«Оказание услуг по доставке, переработке, хранению грузов на ст. Большой Невер» (стр. 5 )

1. К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий участника, субподрядчиков

3. ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________

Оказания услуг «Ремонт электрооборудования»

г. Нерюнгри «____» ____________ 20___года

______________________________________________________________________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ___________________________________, действующего на основании, ______________ с одной стороны, и, именуемое далее «Исполнитель», в лице, ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 1. Определение и толкование терминов.

В Договоре используются следующие термины:

1.1.  «Акт сдачи-приемки выполненных работ» - первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

1.2.  «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

1.3.  «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами.

1.4.  «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований нормативных документов к качеству и полноте работ.

1.5.  «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

1.6.  «Дополнительные работы» - это дополнительные объемы работ, не указанные в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.

1.7.  «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

1.8.  «ЗИП» - запасные части и принадлежности, конструктивно входящие в состав Объекта, используемые при выполнении работ по Договору.

1.9.  «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по Договору.

1.10.  «Надзорные органы РФ» - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий и в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами технических нормативов и других регулятивных норм, введенных законами и нормативными правовыми актами единого государственного органа управления.

1.11.  «Объект» - _____________________________ или ее составные части, на которых выполняются Работы и услуги согласно условиям Договора.

1.12.  «Персонал Подрядчика» - штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.

1.13.  «Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объема предоставленных ему полномочий.

1.14.  «Приложение» - документ, указанный в перечне приложений к Договору, или в дальнейшем прилагаемый к нему, и являющийся неотъемлемой частью Договора.

1.15.  «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому обслуживанию Объекта, согласно технического задания приложение 1, в том числе оказание консультаций по устранению всех возникающих неисправностей в работе Объекте, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.

1.16.  «Нормативные документы» - нормативные документы РФ, , «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ по техническому обслуживанию Объектов системы «Транснефть».

1.17.  «Расходные материалы» - инструмент, инвентарь, иные расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за исключением Материалов, конструктивно входящих в состав Объекта (ЗИП).

1.18.  «Срок выполнения Работ» - период времени, указанный в п. 5.1 Договора.

1.19.  «Срок выполнения Работ по Этапу Работ» - период времени с Даты начала выполнения Работ по Этапу Работ до даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ.

1.20.  «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему Этапу Работ.

1.21.  Срок завершения Работ по Этапу Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Этапу Работ.

1.22.  «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.

1.23.  «Стоимость работ по Договору» - денежная сумма, оговоренная в ст. 3 Договора, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных в ст. 4 Договора.

1.24.  «Сторона» - Заказчик и/или Подрядчик.

1.25.  «Субподрядчик» - любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

1.26.  Этап Работ - календарный месяц.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Статья 2. Предмет Договора

2.1.  Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами в соответствии с Локально-сметным расчетом (калькуляцией) Приложение и Техническим заданием Приложение , а Заказчик принять и оплатить следующие работы: Ремонт электродвигателей.

2.2.  В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к Договору в письменной форме.

Статья 3. Стоимость работ по Договору.

3.1.  Общая стоимость работ по Договору, подлежащая оплате Подрядчику, составляет ____________ (_____________________________________) рублей, в том числе НДС (_____) в сумме ______________ (______________________________) рублей. Протокол согласования договорной цены Приложении 3. Стоимость работ по Этапам работ указана в Приложении 2.

3.2.  Указанная в пункте 3.1 Стоимость Работ, определенных Договором, может изменяться в случаях, предусмотренных в п. п. 3.3 и 17.1.

3.3.  Если после вступления настоящего Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, цена Работ по Договору может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору в течение 14 (Четырнадцати) дней, следующих за датой вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.

3.4.  Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Порядок и условия платежей

4.1.  Оплата выполненных работ по осуществляется Заказчиком поэтапно в течение 20 рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему Этапу работ и предоставления Заказчику оригиналов счета и счета-фактуры.

4.2.  Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

Статья 5. Сроки выполнения Работ

5.1.  Подрядчик обязуется начать работы по Договору «» 2012 г. и закончить «» 2012 г. Промежуточные сроки выполнения Работ по Этапам Работ равна календарному месяцу.

5.2.  Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме.

РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Статья 6. Обязательства Подрядчика

В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:

6.1.  Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанными в п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными документами, Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от требований Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

6.2.  Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

6.3.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф. , занимаемая должность, полномочия и срок их действия.

В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующей за датой подписания Договора, представляет Заказчику список лиц с указанием всех разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица, ответственные за проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

6.4.  Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со статьей 19 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.5.  В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ. Гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента выполнения работ.

6.6.  В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов ведет техническую отчетную документацию.

6.7.  Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.

Гарантирует, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и «Транснефть» по всем вопросам, связанным с конфиденциальностью получаемой информации, охраной труда, охраной окружающей среды и промышленной безопасностью.

6.8.  В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет Стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее время, не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного представителя Подрядчика на Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.

6.9.  Несет ответственность за не сохранность оборудования и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.10.  Обеспечивает проведение первичного инструктажа на рабочем месте с регистрацией в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте».

6.11.  Передает при подписании Договора по акту приема-передачи (Приложение 5) требования и рекомендации завода-изготовителя, оформленные в виде письменного документа на русском языке в двух экземплярах, сброшюрованные и прошитые, заверенные подписью лица, подписавшего Договор и печатью Подрядчика.

Статья 7. Обязательства Заказчика

По Договору Заказчик:

7.1.  Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

7.2.  Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика (Субподрядчика) по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».

7.3.  Рассматривает представленные документы на получение допуска для работы на Объекте. По результатам рассмотрения обязан оформить допуск на работы на Объекте или мотивированный отказ.

7.4.  Осуществляет контроль на Объекте за сроками и качеством работ, ведение соответствующего учета.

7.5.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Подрядчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф. , занимаемая должность, полномочия и срок их действия.

7.6.  Осуществляет приемку выполненных Работ.

7.7.  Поставляет ЗИП в соответствии с п. 8.2.

7.8.  Оказывает Подрядчику содействие в выполнении работ:

предоставляет на безвозмездной основе помещения (часть помещения) для размещения персонала и хранения оборудования и материалов Подрядчика;

предоставляет транспорт для перемещения (воздушное, авто) до мест проведения работ, при условии отсутствия железнодорожного сообщения.

предоставляет на возмездной основе жилое помещение для проживания персонала Подрядчика на территории НПС, соответствующее санитарным нормам;

обеспечивает круглосуточный доступ работников Подрядчика на Объекты для устранения дефектов/недостатков;

ознакомляет Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, которые необходимы для исполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Статья 8. Материалы

8.1.  Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.

8.2.  Лом цветного металла поврежденных обмоток, образовавшийся в процессе выполнения работ Подрядчиком, возвращается Заказчику.

8.3.  ЗИП по нормам, установленным Нормативными документами, поставляет Заказчик.

8.4.  Подрядчик своими силами и в счет Стоимости работ по Договору обеспечит своевременную приемку от Заказчика материалов, поставляемых в соответствии с п. 8.2, на месте производства Работ и их хранение до момента использования.

8.5.  Прием Подрядчиком поставляемых Заказчиком материалов осуществляется в присутствии Представителя Заказчика, о чем составляется Акт приема-передачи (с указанием претензий).

8.6.  Неиспользованные Подрядчиком материалы поставки Заказчика возвращаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи на Объекте не позднее 5 (Пять) рабочих дней до даты завершения Работ на Объекте.

Статья 9. Оборудование.

9.1.  Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения работ, выполняет его ремонт и техническое обслуживание.

9.2.  Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять требованиям нормативных документов «Транснефть».

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Статья 10. Режим работы.

10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

·  соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на обслуживаемых Объектах;

·  безусловного исполнения технического задания Приложение 1;

·  доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм в соответствии с п. 6.10 Договора.

Статья 11. Привлечение Субподрядчиков.

11.1.  Подрядчик для выполнения любой части Работ по Договору имеет право привлечь Субподрядчиков. Договор с Субподрядчиком Подрядчик заключает на торгах.

11.2.  Подрядчик в письменном виде информирует Заказчика о привлеченных Субподрядчиках не позднее чем за две недели до начала производства работ.

11.3.  Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им Субподрядчиками.

Статья 12. Наряды-допуски.

12.1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в установленном порядке.

12.2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими Нормативными документами.

Статья 13. Учетная документация.

13.1.  Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.

13.2.  Первичная учетная документация включает в себя:

·  акты сдачи-приемки выполненных работ;

·  счет-фактуру на выполненные работы (услуги);

·  технический отчет о выполненных работах.

Статья 14. Контроль качества выполнения работ.

14.1.  Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в Нормативных документах.

14.2.  Подрядчик должен иметь задокументированную систему обеспечения качества.

14.3.  Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям законодательства и Нормативных документов Заказчика.

14.4.  Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять и контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.

Статья 15. Предотвращение повреждений и ущерба.

15.1.  Подрядчик обязан предпринимать все меры для обеспечения предотвращения нанесения ущерба своими действиями, техническими средствами и персоналом Объектам, опознавательным знакам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям.

15.2.  Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, благоустройству, если этот вред нанесен в результате его действий.

15.3.  Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т. п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых - примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

15.4.  Подрядчик в полном объеме возмещает понесенные Заказчиком убытки по ликвидации аварии, инцидента и их последствий, произошедшие при нарушении Подрядчиком правил производства работ.

Статья 16. Сдача-приемка выполненных Работ.

16.1.  Сдача-приемка выполненных Работ за отчетный период (этап работ) осуществляется по Акту сдачи-приемки выполненных работ. Форма акта сдачи - приемки выполненных Работ приведена в приложении 4.

16.2.  Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры с сопроводительным письмом в срок не позднее последнего числа текущего месяца.

16.3.  В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком Работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику в течение 3 дней от даты устранения замечаний.

16.4.  Приемка выполненных Работ производится в соответствии с действующим законодательством и Нормативными документами.

16.5.  Дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за каждый этап определяет момент перехода к Заказчику рисков случайной гибели и/или случайного повреждения результатов работ за соответствующий этап выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕНЕНИЯ

Статья 17. Внесение изменений в состав Работ.

17.1.  Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить техническое задание (Приложение 1) изменения. Изменения технического задания и соответствующее изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору.

Если возникает необходимость изменения объема работ, Подрядчиком составляется расчет стоимости изменения объемов выполняемых работ, который согласуется Заказчиком. Данный расчет вместе с Актом, составленным в соответствии с п. п. 18.4, 18.5 Договора, является основанием для формирования дополнительного соглашения на увеличение либо уменьшение Стоимости работ по настоящему Договору.

Статья 18. Обстоятельства, о которых Подрядчик обязан предупредить Заказчика.

18.1.  Подрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

·  непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком Материалов;

·  возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ и услуг;

·  иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ и услуг, либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком выполнения Работ.

18.2.  Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1, в течение разумного срока не заменит непригодные или недоброкачественные Материалы, не изменит указаний о способе выполнения Работ и услуг или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих их годности, Подрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

18.3.  Подрядчик:

·  не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 18.1,

·  либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в пункте 18.2;

·  либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ -

не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

18.4.  Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных работ, что влечет за собой изменение Стоимости работ по Договору, Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика и до начала выполнения этих работ составить Акт на производство дополнительных работ или на исключение ряда работ.

18.5.  Акт на производство дополнительных работ должен быть подписан Сторонами.

18.6.  Подписанный Акт вместе с расчетом, оформленным в соответствии с п. 17.1 Договора, является основанием для подготовки соответствующего дополнительного соглашения. Подрядчик приступает к выполнению дополнительных работ после подписания дополнительного соглашения.

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Статья 19. Гарантии.

19.1.  Качество выполненных Подрядчиком работ, а также расходных материалов поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям соответствующих Нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть». Гарантии качества распространяются, в том числе, на Материалы, поставки Подрядчика, используемые при выполнении работ по Договору на срок, определенный изготовителем, подтверждаемый документально.

19.2.  Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Объект не может эксплуатироваться в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативно-технической и проектной документацией, что должно быть удостоверено соответствующим актом Комиссии, сформированной согласно п. 19.7 настоящего Договора, и эксплуатация была остановлена, то Гарантийный срок продлевается на срок, равный сроку остановки.

19.3.  Если в соответствии с настоящим Договором результаты работ приняты Заказчиком по частям, течение гарантийного срока начинается со дня приемки работ в целом.

19.4.  Гарантия качества результата выполнения Работ предусмотренная настоящим Договором, распространяется на все составляющие результата Работы, выполненные в рамках Договора.

19.5.  Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего обслуживания или ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

19.6.  При обнаружении дефектов в Гарантийный срок Заказчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Сторонами акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Подрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

19.7.  В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, указанный в акте о выявленных дефектах, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

19.8.  Срок гарантии в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами в Работах начинает отсчитываться с момента возобновления эксплуатации Объекта.

19.9.  Ответственность Подрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

19.10.  Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит недостатки (дефекты), указанные в данном Акте, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами других лиц. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 дней, считая с даты предъявления соответствующего требования, оплатить затраты Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

19.11.  После устранения Подрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт устранения недостатков.

19.12.  Подрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный срок.

Статья 20. Ответственность Сторон и санкции.

20.1.  За нарушение сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.

20.2.  В случае просрочки оплаты выполненных Работ по этапу Заказчик уплачивает Подрядчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

20.3.  За нарушение срока, указанного в п. 6.5, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ с дефектами (недостатками) за каждый день просрочки до даты фактического выполнения обязательств.

20.4.  За нарушение срока, указанного в п. 6.10, Подрядчик уплачивает Заказчику по его требованию неустойку в размере 0,01 % от стоимости работ с дефектами (недостатками) за каждый час просрочки до времени фактического выполнения обязательств.

20.5.  Предъявление Сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему Договору, проводится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении. При этом письменное требование (претензия) не является по настоящему Договору документом, определяющим дату получения (начисления) Сторонами доходов в виде неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

20.6.  Заказчик имеет право при нарушении работником Подрядчика либо Субподрядчика правил безопасного производства работ, создающих угрозу аварии, инцидента или несчастного случая на опасном производственном объекте, ограничить доступ виновному лицу на объект до устранения вышеуказанных нарушений. Данные ограничения не могут являться основанием для невыполнения условий п. 2.1 Договора. Заказчик в течение одного рабочего дня письменно уведомляет Подрядчика об ограничении доступа на объект виновного лица.

20.7.  В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Статья 21. Обстоятельства непреодолимой силы.

21.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

21.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в п. 21.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.

21.3.  В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 21.1, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

21.4.  Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения Договора.

Статья 22. Урегулирование споров. Арбитраж.

22.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за датой их поступления.

22.2.  При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

Статья 23. Расторжение Договора.

23.1.  Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

23.2.  Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне за 20 (Двадцать) дней до предполагаемой Даты расторжения Договора.

23.3.  При расторжении Договора, результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику выполненные работы в соответствии с ценами по Приложению № 3 к Договору.

Статья 24. Особые условия.

24.1.  Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

24.2.  Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

24.3.  После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.

24.4.  Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

24.5.  Уступка прав требований может быть произведена только по письменному согласованию другой Стороны.

Статья 25. Условия конфиденциальности.

25.1.  Условия настоящего Договора считаются конфиденциальными. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия как в течение срока его действия, так и в последующие 3 (Три) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 25.5 настоящего Договора.

25.2.  По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, размера и условий оплаты, а также иные получаемые Подрядчиком и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения и документы, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

25.3.  Одна Сторона не должна без предварительного письменного согласия другой Стороны использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

25.4.  Сторона, получающая конфиденциальную информацию, должна обеспечить защиту этой информации от несанкционированного использования, распространения и публикации.