Контракт № /12-Кт

КОНТРАКТ № ___/12-Кт

г. Санкт-Петербург « » _______ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании решения Котировочной комиссии Заказчика (протокол № ____/12-Кт от «__» ________ 2012 г.) по итогам проведения процедуры размещения заказа, предусмотренной Федеральным законом от 01.01.2001 г., заключили настоящий контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, в установленные Контрактом сроки, выполнить работы, указанные в п. 1.2. Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить их или обеспечить их оплату.

1.2. Предмет Контракта: выполнение аварийных работ по замене участка магистральной трубы холодного водоснабжения (далее по тексту – «Работы») в здании Заказчика в соответствии с требованиями, предъявляемые к выполняемым Работам Техническим заданием (Приложение 1) и Локальной сметой (Приложение 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, а так же требованиям СНиП, ГОСТ, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Место выполнения Работ: г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 1/3 (далее по тексту – «Объект»).

1.4. Обязанность по применению материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, возложена Сторонами на Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество применяемых материалов и оборудования, а также за применение материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешениями (сертификатами) для проведения Работ, копии которых прилагаются к Контракту и являются его неотъемлемой частью.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.1. Срок выполнения Работ по настоящему Контракту: в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1. Стоимость Работы по Контракту составляет _________ (____________) рублей ___ коп., в том числе НДС 18% ________ (________________) руб. ____ коп. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

3.2. Оплата Работ осуществляется в следующем порядке:

1 этап: 30% от общей стоимости Контракта выплачиваются Подрядчику авансовым платежом в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами настоящего Контракта, что составляет сумму _______ (______________) рублей __ коп., в том числе НДС 18% _______ руб. __ коп. на основании счета, выставляемого Подрядчиком.

2 этап: 70% от общей стоимости Работ выплачиваются Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней после выполнения Работ и подписания Сторонами Акта выполненных Работ и предоставление Подрядчиком документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта, что составляет сумму _______ (______________) рублей __ коп., в том числе НДС 18% _______ руб. __ коп. на основании счета, выставляемого Подрядчиком.

3.3. Цена Работ по Контракту определяется по Локальной смете (Приложение 2 к Контракту) с применением понижающего коэффициента, исчисляемого как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем на начальную (максимальную) цену Контракта (при этом учитываются 2 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные Работы, определяется путем умножения сметной стоимости Работ, согласно Локальной смете, на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (КС-2) на основании выставленного Подрядчиком счета. При этом Подрядчиком предоставляется справка о стоимости выполненных Работ и затрат (КС-3), составленные на основании Локальной сметы Заказчика.

3.5. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по настоящему Контракту и готовности к сдаче результата Работ. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку выполненных Работ.

4.2. Прием Работ осуществляется Заказчиком при соответствии результата Работ Техническому заданию (Приложения 1, 2,3) по Акту о приемке выполненных Работ.

4.3. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных Работ, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работы.

4.4. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Работ, отраженных в КС-2, КС-3 фактически выполненным Работам и их стоимости, определяемой Контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по выявлении данного несоответствия уведомляет Подрядчика и не подписывает Акты сдачи-приемки выполненных Работ до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

4.5. При мотивированном отказе Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных Работ, Стороны составляют рекламационный акт с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается представителем технадзора или третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

4.8. Результат Работ считается принятым со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ (Форма КС-2), а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 4.6.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5.1.2. обеспечивать соответствие результатов Работ Техническому заданию (Приложение 1), СНиП, ГОСТ, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом;

5.1.3. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работы, в течение срока, дополнительно оговоренного Сторонами, за свой счет;

5.1.4. назначить ответственных лиц за соблюдение правил техники безопасности из работников Подрядчика;

5.1.5. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Заказчика в части, обусловленной пребыванием работников Подрядчика на территории Заказчика;

5.1.6. вывезти в срок не позднее 5-ти календарных дней со дня подписания Акта о приемке выполненных Работ принадлежащие ему материалы и оборудование, временные сооружения и иное имущество;

5.1.7. надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. создать условия для надлежащего выполнения Работ Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, в том числе обеспечить доступ представителям Подрядчика на Объект и в требуемые помещения;

5.2.2. назначить ответственных лиц, которые обладают правом срочного вызова на Объект представителя Подрядчика для устранения несоответствия результатов Работ условиям Контракта;

5.2.3. производить оплату выполненных Работ в сроки и порядке, предусмотренном ч. 3 настоящего Контракта;

5.2.4. надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6.2. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом.

6.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.4. Ответственность Подрядчика:

6.1.2. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Контрактом и Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 3% от общей стоимости Контракта.

6.1.2. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от общей стоимости Контракта за каждый такой случай.

6.1.3. За некачественно выполненные Работы. Работы по устранению неисправностей производятся Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.1.4. За ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения Работ по Контракту, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.1.5. При задержке предоставления Подрядчиком Акта о приемке выполненных Работ, невыполнении согласованного объема Работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком Работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.

6.1.6. Подрядчик несёт ответственность за несогласованные с Заказчиком отступления от требований, предусмотренных СНиП, ГОСТ и другим действующими нормативными актами Российской Федерации, включая не достижение указанных в настоящем Контракте показателей.

6.6. Ответственность Заказчика:

6.6.1. В случае просрочки исполнения обязательства, указанного в ч. 3 Контракта Заказчик уплачивает пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной к уплате суммы, за каждый день просрочки.

6.6.2. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

Под Работами ненадлежащего качества понимаются Работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.1.2 настоящего Контракта.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1. Контракта относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Контракта, и иные события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности.

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств.

7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований

п. 7.3. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 календарных дней, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Контракта.

8. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

8.1. Договорные отношения прекращаются исполнением Сторонами обязательств по Контракту, в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, будут решаться Сторонами путем переговоров.

9.2. В случаях, когда Сторонам не удается придти к соглашению по спорным вопросам, спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту, но не более 60 календарных дней.

10.2. Не предусмотренные Контрактом взаимоотношения Сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение 1: Техническое задание.

Приложение 2: Локальная смета (смотреть в отдельном файле).

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» юридический адрес: Санкт-Петербург, Садовая ул. д. 18 / УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, РНБ л/с 20726X72023) Р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург _________________________ , Генеральный директор

ПОДРЯДЧИК: _______________________________

Приложение 1

к Контракту № ___/12-Кт

от « » _______ 2012 г.

Техническое задание

на выполнение аварийных работ по замене магистральной трубы холодного водоснабжения.

Ведомость применяемых материалов.

№п/п	Наименование материалов	Характеристика материалов	Параметры эквивалента	Ед.	Кол- во
1.	Трубы полипропиленовые PPRC (ТИП 3)	PN-10 ДН=50х4,6мм		м	185
2.	Тройник переходной PPRC (ТИП 3 )	ДН=50х32х50 мм		шт	3
3.	Тройник переходной PPRC (ТИП3)	ДН=50х25х50мм		шт	2
4.	Тройник переходной PPRC (ТИП3)	ДН=50х20х50мм		шт	6
5.	Тройник переходной PPRC (ТИП3)	ДН=50х15х50мм		шт	6
6.	Уголок 90 град. (PPRC ТИП3)	ДН=50мм		шт	31
7.	Муфта соединительная (PPRC ТИП3)	ДН=50мм		шт	47
8.	Кран шаровый 11Б27111	Д.50мм 1МПА Муфтовый для х/в		шт	3
9.	Клапан 19НЖ63БК	Обратный поворотный фланцевый Д.50мм 4МПА		шт	1
10.	Трубы полипропиленовые PPRC (ТИП3)	PN=16 ДН=32х4,4мм		м	35
11.	Тройник переходной PPRC (ТИП3)	ДН=32х20х20мм		шт	1
12.	Тройник переходной PPRC (ТИП3)	ДН=32х15х20мм		шт	2
13.	Тройник переходной PPRC (ТИП3)	ДН=32х32х32мм		шт	1
14.	Уголок 90 град. (PPRC ТИП3)	ДН=32мм		шт	4
15.	Кран шаровый 11Б27111	Д.32мм 1 МПА Муфтовый для х/в		шт	5
16.	Трубы полипропиленовые PPRC (ТИП3)	PN-20 ДН=20х3,4мм		м	12
17.	Кран шаровый 11Б27111	Д.20мм 1МПА Муфтовый для х/в		шт	6
18.	Кран шаровый 11Б27111	Д.25мм 1 МПА Муфтовый для х/в		шт	1
19.	Труба полипропиленовая PPRC (ТИП3)	PN-10, ДН=15х2,8мм		м	6
20.	Кран шаровый 11Б27111	Д15мм 1 МПА Муфтовый для х/в		м	6
21.	Муфта PP-R	Д.15х15 вн/р		шт	8
22.	Резьба	Д.15мм		шт	8
23.	Муфта PP-R	Д.20х15 вн/р		шт	8
24.	Резьба	Д.20мм		шт	8
25.	МуфтаPP-R	Д.25х20мм		шт	2
26.	Резьба	Д.25мм		шт	2
27.	Муфта PP-R	Д.32х25мм		шт	5
28.	Резьба	Д.32мм		шт	5
29.	Муфта PP-R	Д.50х50мм		шт	17
30.	Резьба	Д.50мм		шт	17
31.	Бурт п/фланец	Д.50мм		шт	17

1.  Требования к работам:

1.1.Требования к качеству работ: работы должны быть выполнены с учетом требований СНиП 3.05.04-85; СанПиН 2.1.4.1074-01. Строго соблюдать технологии при прокладки и спайки швов полипропиленовых труб, использовать специальный сварочный аппарат.

2.1. Требования к техническим характеристикам работ: работы осуществляются Подрядчиком в рабочее время. Рабочим временем считается время с 9.00 до 18.00 час, исключая выходные и праздничные дни.

2.2. Сотрудники Подрядчика, привлекаемые к выполнению работ должны строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в здании и служебных помещениях РНБ, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

3.1.Требования к безопасности работ:

Ответственность за технику безопасности при выполнении работ на объекте несет Подрядчик.

4.1.Требования к результатам работ: работы должны быть выполнены в полном объеме, предусмотренной сметой и в соответствии с техническим заданием. При приемке работ Подрядчику необходимо предоставить акт гидравлических испытаний, сертификаты соответствия качества применяемых материалов.

4.2.По окончании работ Подрядчик должен своими силами и средствами обеспечить очистку территории от мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приемки выполненных работ.

2.Место выполнения работ:

г. Санкт-Петербург пл. Островского д.1/3

3. Сроки выполнения работ:

С момента заключения контракта в течение 30 календарных дней.

4.Требования к гарантии результата работ:

Гарантийный срок 1 год.

Ответственный исполнитель:

Конт. тел. по вопросам выполнения работ: (8

Руководитель структурного подразделения:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» Генеральный директор ______________________ М. П.

ПОДРЯДЧИК: ___________________ М. П.