«Ремонт помещения №18 (актовый зал) в филиале № 2 Досуговый центр с. Петровка МУК «МВК» городского округа ЗАТО Большой Камень

Приложение

к аукционной документации

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___________

на реконструкцию объекта

(на основе аукциона)

«Ремонт помещения №18 (актовый зал) в филиале № 2 Досуговый центр с. Петровка МУК «МВК» городского округа ЗАТО Большой Камень

(наименование объекта)

Местонахождение объекта – г. Большой Камень, с. Петровка, ул. Школьная, 1.

г. Большой Камень от «____»__________ 2008г.

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, действующего на основании ____________ с одной стороны и Муниципальное учреждение культуры «Музейно - выставочный комплекс», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице и. о. директора Ненашкиной Светланы Валерьяновны, действующей на основании Постановления главы администрации № 000 от 01.01.2001г с другой стороны, на основании протокола аукциона № ____от «____»_____________2008г. единой комиссии при администрации городского округа ЗАТО Большой Камень, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту помещения №18 (актовый зал) в филиале №2 Досуговый центр с. Петровка МУК «МВК» городского округа ЗАТО Большой Камень в соответствии с выпиской из дефектной ведомости № б/н от 01.01.2001г. (Приложение ) к настоящему контракту и в сроки, согласно раздела 3 настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Подрядчику результат работ в установленном порядке.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется договорной ценой, которая на момент подписания контракта определена согласно результатам аукциона (протокол аукциона

№ _________ от «_______»____________2008г.), и составляет _________________________________

__________________________________руб. (_______________________________________________), исходя из средств бюджета, планируемых на 2008г. в пределах лимита бюджетных обязательств.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% сметной стоимости материалов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ: на следующий день после перечисления заказчиком предоплаты.

3.2. Окончание работ устанавливается 30 календарных дней с после начала работ.

Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО КОНТРАКТУ И ИХ ПРАВА

4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениями к нему и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

Уполномоченный представитель от Подрядчика – ___________________________

4.1.2. Производить работы в полном соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89, СНиП , требованиями пожарной безопасности, установленными в НПБ 244-97 и другими нормативными документами, регулирующими данные отношения.

4.1.3. Поставить на строительную площадку материалы и изделия, которые должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

4.1.4. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке (помещении) необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, правил пожарной безопасности, а так же сохранность всего имущественного комплекса, переданного Заказчиком для производства работ в рамках настоящего контракта. Подрядчик несет ответственность за производственные травмы, полученные в результате выполнения работ.

4.1.5. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенных работ на объекте за пределы строительной площадки, принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор на свалку на расстояние 5 км. В выделенные места для строительного мусора.

4.1.6. Известить Заказчика телефонограммой о начале работ на объекте по настоящему контракту.

4.1.7. Известить заказчика телефонограммой о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. При невыполнении вышеуказанного, по требованию заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представитель Заказчика в указанный Подрядчиком срок на приемку скрытых работ, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.1.8. Известить заказчика (телефонограммой или письмом) о готовности объекта к сдаче-приемке с представлением документации, указанной в п.4.1.11. контракта за три дня до окончания работ.

4.1.9. Своевременно устранять недостатки и дефекты Подрядчика, выявленные в процессе ремонта, приемки работ и в период гарантийной эксплуатации, за свой счет.

4.1.10. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

4.1.11. Передать заказчику по окончании работ исполнительную документацию: акты на скрытые и соответствующие технической документации и согласованные сторонами работы, документы, подтверждающие качество материалов и работ.

4.2. Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Уполномоченный представитель от Заказчика – _____________________________________________.

4.2.2.. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в разделах 5,6 настоящего контракта.

4.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль за качеством работ и давать указания о способе их выполнения. Требовать от Подрядчика документального подтверждения качества используемых материалов.

4.4. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с порядком, действующим на дату подписания контракта.

4.5. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

5.1. После подписания контракта обеими сторонами и предъявления счета, Заказчик в течение 5-ти рабочих дней производит предоплату в размере 100% сметной стоимости материалов, в соответствии с п. 2.2. настоящего контракта.

5.2. Подрядчик для расчета за выполненные работы представляет Заказчику акт выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счет-фактуру в соответствии с КС-3.

5.3 Окончательный расчет за выполненные работы производится по актам выполненных работ, подписанных обеими сторонами, с зачетом ранее произведенных платежей не позже одного месяца с момента подписания акта КС-2 и предоставления счета-фактуры.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1 Приемка законченных работ на объекте осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика в срок, назначенный Заказчиком. Срок назначается не более 7 дней после письменного сообщения Подрядчика о готовности объекта.

6.2. При отсутствии замечаний к объекту и качеству работ, акт приемки, подписанный членами комиссии, утверждается Заказчиком. При выявлении дефектов и недоделок Подрядчик обязан устранить их за свой счет и повторно известить Заказчика об устранении замечаний и готовности объекта к сдаче.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, СниП и возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, в случае причиненного ущерба в период гарантийного срока, несет полную ответственность перед пострадавшей стороной за возмещение причиненных убытков.

7.2. Подрядчик гарантирует производство работ по техническому обслуживанию оконных блоков в течение гарантийного срока.

7.3. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ по настоящему контракту составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта приемки готового в эксплуатацию объекта.

7.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, на протяжении которого объект не мог эксплуатировать вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Бремя доказательства этого лежит на Подрядчике.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных в разделе 3 настоящего контракта, Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере учетной ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения взятых на себя обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Штрафные санкции не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по контракту.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под форс-мажором принимаются обстоятельства, находящиеся вне сферы контроля не выполняющей стороны, а именно: стихийное бедствие, экстремальные погодные условия, пожары, войны, военные действия, гражданские беспорядки, вмешательство со стороны властей, эмбарго, иные акты и действия органов, препятствующие выполнению условий настоящего контракта.

9.2. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, стороны извещают друг друга в

3-х дневный срок, при этом факты наличия и продолжительность обстоятельств форс-мажора должны быть подтверждены компетентными органами.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

СПОРЫ ПО КОНТРАКТУ

10.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему контракту они разрешаются сторонами путем переговоров.

10.2. Если стороны не нашли взаимоприемлемого решения спора, возникшего при заключении и исполнении настоящего контракта, они имеют право обратиться в Арбитражный суд Приморского края в установленном порядке.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания, и действует до 31.12.2008г., но в любом случае до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах для каждой из сторон.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУК «МВК» 692806. г. Большой Камень, ул. Блюхера, 23 Л\с в отделении по Б-Камень и Шкотовскому району В УФК по Приморскому краю

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

И. о.директора МУК «МВК» _____________________________

_______________ _________________ __________

«_____»_____________ 2008г. «_____»_____________ 2008г.

Номер реестровой записи_______________________

Приложение

Директор МУК «МВК» ___________________

Выписка из дефектной ведомости № б/н от 01.08.07г.

Ремонт помещений в Досуговом центре с. Петровка

Описание дефекта	Способ устранения дефекта	Объём работ
Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
помещение №18 Актовый зал
Раздел 1. Потолки
Известковый набел потемнел, вздулся, шелушится по всей поверхности потолка, на штукатурке видны трещины, происходит осыпание затирочного слоя.	Очистка известкового набела с поверхности потолка вручную	100м2	0,759
Обработка поверхности потолка праймером	100м2	0,759
Выравнивание поверхности сухой растворной смесью толщ. 10мм
Улучшенная окраска поверхности потолка водоэмульсионными красками	100м2	0,759
Раздел 2. Стены
Краска на стенах на стенах местами потрескалась и обсыпалась	устройство каркаса из бруса под обшивку стен	100м	1,62
Обшивка стен по каркасу панелями МДФ	100м2	1,16
Краска на радиаторах вздулась и потрескалась	Улучшенная окраска радиаторов с расчисткой старой краски до 10% по ранее окрашенной поверхности	100м2	0,113
Полы
	Разборка деревянного плинтуса	100м/п	0,345
Покрытие пола из фанеры местами расслоилось, покоробилось. Деревянный пол просел, доски местами прогнили, имеются отклонения по горизонтали. Деревянные ступени имеют отклонения от горизонтали, обшивка из фанеры расслоилась и имеет трещины	Разборка покрытия пола из фанеры	100м2	0,193
	Разборка покрытия пола из половой доски	100м2	0,168
	Разборка лаг из брусков	100м2	0,168
	Разборка обшивки ступеней из фанеры	100м2	0,010
	Разборка деревянных ступеней	100м2	0,010
	Разборка каркаса ступеней	100м	0,040
	Устройство лаг из бруса для настилки пола	100м2	0,168
	устройство покрытия пола из доски толщ. 36 мм	100м2	0,168
	устройство покрытия пола из фанеры толщ. 10мм	100м2	0,193
	устройство каркаса из бруса для устройства ступеней	100м	0,04
	устройство деревянных полукруглых ступеней	100м2	0,015
	Обшивка ступеней ДВП	100м2	0,015
	Устройство плинтуса ПХВ	100м/п	0,345
	Улучшенная окраска пола и ступеней за 2раза масляными красками по новой поверхности (1,5+19,3+16,8)	100м2	0,376
Раздел 4. Проемы
Оконные блоки пришли в негодность, рассохлись, створки прогнили, не закрываются. Частично отбита штукатурка при смене оконных блоков.	Демонтаж оконных блоков 2-х створчатых (2,15x1,9) м2	шт/м2	3/12,26
То же, одностворчатых (2,15 х1)м2	шт/м2	2/4,3
Монтаж оконных блоков из ПВХ - профилей (откидных, поворотно-откидных, с2-ным стеклопакетом) площадью проема более 2м2 двухстворчатых с установкой подоконника из подоконного профиля ПВХ и установкой водоотливов из оцинкованной стали с поли - мерных покрытием(высота проема до 2м)	шт/м2	5/16,56
Облицовка откосов пластиком по метал. профилю в 1 слой	м2	4,16
Коробка входной двухстворчатой двери разбита, полотна деформировались, частично отбита штукатурка на откосах при смене дверного полотна	Демонтаж дверного двухстворчатого блока (1,6x2,1)	шт/м2	1/3,2
Монтаж декоративного дверного двухстворчатого блока(1,6 х 2,1)	1/м2	1/3,2
Ремонт штукатурки откосов цемент. раствором после смены двери	м2	2,0
Облицовка откосов пластиком по метал. профилю в 1 слой	м2	2,0
В старых светильниках частично подгорели контакты, на плафонах трещины.	Демонтаж четырехламповых светильников	шт	6
Установка 4х ламповых светильников дневного света	шт	6

Составил инженер МУ «СЭЗ»