо приложить оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание документов и осуществление действий от имени участника размещения заказа по форме Приложения 2 к настоящей документации об аукционе.

3.5.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

3.6.Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника (для юридических лиц) и подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие и тома заявки на участие документов и сведений.

3.7.Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.


4. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАКАЗА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Участник размещения заказа в своей заявке на участие в аукционе должен указать:

4.1.1. Своё согласие на выполнение всех видов и объёмов работ по форме Приложения № 1 к настоящей документации об аукционе.

4.1.2. Сроки выполнения работ в соответствии со сроками, указанными в п. 2.3. настоящей документации об аукционе.

4.1.3.Срок и объем гарантии качества: в соответствии со сроками и объемами, указанными в п. 2.5. настоящей документации об аукционе.

Не допускается указывать в заявке на участие в аукционе сведения о цене контракта. Цена контракта определяется в ходе открытого аукциона на основании предложений участников открытого аукциона.

5. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

5.1. Начальная (максимальная) цена контракта: 8 419,40 (восемь миллионов четыреста девятнадцать тысяч четыреста рублей) тыс. рублей

5.2. Цена контракта включает в себя расходы на выполнение всех видов работ, приобретение, транспортировку и хранение материалов, оборудования, приспособлений, необходимых для выполнения работ, уплату НДС, таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

5.3.Цена контракта должна быть выражена в рублях РФ.

5.4.Источник финансирования: областной, местный бюджеты

5.5.Форма оплаты: безналичный расчёт.

5.6.Сроки и порядок оплаты: без аванса, оплата выполненных работ производится заказчиком на основании актов приемки выполненных работ (форма №КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), предъявленных Заказчику в установленном порядке, в течение 3 месяцев, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Оплата работ производится в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств после поступления денежных средств из областного бюджета

6. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

6.1. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются по адресу: 606840 Нижегородская область р. п. Шаранга ул. Свободы д.2 каб.40 с 09 июня 2010 года по рабочим дням с понедельника по пятницу: с 8-00 до 17-00 часов. Окончание приема заявок в 10 часов 00 минут 29 июня 2010 года

6.2. Каждая заявка регистрируется в журнале регистрации, с указанием времени, даты поступления конверта.

6.3. Поступившей в срок заявке присваивается регистрационный номер, который указывается на конверте и в журнале регистрации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

7.1. В открытом аукционе может принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

7.2.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

7.2.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе.

7.2.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого аукциона за последний завершенный отчетный период.

7.2.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

7.2.5. Наличие свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом аукциона, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

8. СРОК И ПОРЯДОК ОТЗЫВА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

8.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в любое время до начала рассмотрения комиссией заявок на участие в открытом аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течении пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие а аукционе.

8.2. Отзыв заявки на участие в открытом аукционе составляется в произвольной письменной форме и подается в открытом конверте, на котором указывается следующий текст:

-  «ОТЗЫВ заявки на участие в открытом аукционе»;

9. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – срок с 09 июня 2010 г. до 24 июня 2010 г.

9.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об открытом аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на сайте www. goszakaz. ***** с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об открытом аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об открытом аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Знамя победы» и в течение одного дня размещаются на сайте www. goszakaz. *****, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об открытом аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

10 МЕСТО, ПОРЯДОК, ДАТА И ВРЕМЯ НАЧАЛА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

10.1. Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 29 июня 2010 г. в 10-00 часов по адресу: 606840 Нижегородская область р. п.Шаранга ул. Свободы д.2 каб.50

10.2. Аукционной комиссией будут рассматриваться заявки на участие в открытом аукционе, которые поступили до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (до 10-00 часов 29 июня 2010 г.).

10.3.Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в разделе 7 настоящей документации об открытом аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

10.5. Участникам размещения заказа, признанным участниками открытого аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию в открытом аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

10.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на сайте www. goszakaz. *****.

10.7. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все его заявки на участие в открытом аукционе, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

10.8. Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа или признании участником открытого аукциона только одного участника размещения заказа, аукцион признается несостоявшимся.

10.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе, признан участником открытого аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе обязан передать такому участнику открытого аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по цене контракта, согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Такой участник открытого аукциона не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

10.10. При непредставлении заказчику таким участником открытого аукциона в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, подписанного контракта, такой участник открытого аукциона признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

11. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

11.1. При рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе участник размещения заказа не допускается аукционной комиссией к участию в открытом аукционе в случаях:

11.1.1.Непредставления перечисленных в разделе 3 настоящей документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

11.1.2. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, изложенным в разделе 7 настоящей документации об открытом аукционе;

11.1.3. Несоответствия заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе;

11.1.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, такой участник отстраняется от участия в открытом аукционе на любом этапе его проведения.

11.1.5. Непредоставление документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

12. МЕСТО, ПОРЯДОК, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

12.1. Открытый аукцион состоится 01 июля 2010 г. в 11-00 часов по адресу: 606840 Нижегородская область р. п. Шаранга ул. Свободы д.2, конференц-зал.

12.2. В открытом аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. Уполномоченные представители участников открытого аукциона должны предоставить документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона (по форме Приложения №2 к документации об аукционе).

12.3.Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

12.4.Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путём
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. При
равенстве голосов голос председателя комиссии считается решающим.

12.5. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

12.6.Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, шага
аукциона, наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион.
Далее аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о
цене контракта.

12.7.Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

12.8.Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена.

12.9.Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

12.10.Победителем открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта.

12.11.Протокол открытого аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю открытого аукциона один экземпляр протокола и проект
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной
победителем открытого аукциона, в проект контракта, прилагаемого к
документации об открытом аукционе.

12.12.Протокол открытого аукциона размещается на
сайте www. goszakaz. ***** в течение дня, следующего после дня подписания
указанного протокола, а также опубликовывается в газете «Знамя победы» в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного
протокола.

13. ПОДПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

13.1. Муниципальный контракт подписывается между заказчиком и победителем открытого аукциона по форме, установленной Приложением № 3

13.2. Муниципальный контракт должен быть подписан сторонами в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней со дня его подписания.

13.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

13.4. Муниципальный контракта заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

14.1. Предусмотрено обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта – четыреста двадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется до подачи такой заявки.

Реквизиты счета для перечисления: Управление финансов Администрации Шарангского района (Администрация Шарангского района, л/с Счет «Ассоциация». ,

15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

15.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта не предусмотрено

Приложение

к документации об аукционе

Бланк организации – участника размещения заказа

Заявка на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ ___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, паспортные данные индивидуального предпринимателя)

Сведения об организационно-правовой форме _______________________________________

Почтовый адрес _________________________________________________________________

Контактный телефон _____________________________________________________________

В соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ согласно с ведомостью объемов работ приведенной в настоящей документации об аукционе, размещённой на сайте www. goszakaz. *****.

В случае если наша организация будет признана победителем аукциона, принимаем на себя обязательство:

-  в срок не более 2 дней со дня подписания протокола аукциона передать заказчику расчёт предложенной ими на аукционе цены контракта, заверенный подписью руководителя организации и печатью, заключить муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ документации об открытом аукционе и приложений к ней.

Срок выполнения работ: ______________

Срок и объем предоставления гарантии качества: ________________

С условиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта ознакомлены и согласны. Авансирование не требуется.

К заявке прилагаются следующие документы, упомянутые в разделе 3 документации об аукционе:

п/п

Наименование документа

Количество

листов

1

выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

или

выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее, чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса

2

доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление им действий от имени участника размещения заказа (подписания заявки на участие в конкурсе и/или участия в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)

3

копия свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом аукциона, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

1. В отношении _____________________ не проводится процедуры ликвидации, банкротства;

2. Деятельность ___________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

3. Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или гос. внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Руководитель (должность)

___________________
(подпись, печать)

____________________
(Ф. И.О.)

Дата «___» __________ 2010 г

Приложение

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ доверенности

участника размещения заказа

на участие в открытом аукционе

Бланк организации

Доверенность № ___

г. _______________ « ___ » ________ 2010 г.

Настоящей доверенностью _______________(наименование организации – участника размещения заказа ) ________________ (фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, уполномочивает _______________________(фамилия, имя, отчество) (паспортные данные: ________________ ) представлять интересы организации на открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

В рамках настоящего поручения ___________________(фамилия, имя, отчество) имеет право на подписание заявки на участие в открытом аукционе и соответствующих документов, на предложения о цене контракта, на подписание протоколов открытого аукциона, на получение необходимых документов, а также на совершение иных действий, необходимых для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до _______________ года без права передоверия.

Директор _______________ (Фамилия, И. О.)

м. п. (подпись)


 

 

 

Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Проекты по теме:

Тверь
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
П
Планы мероприятийПланы развитияПланы социального развитияПланыПовышение ценПодготовка к вступительным экзаменамПодготовкаПодразделенияПодрядное строительствоПолиграфическая промышленностьПолное образованиеПоложенияПоселенияПоставкиПостановленияПотребительский рынокПояснительные запискиПравонарушенияПрактикаПредложенияПредпринимательствоПредприятияПриказы министерства здравоохраненияПриказы министерства образованияПриказыПрограммы конкурсовПрограммы развитияПрограммы сопровожденияПрограммыПрогрессПродажаПроектированиеПроектная документацияПроектно-сметная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроекты договоровПроектыПроизводственные объектыПроизводствоПромышленность строительных материаловПротоколы аукционов на капитальный ремонтПротоколы в отношении многоквартирных домовПротоколы вскрытия конвертовПротоколы заседаний в отношении земельных вопросовПротоколы заседаний советовПротоколы заседанийПротоколы котировочных заявокПротоколы общих собранийПротоколы оценок котировочных заявокПротоколы рассмотрения заявокПротоколыПубличные слушания
Р
С
Т
У
Ф
Ц
Э
Строительство
Архивы:
А АкведукиАрхитекторАрхитектураАрхитектура МосквыАрхитектурно-строительный факультетАрхитектурное проектированиеАсфальтирование ББассейныБетономешалкаБуровзрывные работы ВВодопроводВодоснабжение и водоотводВодостокВыдача планов на земельные участки ГГазопроводГенеральные планыГеоинформационные системы и технологииГидроизоляцияГородское строительство и хозяйство ДДачи и коттеджиДачные домаДвериДеревоДеревообработкаДеревянные домаДизайн интерьераДолевое строительствоДома из клееного брусаДома из оцилиндрованного бревнаДымоход ЖЖилплощадь ЗЗастройкаЗащита прав потребителейЗемлепользованиеЗемлеустройствоЗемляные работыЗвукоизоляция ИИмущественное правоИнвентаризация объектовИнвестиции в строительствеИнженерно-геологические изысканияИнженерные системыИнтерьер ККаминыКвадратный метрКирпичная кладкаКондиционирование и вентиляцияКоттеджные поселкиКровля ЛЛандшафтный дизайнЛенточный фундаментЛесопилка ММалоэтажное строительствоМногоквартирные домаМонтажМонтажникМусоропровод ННормативные материалы ООбследование зданийОбщая площадьОбъекты для ввода в эксплуатациюОкнаОтделочные материалы и работыОтоплениеОхрана труда в строительствеОцилиндрованное бревноОчистка естественных и стоковых вод ППервоочередные объектыПечьПодрядное строительствоПолимербетонПолы и покрытияПотолкиПроектная документацияПроектные декларацииПроектные работыПроизводственная недвижимостьПромышленное и гражданское строительство РРемонтРемонт дорогРемонт жильяРемонт лифтовРемонт помещенийРемонтные работыРемонт жильяРеконструкцииРешения на строительство ССанитарные нормыСантехникаСметные нормативыСметыСоюзы строителейСтеныСтройматериалыСтроитель Строительнная: ТехникаБюджетыРаботыВыставкиКолледжиОрганизацииСтроительство жильяКвартир ТТеплоизоляцияТерриториальное планированиеТехническое обслуживание, ремонт и реконструкция зданийТраншеяТрубопровод УУправления капитального строительства ФФасадные работыФундамент ЧЧастный сектор ШШпатлевкаШпонШумоизоляция ЭЭкономика предприятий строительстваЭлектроинструментЭлектропроводкаЭлектротехнические работы
Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства