Наименование пункта

№ п/п	Ссылка на пункт Раздела 2 «Общие условия проведения запроса котировок»		Текст пояснений
1	Пункт 2.	Наименование Заказчика, контактная информация	Заказчик: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» Адрес: Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 90. Адрес электронной почты: *****@***ru Телефон/факс: (3 Контактное лицо: Зам. начальника АПУ .
3	Пункт 3.	Предмет запроса котировок	Запрос котировок «Произвести замену и сдать представителям сетевой организации приборы учета электрической энергии прямого и трансформаторного включения в цепях 0,4 кВ с заменой вторичных цепей, установкой испытательных коробок (при наличии трансформаторного тока) для нужд ФГОУ ВПО КрасГАУ».
4	Пункт 3.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ	Место поставки товаров, выполнения работ: г. Красноярск Срок поставки товаров, выполнения работ: с января 2009г. по апрель 2009 года. Условия поставки товаров, выполнения работ: г. Красноярск
5	Пункт 4.	Начальная цена контракта	четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
6	Пункт 5.	Источник финансирования заказа	Бюджетные и внебюджетные средства ФГОУ ВПО КрасГАУ.
7	Пункт 5.	Порядок оплаты товаров, работ	Безналичный расчет Аванс - 30 %.
8		Краткая характеристика и количество товаров, работ	В соответствии с техническим заданием.
9	Пункт 6.	Участники размещения заказа	Любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель
10	Пункт 6.	Требования к участникам размещения заказа	1. Соответствие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок. 2.  Непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства. 3.  Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в запросе котировок. 4. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
11	Пункт 7.	Привлечение субпоставщиков	Не привлекаются
12	Пункт 9.	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	УИС - 0 %; ОИ - 0 %
13	Пункт 15.	Форма заявки на участие в запросе котировок.	Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе котировок в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в информационных картах котировочных заявок по форме.
		Увеличение цены контракта	В случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной части услуг «Заказчик» вправе в одностороннем порядке изменить не более чем на 10% объем всех услуг, предусмотренный предметом контракта.
14	Пункт 17.	Документы, входящие в состав котировочной заявки.	Котировочная заявка должна содержать: 1.  Котировочную заявку (по форме) 2.  Документы и сведения об участнике: 2.1.  Анкету участника (по форме) 2.2.  Копии учредительных документов (для физического лица - копия паспорта) 2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости 3.  Нотариально заверенные копии соответствующих лицензий 4.  Копии сертификатов соответствия качества поставляемого оборудования, копии гигиенических сертификатов на поставляемое оборудование (в добровольном порядке).
15	Пункт 18.	Требования к предложениям о цене контракта	В цену контракта должны быть включены все расходы на поставку товаров, выполнение работ, являющихся предметом контракта, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов, других обязательных платежей
16		Требования к оформлению котировочной заявке	В соответствии с требованиями котировочной документации.
17	Пункт 21.1	Срок окончания приема заявок на участие в запросе котировок	С 10 часов 00 (время Красноярское) 14 января 2009г. до 10 часов 00 минут (время Красноярское) 27 января 2009 года
18	Пункт 21.8	Количество копий котировочной заявки	1 копия
19	Пункт 25.1	Обеспечение заявки на участие в запросе котировок	Не требуется
20	Пункт 26.1	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.	27 января 2009 года, 10 часов 00 минут (время Красноярское), по адресу «Заказчика».
21	Пункт 27	Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок	Цена контракта - 100 %
22	Пункт 28	Срок заключения контракта	Победитель запроса котировок должен подписать проект государственного контракта по истечении пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок.
23	Пункт 29	Обеспечение исполнения контракта	Не требуется

Техническое задание.

Произвести замену и сдать представителям сетевой организации приборы учета электрической энергии прямого и трансформаторного включения в цепях 0,4 кВ с заменой вторичных цепей, установкой испытательных коробок (при наличии трансформаторного тока) в количестве:

- прямого-прямого включения – 7 шт.

1. 3х5

2. 3х5

3. 20-50А

4. 10-50А

5. 3х5

6. Белё

7. Уч. хоз общежитие.

- трансформаторного на прямое включение – 12 шт.

1. 100/5

2. 100/5

3. 100/5

4. 75/5

5. 30/5

6. 30/5

7. 100/5

8. 100/5

9. 100/5

10. 20/5

/5

12. 50/5

- трансформаторное на трансформаторное включение – 24 шт.

1. 300/5

2. 200/5

3. 200/5

4. 200/5

5. 200/5

6. 1500/5

7. 1500/5

8. 600/6

9. 600/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

/5

24.200/5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_________

Замена и сдача представителям сетевой организации приборов учета электрической энергии прямого и трансформаторного включения в цепях 0,4 кВ с заменой вторичных цепей, установкой испытательных коробок (при наличии трансформаторного тока) для нужд ФГОУ ВПО КрасГАУ

г. Красноярск «___» _________ 2009г.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный аграрный университет» (далее - Заказчик), в лице ректора Цугленка Н. В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, (далее - Исполнитель), в лице __________________________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Исполнитель является победителем проведенного «Заказчиком» запроса котировок по замене и сдачи представителям сетевой организации приборы учета электрической энергии прямого и трансформаторного включения в цепях 0,4 кВ с заменой вторичных цепей, установкой испытательных коробок (при наличии трансформаторного тока) для нужд ФГОУ ВПО КрасГАУ, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. «Исполнитель» обязуется провести установку приборов учета электрической энергии прямого и трансформаторного включения в цепях 0,4 кВ с заменой вторичных цепей, установкой испытательных коробок (при наличии трансформаторного тока) для нужд ФГОУ ВПО КрасГАУ (далее - работы), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.2. Объем, сроки, содержание и качество работ, определяется в технической документации, сметах, расчетах, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. В случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной части услуг «Заказчик» вправе в одностороннем порядке изменить не более чем на 10% объем всех услуг, предусмотренный пунктом 1.1. и 1.2. настоящего контракта. Настоящий контракт заключен по результатам проведения запроса котировок (протокол комиссии № ____ от «__» ______ 200_ г.)

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет __________ (_____________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

2.2. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленных счетов Исполнителя, по заявке Заказчика.

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения услуг по настоящему контракту определяются в соответствии с котировочной заявкой Исполнителя.

3.3. Датой окончания выполнения обязательств по контракту Исполнителем является дата подписания сторонами общего акта сдачи-приемки, подписанному уполномоченными представителями сторон.

3.4. Заказчик должен рассмотреть и принять услуги в течение 15-ти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки с приложением соответствующих документов либо составить мотивированный отказ от приемки.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества с соблюдением требований, норм и правил, утвержденных технической документацией, в объеме соответствующем прилагаемым сметам, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

- производить работы собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с согласия Заказчика);

- безвозмездно устранить недостатки и дефекты в выполненных работах (оказанных услугах) по требованию Заказчика в течение 15 дней.

- сдать Заказчику выполненные работы по акту приемки выполненных работ в срок, установленный п.3.4. контракта;

- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с Заказчиком сдать работы Заказчику, по акту выполненных работ;

4.2. Заказчик обязан:

- принять от Исполнителя выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки, в порядке, предусмотренном п. 2.2. настоящего Контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т. д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действий этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

6.2. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» ________________ 200__ г.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по взаимному согласованию Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

8.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в десятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулировании материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

9.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- в случае прекращения потребности или нецелесообразности продолжения выполнения услуг;

- при выставлении цены выполнения работ в счете-фактуре несоответствующей котировочной заявке предоставленного на запрос котировок от «27» января 2009г.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они представлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

10.2.Условия настоящего контракта, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Контрактом, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.3. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик» ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 90. Тел (факс): 8 (3 Реквизиты для перечисления внебюджетных средств УФК по Красноярскому краю (ВБ ФГОУ ВПО «КрасГАУ» л/счет ) г. Красноярск р/счет ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск Код по Код по Реквизиты для перечисления средств федерального бюджета Управление Федерального Казначейства по Красноярскому краю, г. Красноярск ( ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет, л/ счет ),г. Красноярск, р/счет в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, г. Красноярск, Ректор _________________________

«Исполнитель» ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________