Контракт

Приложение к Закупочной документации

КОНТРАКТ №

« » 2014 год Санкт-Петербург

-Сервис» «Поставщик», действующего на основании Устава с одной стороны и «Северная верфь» , именуемое в дальнейшем «Покупатель», действующего на основании решения Совета директоров (протокол №СД-25/2014 от 01.01.2001г.) и устава с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.  Предмет контракта

1.1.  «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить аппаратуру BTS 4000 согласно спецификации № 1, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1).

1.2.  Срок изготовления продукции по настоящему контракту – 8 месяцев с момента авансирования.

2.  Качество продукции

2.1. Окончательная техническая приемка продукции по комплектности производится ОТК «Поставщика» и 176 ВП МО РФ.

2.2. Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при транспортировке и хранении и не подлежащей возврату.

2.3. Порядок приемки продукции осуществляется «Покупателем» в соответствии с Инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 01.01.01 г. № П-6 и от 01.01.01 г. № П-7.

2.4. Гарантийный срок на Продукцию 5 лет со дня сдачи корабля генеральному Заказчику, при условии соблюдения правил хранения Продукции, а так же выполнения монтажа, шефмонтажных работ, наладки и сдачи аппаратуры «Поставщиком», и соблюдения требований по эксплуатации. Гарантийный срок хранения 5 лет, исчисляется с момента передачи аппаратуры «Покупателю».

2.5. Поставщик обязан выполнить шефмонтажные, пуско-наладочные и регулировочно-сдаточные работы на заказе 1005 в период ШИ, ЗХИ, ГИ по требованию «Покупателя», по отдельному договору.

2.6. Одновременно с поставкой Продукции «Поставщик» предоставит «Покупателю» следующие документы:

- товарно-транспортная накладная – 1 экз.;

- товарная накладная – 1 экз.;

- счет-фактура - 1 экз.

3.  Порядок и условия поставки

3.1. Продукция по настоящему контракту отгружается в первичной упаковке.

Отгрузка продукции другим способом может быть произведена по дополнительному соглашению сторон.

3.2. Способ доставки: самовывоз со склада Поставщика. Стоимость расходов по перевозке продукции не включены в стоимость продукции по настоящему контракту. «Покупатель» в течении 10 рабочих дней с момента оплаты окончательного расчета должен произвести самовывоз Продукции со склада «Поставщика».

3.3. «Поставщик», по настоящему контракту, вправе осуществить поставку продукции досрочно по письменному согласию «Покупателя». Досрочно поставленная продукция не оплаченная, но принятая «Покупателем» оплачивается на основании счета «Поставщика» в течении 10 рабочих дней с момента принятия Продукции.

4.  Порядок определения цены, суммы контракта

4.1. Цена настоящего контракта согласно спецификации №1, является ориентировочной (предельной) и составляет 8394750 (Восемь миллионов триста девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят) руб. 53 коп., кроме того НДС 18% 1511055 руб. 10 коп. Всего с НДС 9905805 (Девять миллионов девятьсот пять тысяч восемьсот пять) руб.63коп. Цена переводится в фиксированную за месяц до поставки путем заключения дополнительного соглашения с предоставлением копий первичных документов по обоснованию цен по статье «Комплектующие изделия».

4.2. Цены на поставляемую продукцию устанавливаются между «Покупателем» и «Поставщиком» в соответствии с «Инструкцией по формированию договорных цен на продукцию оборонного назначения…», утвержденной приказом Минэкономики России 18 декабря 1997г. № 000.

4.3 Цена продукции, установленная при заключении контракта действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту и может быть пересмотрена при изменении нормативных актов, состава системы, аппаратуры и его конфигурации, не исполнения п.5.2.1 в срок до 30.04.2014 г.

4.4 Все изменения оформляются дополнительными соглашениями.

5.  Порядок расчетов

5.1. Расчет за поставляемую продукцию осуществляется согласно спецификации № 1, в размере согласованной цены (протокол согласования цены (приложение №2)).

5.2. Оплата по настоящему контракту производится в следующем порядке:

5.2.1. 70% от заказываемой аппаратуры BTS 4000 в качестве аванса в течение 5 банковских дней с момента заключения настоящего контракта.

5.2.2. Окончательный расчет (30% цены контракта) производится в течение 5 банковских дней с момента получения «Покупателем» письменного уведомления «Поставщика», подтверждающего готовность системы, аппаратуры к отгрузке и счета «Поставщика».

5.3. Не исполнение п. 5.2.1. и п.5.2.2. настоящего контракта является основанием для приостановления поставки изделий, в соответствии со Ст.405 п.3 ГКРФ. При этом «Поставщик» обязан письменно уведомить «Покупателя» о таком переносе, соответствующему периоду задержки аванса. Уведомление должно быть направлено «Покупателю» в течении 10 рабочих дней с момента получения задержанного авансового платежа.

5.4. Оплата производится «Покупателем» платежным поручением по уточненным им банковским реквизитам «Поставщика» или на счет, указанного «Поставщиком» получателя.

5.5. Оплата в других формах возможна по дополнительному соглашению сторон.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с Ст.5 п.3 Федерального закона за от 13.12.94г. и действующим законодательством РФ.

6.2. В случае, предусмотренном п. 5.3. настоящего контракта, «Покупатель» несет риск убытков причиненных «Поставщику» связанных с расходами на хранение изделий.

6.3. В случае нарушения сроков окончательной оплаты со стороны «Покупателя», «Поставщик» имеет требовать от него неустойку в размере 0,1% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки. На авансовые платежи неустойка не начисляется.

6.4. В случае нарушения сроков поставки, согласованных Сторонами, «Покупатель» вправе потребовать от «Поставщика» уплаты неустойки в размер 0,1% от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки.

7. Иные условия

7.1. «Поставщик» и «Покупатель» освобождаются от ответственности за любое неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, запрещения экспорта или импорта, забастовок или других независимых от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалось невозможность выполнения своих обязательств, должна немедленно уведомить другую сторону о возникновении указанных обстоятельств, их виде и продолжительности.

Если форс-мажорные обстоятельства будут существовать более 3-х месяцев, то обе стороны имеют право расторгнуть настоящий контракт полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

7.2. Для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения контракта, стороны обращаются в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию — 30 дней с момента ее получения заинтересованной стороной.

7.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранящихся по одному экземпляру у каждой из Сторон.

7.4. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения сторонами своих обязательств.

8. Приложение к контракту

8.1. Приложения к контракту (являются неотъемлемой его частью):

1.  Спецификация №1;

2.  Протокол.

3.  Ведомость комплекта.

9. Юридические адреса сторон

«Покупатель» Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.6 Тел.(812), Платёжные реквизиты: Р/С , в Северо-Западном банке России», г. Санкт-Петербург, К/С

«Поставщик» Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Приморский пр. д.6, лит А, пом. 23Н Телефон / Факс (8 Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, д.24 пом. 4Н, лит А Телефон / Факс (8 Платежные реквизиты: Р/С , Фрунзенское отделение № 000/0567 Северо-Западный банк Сбербанка РФ, г. Санкт-Петербург, Суб. К/С , К/С , , , Код по ОКОНХ - 14921, Код по ОКПО -

«Покупатель» «Поставщик»

«Северная верфь» -Сервис»

ВрИО генерального директора Генеральный директор

м. п. ____________________ м. п.____________________

«___»_____________2014 год «___»_________________2014 год

Согласовано Согласовано